一级建造师之一建工程法规题库附答案（巩固）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库附答案（巩固）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库附答案（巩固）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库附答案（巩固）第一部分 单选题(50题)1、关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】： B 2、关于行政行为特征的说法,正确的是（）。2017真题A.行政行为具有自愿性 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不

2、可裁量性 D.行政行为不属于执法行为【答案】： B 3、关于建设工程分包的说法，正确的有（ ）。A.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业B.劳务企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】： C 4、构成效力待定合同的法定原因包括()。A.重大误解B.主体不合法C.欺诈D.趁人之危【答案】： B 5、甲仓库为乙单位保管500t水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管 费用，则甲可以（ )A.行使质押权变卖全部水泥

3、B.行使质押权变卖部分水泥C.行使留置权变卖全部水泥 D.行使留置权变卖部分水泥【答案】： D 6、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（ ）。 A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.10 日【答案】： D 7、报据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。2018真题A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款【答案】： D 8、下列关于安全许可证的表述不符合法律规定的是

4、（）。A.省级政府建设主管部门颁发安全许可证B.安全生产许可证的有效期为5年C.企业应当于期满前3个月向原机关办理延期手续D.企业在有效期内，严格遵守法律法规，未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。【答案】： B 9、李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使()。A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.检举权【答案】： C 10、某施工企业于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012

5、年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。 A.2012年3月5日B.2012年3月12目C.2012年3月20日D.2012年4月10日【答案】： A 11、下列关于知识产权保护期限正确的有（）。A.专利的保护期限均是20年B.商标的保护期限是10年，到期后不允许续展C.著作权中作者的署名权永远保护D.公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生【答案】： C 12、项目生产安全事故应急预案应由()编制并组织演练。A.安全生产管理机构B.专职安全生产管理人员C.项目负责人D.安全生产领导小组【答案】：

6、D 13、招标投标法规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责，下列对于评标委员的说法，正确的是（ ）。A.某投标人主要负责人的亲戚是评标委员会的专家B.接受投标人主动提出的澄清、说明C.评标委员会成员人数为 5 人以上的单数，其中技术、经济的专家不得少于成员总数的三分之一D.评标委员会的名单在中标结果确定前应当保密【答案】： D 14、根据生产安全事故应急预案管理办法，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。A.处置程序和措施B.应急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告【答案】： A 15、 由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中

7、途退庭，则人民法院对该起诉讼案件( )。A.移送二审法院裁决B.按撤诉处理C.按缺席判决D.进入再审程序【答案】： B 16、甲公司与乙公司的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合民法典规定的是（）。A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权 B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司 C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙 D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁【答案】： C 17、关于招标的说法，正确的是（

8、 ）。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.开标由招标人或招标代理机构主持D.开标由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况【答案】： B 18、下列关于劳动合同试用期的表述，错误的是( )。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过2个月B.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月C.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期D.劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限【答案】： A 19、王某骑自行车路过一个广i场，掉进一个没有设置明显

9、标志且未采取安全措施的基坑中， 造成腿部受伤，花去医疗费2000元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔， 双方互相推诿。承担该责任的主体应是（ ）。A.建设单位 B.施工单位 C.王某与建设单位 D.王某与施工单位【答案】： B 20、某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料，在设计文件中未作特殊说明；由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成的损失施工单位应向（ ）索赔。A. 建设单位B. 施工单位C. 设计单位D. 材料生产单位【答案】： A 21、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配

10、备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】： A 22、任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用()A.国有土地B.集体土地C.地方土地D.单位土地【答案】： A 23、根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自( )之日起计算。（2012）A.竣工验收合格B.交付使用C.发包方支付全部价款D.竣工验收备案【答案】： A 24、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.

11、有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的全部建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件E.有建设单位签署的工程保修书【答案】： A 25、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。A.甲有任意解除合同权B.乙应与丙协商后方可变更运输C.乙有任意变更运输权D.乙应支付丙由于变更增加的运费【答案】： B 26、依据建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。A.施工单

12、位实施隐蔽工程B.建设单位拨付工程款C.大型非标构件进行吊装D.商品混凝土应用于基础工程【答案】： B 27、关于运输合同的说法，正确的是（ ）。A.收货人和托运人任何情况下都不是同一人B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付运费C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案】： C 28、起重机械应当报废的标准是()。A.大修后才能达到安全技术标准的B.无安全技术档案的C.无齐全有效的安全保护装置的D.超过制造厂家规定的使用年限的【答案】： D 29、某施工单位在参加投标中有

13、违法行为建设行政主管部：门的处罚决定于5月20日作出， 施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。A. 6月4日B. 6月9日C. 7月19日D. 7月24日【答案】： D 30、单位工程竣工结算由()。A.发包人编制，承包人审查B.承包人编制并审查C.发包人编制并审查D.承包人编制，发包人审查【答案】： D 31、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行（ ）。A.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动B.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动C.占用保护规划确定保留的园林绿地D.在历史建筑上刻划、涂污【答案】： A 32、下列个人所得中，应

14、当按照综合所得，适用于 3%-45%的超额累进税率的是（ ）。A.劳务报酬所得B.经营所得C.财产租赁所得D.偶然所得【答案】： A 33、根据建设工程质量管理条例，工程质量必须实行（）监督管理。A.企业 B.政府 C.社会 D.行业【答案】： B 34、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（ ）。A.只能由法院确定归属B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利【答案】： D 35、在一般情况下

15、，事故现场有关人员应当先向()报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： C 36、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由( )人民法院管辖。A.最先立案的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的【答案】： A 37、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具()。A.质量保证书B.咨询评估书C.使用说明书D.质量保修书【答案】： D 38、关于代理的说法，正确的是( )。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一

16、代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.表见代理属于无权代理，代理行为有效 D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任【答案】： C 39、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】： A 40、人民法院审理某工程纠纷时，决定以缺席判决，其原因可能是（ ）。A. 原告未经法庭许可中途退庭B. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭

17、D. 被告经法院许可中途退庭【答案】： C 41、某建设工程施工合同签订于2009年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。A.2011年4月1日B.2011年10月1日C.2011年4月20日D.2011年10月20日【答案】： C 42、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（ ）。A.施工企业研发的新技术B.施工企业研发的计价软件C.施工企业编制的投标文件D.监理企业编制的监理大纲【答案】： A 43、（2020年真题）关于城市维护

18、建设税的说法，正确的是（）。A.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳C.城市维护建设税税率统一为5%D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人【答案】： D 44、某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是()。A.使用权B.著作权C.署名权D.所有权【答案】： C 45、下列关于仓储合同的法律特征的说法错误的是（ ）。A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象可以是不动产C.仓储合

19、同是双务合同D.仓储合同是有偿合同【答案】： B 46、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（ ）。A. 因显失公平而无效B. 由于分包单位自愿签署而有效C. 仅对总承包单位和分包单位有效D. 因违反法律、法规强制性规定而无效【答案】： D 47、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（ ）。A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效B.可以认定投标文件有效C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效D.应当认定投标文件无效【答案】：

20、D 48、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲突，应（ ）。A. 适用甲省建筑市场管理条例B. 适用乙省建筑市场管理条例C. 由国务院裁决适用哪一个D. 当事人自由协商适用哪一个【答案】： B 49、下列哪一项属于地方性法规（ ）。A.北京市建筑市场管理条例B.城市房地产管理法C.建设工程勘察设计条例D.天津市招标公告发布暂行办法【答案】： A 50、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013 年3 月1 日和2014 年10 月1日，2014 年10 月20 日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款

21、优先赔偿权，其最迟必须在（ ）前行使。A.2013 年9 月1 日B.2015 年4 月1 日C.2015 年4 月20 日D.2015 年10 月20 日【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧()以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。A.沥青、油毡B.橡胶、塑料C.皮革D.垃圾E.木材【答案】： ABCD 2、 下列选项中，属于无权代理的表现形式有( )。A.无合法授权的代理行为B.代理权终止后的代理行为C.代理权限不明的代理行为D.超越代理权限的代理行为E.人民法院指定而发生的代理行为【答案】： ABD 3、关于安全专项施工

22、方案审核的说法，正确的有（）。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核 B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字 C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字 D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字 E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】： ACD 4、根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知,可以要求建筑业企业在工程建设中缴纳的保证金有（ ）A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证

23、金D.农民工工资保证金E.文明施工保证金【答案】： ABCD 5、根据建筑法规定,下列说法正确的有()。A.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,责令改正,处以罚款B.超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收C.未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收D.以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任E.总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位按相应过错承担相应责任【答案】： ABCD 6、工程施工合同履行过程中，建设单位迟

24、延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是（ ）。A. 继续履行合同B. 降低工程质量标准C. 提高合同价款D. 提前支付所有工程款E. 支付逾期利息【答案】： A 7、（2020年真题）关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）。A.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】： CD 8、某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（ ）。A. 合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务

25、完成B. 合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C. 合同的解除须经法院或者仲裁确认后才生效D. 合同解除后，对于未完成部分的工程终止履行E. 施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【答案】： D 9、关于建筑市场不良行为的公告和停止公告，说法正确的是（ ）。A. 公告期间一般为6 个月到3 年B. 被公告单位的整改经建设主管部门审核确认有实效，应及时停止公告C. 公告部门缩短公告期间的，最短不得少于6 个月D. 行政处理决定被依法撤销或停止执行的，公告部门应当停止公告E. 行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告【答案】： AD 10、关于施工项目负

26、责人的安全生产责任的说法，正确的有（ ）。A.建立生产责任制和生产教育培训制度B.落实生产责任制、安全生产规章制度和操作规程C.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改D.确保安全施工费用的有效使用E.保证本单位安全生产条件资金的有效实施【答案】： BD 11、下列属于刑法中主刑范畴的有（ ）。A.有期徒刑B.没收财产C.罚金D.管制E.拘留【答案】： AD 12、下列施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格方可任职的有( )。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【答案】： ABC 13、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业

27、取得安全生产许可证应当具备的条件是（ ）。A.对危险性较大的工程有监控措施和应急预案B.管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员E.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备【答案】： AC 14、下述情形中，建筑施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的是()。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业注册地址变更D.企业法人变更E.企业设立分公司【答案】： BCD 15、建设工程竣

28、工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： C 16、属于国家所有的不可移动文物范围包括()。A.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物B.国家征集、购买的文物C.古文化遗址D.石窟寺E.古墓葬【答案】： CD 17、根据中华人民共和国合同法，当事人一方解除合同的情形有（ ）。 A.当事人一方发生合并、分立B.由于不可抗力致使合同不能履行C.作为当事人一方的公民死亡D.

29、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行E.法定代表人变更【答案】： BD 18、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。（2015）A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部E.施工现场入口处【答案】： ABC 19、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（ ）。（2014）A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应对施工现场进行带班检查B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案D.建筑施工企业负责人要定期带

30、班检查，每月检查时间不少于其工作日的20E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查【答案】： AB 20、下列有关法的效力的说法,正确的有()。A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人大常委会裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院作出裁决C.根据授杈制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力,在各自的权限范围内施行E.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法

31、规、自治条例和单行条例、规章特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定【答案】： ACD 21、施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有（ ）。A.逢设单位不同意鉴定结论B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格C.鉴定程序严重违法D.鉴定结论明显依据不足E.经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用【答案】： BCD 22、根据最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）执行程序若干问题的解释规定，人民法院应当裁定终结执行的情形有（ ）。A.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的B.案外人对执行标的提

32、出确有理由异议的C.申请人撤销申请的D.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的E.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的【答案】： CD 23、建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定,建筑施工企业须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员包括（ )。A.法定代表人B.主要负责人C.技术负责人D.项目负责人E.专职安全生产管理人员【答案】： BD 24、不需要领取施工许可证的条件是( )。A.工程投资额在 30 万元以下的建筑工程B.抢险救灾工程C.实行开工报告审批制度的建筑工程D.政府行政办公用工程E.农村自建低层住宅【答案】： ABC 25、根据专利法，下列属于

33、专利法保护对象的有()。（2014）A.发明B.计算机软件C.实用新型D.商品商标E.外观设计【答案】： AC 26、根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度和操作规程 B.向施工单位提供准确的地下管线资料 C.对拆除工程进行备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： AD 27、建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（ ）。A.同一工程相邻分段发包B.同一工程相邻分段分期施工的C.合同约定的工程验收合格的D.在两个企业同时任职的E.因非承包方原因致使工程项

34、目停工超过120天（含），经建设单位同意的【答案】： ABC 28、对按规定需验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员验收。验收合格的,经()签字后,方可进入下一道工序A.建设单位项目负责人B.施工单位负责人C.施工单位项目技术负责人D.总监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】： CD 29、建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（ ）形式实施工程监理。A.巡查B.抽检C.平行检验D.旁站E.巡视【答案】： CD 30、根据民法典，下列文件中，不属于要约邀请的有（ ）。A. 投标文件B. 中标通知书C. 符合要约规定的售楼广告D.

35、 拍卖公告E. 招标公告【答案】： ABC 31、下列合同中属于可变更、可撤销合同的有（ ）。 A. 因重大误解订立的合同B. 在订立合同时显失公平的合同C. 因限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同D. 因欺诈、胁迫而订立的合同E. 乘人之危而订立的合同【答案】： ABD 32、某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2011年6月2日上午9点，则下列说法正确的有（ ）。A. 开标时间为2011年6月2日上午9点至2011年6月3日上午9点之间B. 开标由该市建设行政主管部门主持C. 开标邀请所有投标人参加D. 开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况E.

36、 招标人对2011年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理【答案】： CD 33、下列关于刑事责任的说法，正确的有（ ）。A.刑事处罚是承担刑事责任的方式B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利D.主刑和附加刑可以共同适用E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚【答案】： AD 34、关于施工生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是（ ）。A.根据本单位的生产安全事故预防重点，每半年组织一次专项应急预案演练B.根据本单位的生产安全事故预防重点，每半年组织一次现场处置方案演练C.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不

37、再提供相应的应急预案D.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审E.应急预案评审人员由经济、技术方面的专家组成【答案】： BC 35、下列建设项目，必须实施工程监理的是（ ）。A. 某住宅小区建筑工程B. 世界银行贷款建设卫生设施C. 合资开发的生物制药产业园区D. 合资建设的城市污水处理厂E. 南水北调工程【答案】： ABD 36、关于建设工程返修的说法，正确的有（ ）。A.返修指施工单位对质量不符合约定的建设工程在合理期限内进行修理或者返工、改建B.竣工验收不合格的建设工程，施工单位应当负责返修C.施工过程中出现质量缺陷的建设工程，施工单位应当负责返修D.对于非施工单位原因造成的质量缺

38、陷，施工单位应当负责返修E.建设工程质量缺陷发生的返修费用均由施工单位负责【答案】： ABCD 37、施工企业与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款应支付日期的说法,正确的有()。A.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日B.建设工程已实际交付的,为交付之日C.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日E.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】： BC 38、关于施工招标资格审查的说法，正确的有（ ）。A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文

39、件停止发售之日起不得少于5 日B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件C.资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行D.通过资格预审的申请人少于3 个的，应当重新招标E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查【答案】： ACD 39、按照固体废弃物污染环境防治法规定,转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当( )。A.向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请B.经途经地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行

40、政主管部门同意C.经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意D.制定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案E.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运【答案】： ACD 40、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。A.工程作业人员是否熟悉强制性标准B.规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定E.工程安全、质量是否使用了强制性标准【答案】： BCD 41、建设工

41、程施工中，企业增值税实行简易计税方法的是（ ）。A. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础提供建筑服务的B. 建筑工程分包单位为钢结构工程提供建筑服务的C. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的主体结构提供建筑服务的D. 建设单位自行采购钢材、混凝土的E. 总承包单位自行采购预制构件、砌体材料的【答案】： ACD 42、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期

42、限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】： ABC 43、下列法律责任中，属于行政处罚的有（ ）。A.降低资质等级B.罚金C.拘役D.没收财产E.罚款【答案】： A 44、某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。A.省文物行政主管部门B.市文物行政主管部门C.省城乡规划行政主管部门D.市城乡规划行政主管部门E.国家文物局【答案】： AC 45、下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（）。A.发包人欠付工程价款的利息 B.承包人工作人员的报酬 C.承包人实际支付的建筑物配件价款 D.承包人的机械租赁费用 E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： BCD