最新一级造价师之建设工程计价题库精选题库附解析答案.docx

《最新一级造价师之建设工程计价题库精选题库附解析答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库精选题库附解析答案.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程计价题库精选题库附解析答案第一部分 单选题(50题)1、国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权相关费用的行为是（ ）。A.土地使用权出让B.土地使用权转让C.土地使用权租赁D.土地使用权划拨【答案】： A 2、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】： C 3、在我国，判

2、断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】： D 4、某工程合同价款为800 万元，该项目的投标截止日期为2014 年9 月初，2015 年11 月底按约定完成最终结清，合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2014 年8 月、2015 年10 月、11 月的造价指数分别为113.15、127.60 和128.40。则此工程价差调整额为（）万元。A.102.17B.113.35C.139.45

3、D.152.8【答案】： A 5、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需 要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s，机械利用 系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。 A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】： C 6、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）。A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由发包人承担D

4、.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担【答案】： C 7、（2014年真题）关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】： C 8、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了4

5、00万元。则该工程实际结算款额为（）万元。A.4397.5B.4587.5C.4313.0D.4513.0【答案】： D 9、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付【答案】： C 10、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是 （ ）A.施工合同无效，但工程验收合格，承

6、包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】： A 11、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（ ）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门【答案】： C 12、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。 A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费【答案】： A 13、（2013年真题）关于概算指标

7、的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算【答案】： D 14、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定 的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。 A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【答案】： A 15、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（ ）A.管道和线路工程B.需

8、安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】： C 16、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）A.设备原价x设备安装费率（）B.重量（体积、面积）x单位重量（体积、面积）安装费率指标C.设备原价x材料占设备费百分比x材料安装费率（）D.安装工程功能总量x功能单位安装工程费指标【答案】： B 17、招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸【答案】： C 18、在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于迁移补偿费的是（ ）。A.拆迁补偿金B.土地出让金C.青苗补偿费D.

9、企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费【答案】： D 19、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】： A 20、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检猃鉴定损耗D.施工加工损耗【答案】： D 21、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安 产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该 企业冬雨期施工增加费费率应为（ ）。A. 0. 075% B. 0.094%C.

10、 0.1% D. 0.125%【答案】： C 22、关于开工和合同工期的说法中，符合标准施工招标文件合同条款要求的是()。A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知【答案】： C 23、下列对于K周从低到高排序正确的是（ ）。A.圆形、矩形、L形、T形B.圆形、正方形、矩形、L形C.矩形、正方形、T形、L形D.矩形、长方形、L形、T形【答案】： B 24、某批进口设备离岸价格为1000万元，国际运费为100万元，运输保险费率为1%。则该批设备关税完税价格应为（ ）

11、万元。A.1100B.1110C.1111D.1111.11【答案】： D 25、某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECE/GC1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为 8000 万元，工程建设其他费用为 800 万元，基本预备费为 880 万元，价差预备费为 120 万元，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目建设投资估算为（ ）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】： B 26、根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（ ）。A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的

12、决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定【答案】： D 27、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为 800 万元和 200 万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿 2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的 5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30 日历天后通过竣工验收，则该工程的误

13、期赔偿费为（ ）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】： B 28、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金400万元，则该建设项目的建设投资为（ ）万元。A.3500B.3700C.3780D.4180【答案】： B 29、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 20时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12

14、.5【答案】： C 30、建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（ ）。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D.生产排泄物集中排放，降低环境污染【答案】： C 31、（2021年真题）根据现行标准施工招标文件，下列已完工程，发包人应予计量的是（ ）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】： C 32、关于工程定额，下列说法正确的是（ ）。A.劳动定额主要表现形

15、式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】： C 33、对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）A.邀请招标 B.公开招标 C.议标 D.直接订购【答案】： D 34、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（ ）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准【答案】： D 35、砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外

16、运输损耗率为1%。砖的规格为240mm*115mm*53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为()块。A.515.56B.520.64C.537.04D.542.33【答案】： C 36、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（ ）。A.扩大分项工程指标B.单位工程指标C.单项工程指标D.建设项目综合指标【答案】： B 37、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础

17、上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用【答案】： B 38、（2021年真题）工程造价术语标准GB/FT50875 属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】： A 39、下列有关中标公示的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起3 日内公示中标候选人，公示期不少于5 日B.公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定C.公示期从公示的当天开始算起D.公示的内容包含投标人业绩情况和投标人的各评分要素的得分情况【答案】： B 40、（20

18、14年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】： D 41、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（）。 A.是项目主管部门审批项目建议书的依据B.是项目投资决策的重要依据C.是编制项目规划的参考依据D.是确定建设规模的参考依据【答案】： B 42、对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（ ）。A.按所有有效投标人中的最低投标价确定B.按所有有效投标人的平均投标价确定C.按所有有效投标人的平均投

19、标价乘以事先约定的浮动系数确定D.按项目特点、行业管理规定自行确定【答案】： D 43、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为 250 天，年工作台班为 200 台班， 人工日工资单价均为 100 元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。 A.100B.125C.250D.200【答案】： B 44、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。 A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆【答案】： B 45、某施工合同约定人工工资为200 元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。

20、在施工过程中发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2 天，人员窝工20 个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20 个工日；几天后场外停电，停工1 天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（ ）元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】： C 46、（2021年真题）国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。假设利润率为10%，则用成本计算估价法计算的该设备的利润是（ ）万元。A.7.350B.6.825C.5.850D.5.775【答案】： C 47、国际贸

21、易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】： A 48、确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是（ ）。A.市场因素B.生产技术因素 C.管理技术因素D.环境因素【答案】： A 49、下列费用中，应计入生产成本的是()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用【答案】： A 50、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 4000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.5

22、20D.600【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（ ）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】： AD 2、（2017年真题）下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（）。A.未在合同中约定的工程所在地地方性法规B.工程施工合同文件C.合同中约定的非强制性标准D.现场签证E.合同中未明确规定的地方定额【答案】： BC 3、按照费用构成要素划分的建筑安装工

23、程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（ ）。A.周转材料的摊销，租赁费用B.材料运输损耗费用C.施工企业对材料进行一般鉴定，检查发生的费用D.材料运杂费中的增值税进项税额E.材料采购及保管费用【答案】： AB 4、根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（ ）。A.投标报价需要的时间B.组织评标需要的时间C.确定中标人需要的时间D.签订合同需要的时间E.提交履约保证金需要的时间【答案】： BCD 5、下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（ ）。A.未在合同中约定的工程所在地的地方性法规B.工程施工合同文件C.合同中约定的非强制性标

24、准D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证E.合同中未明确规定的地方定额【答案】： BCD 6、建筑工程概算的编制方法主要有()。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E:类似工程预算法【答案】： BD 7、下列关于现场签证的说法，正确的有（）。 A.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.施工中遇到地下溶洞使施工受阻，承包商可提出现场签证D.施工中合同工程内容因场地条件不一致时，承包商可提出现场签证E.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付【答案】

25、： ACD 8、影响建筑安装工材料单价的因素主要有（）。 A.市场供需变化B.人工消耗水平C.材料生产成本的变动D.流通环节的多少和材料供应体制E.劳动力市场供需变化【答案】： ACD 9、下列费用中，属于脚手架费的有（）。A.施工时可能发生的场内、场外材料搬运费用B.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装费C.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销费D.安全网的铺设费用E.拆除脚手架后材料的堆放费用【答案】： AD 10、关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有()。A.反映社会平均先进水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可调性D.综合、简化E:简明适用【答案】： B 1

26、1、下列费用中，属于生产准备费的有（ ）A.人员培训费及提前进厂费B.一次性支付的商标权费C.市政公用设施费D.特殊设备安全监督检验费E.为保证初期正常生产所必需的生产办公、生活家具用具购置费【答案】： A 12、（2012年真题）下列费用项目中，属于安装工程费用的有（）。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用【答案】： ACD 13、关于企业管理费，下列说法正确的是（ ）。A.交通差旅费不包括职工探亲路费B.检验试验费的增值税进项税抵扣按6%计C.城

27、市维护建设税属于企业管理费D.列入企业管理费中的税金包括地方教育费附加E.工程定位复测费属于企业管理费【答案】： BCD 14、企业管理费中的税金通常包括（ ）。A.增值税B.印花税C.非生产性车船使用税D.地方教育附加E.教育费附加【答案】： BCD 15、在编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有()。A.门窗洞口尺寸或框外围尺寸B.混凝土拌合料的砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础的尺寸E:石方预裂爆破的单孔深度【答案】： B 16、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（）。A.非实体性材料B.不可避免

28、的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的仓储损耗材料E.不可避免的施工操作中损耗材料【答案】： C 17、采取综合评估法评审招标项目，其确定中标人的方法有（）。 A.综合评分相等时，以投标报价低的优先B.综合评分相等、投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定C.按得分由高到低顺序推荐中标候选人D.按得分由低到高顺序推荐中标候选人E.根据招标人授权直接确定中标人【答案】： ABC 18、下列费用项目中，属于安装工程费用的有（ ）。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.设备基础的工程费用D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E.与设备

29、相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用【答案】： ABD 19、编制借款还本付息计划表时，需要直接引用的数据报表有()。A.流动资金估算表B.利润与利润分配表C.建设期利息估算表D.项目总投资使用计划及资金筹措表E:总成本费用估算表【答案】： BD 20、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有()。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E:建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】： AB 21、（2018年真题）与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性

30、有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包人承担的风险C.有利于调动承包人的积极性D.有利于简化业主与承包人之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】： ACD 22、承包人向发包人提出工期索赔的具体依据包括（）。A.施工方的施工总进度规划B.施工日志、气象资料C.工程师的变更指令D.影响工期的干扰事件E.受干扰后的实际工程进度【答案】： BCD 23、下列资金项目中，属于“基本建设项目竣工财务决算表”中资金来源的有（ ）。A.基建拨款B.项目资本金C.应收生产单位投资借款 D.基建借款,E.待核销基建支出,【答案】： ABD 24、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的

31、是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】： AB 25、下列费用中，属于设备运杂费的有()。A.国际运费B.运输损耗费C.供销部门手续费D.采购费E:仓库保管费【答案】： CD 26、根据建设工程工程量清单计价规范，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由承包人承担的有（）。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.承包人的

32、停工损失D.承包人设备的损害E.工程所需清理和修复费用【答案】： ACD 27、关于工程造价指数，下列说法中正确的有（）。A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系B.工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数E.单项工程造价指数一般用于平均数指数的形式表示【答案】： AB 28、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有()。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定34次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间

33、分成不同组成部分E:应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】： BC 29、下列费用中属于人工单价组成内容的有（ ）。A.职工福利费B.计时工资或计件工资C.津贴补贴D.劳动保护费E.奖金【答案】： BC 30、根据我国规行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（ ）。A.达到固定资产标准的各种设备 B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具 D.未达到固定资产标准的工具、器具E.非标准设备的设计费【答案】： AC 31、下列内容中，属于竣工决算的编制依据的有（ ）。A.项目计划任务书及立项批复文件B.工程量清单C.会计核算及财务管理资料D.工程建设其他费用定额E.工程

34、签证、工程索赔等合同价款调整文件【答案】： AC 32、下列关于工业项目和民用建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】： ABC 33、根据建设工程工程量清单计价规范的规定，其他项目清单的暂列金额部分包括（ ）。A.施工合同签订时不可预见的所需材料采购费用B.总承包服务费C.尚未确定的所需服务的采购费用D.材料

35、的暂估单价E.合同约定的可能发生的工程价款调整费用【答案】： AC 34、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（ ）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生成和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】： AD 35、投标文件应当对招标文件做出实质性响应的内容有（ ）。A.报价B.工期C.投标有效期D.质量要求E.招标范围【答案】： BCD 36、申请工程招标代理机构资格应具备的条

36、件有（ ）。A.是具有独立法人资格、依法设立的中介组织 B.与行政机关没有隶属关系但有合作关系C.仅有可以作为评标专家的造价工程师专家库D.有健全的组织机构和内部管理的规章制度E.具有工程监理的专业力量【答案】： AD 37、FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有（ )。 A.延误移交施工现场 B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件 D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误【答案】： BD 38、下列施工工作的时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（ ）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.不可避免的中断时间【答案】： AC

37、D 39、按照我国现行建设工程工程量清单计价规范（GB 505002003)规定，分部分 项工程费包括了相应的（ ）。A.管理费 B.利润C.规费 D.税金E.措施费【答案】： AB 40、影响定额动态人工日工资单价的因素包括（ ）。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策D选项的正确说法是.社会【平均】工资水平不是【最低】【答案】： AC 41、下列费用项目，属于施工仪器仪表台班单价组成内容的有（ ）。A.折旧费B.安拆费C.检测软件相关费用D.校验费E.燃料费【答案】： AD 42、在编制建设投资估算表时，按形成

38、资产法分类，下列费用属于建设投资组成部分的有()。A.固定资产费用B.无形资产费用C.其他资产费用D.工程费用E:预备费【答案】： ABC 43、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（ ）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可以经济建筑物的平面布置C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济B选项的原文.流通空间的减少，可相应地降低造价。【答案】： AB 44、项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（ ）【答案】： ABD 45、下列费用中，不计入机械台班单价而需要单独列项计算的有（ ）。A.安拆简单、移动需要

39、起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用D.不需相关机械铺助运输的自行移动机械的场外运费E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费【答案】： BC 46、以下关于合同价款纠纷处理的说法，正确的有（ ）。A.承包人在合同约定的期限内没有完工，发包人可请求解除合同，应予支持B.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可请求解除合同，应予支持C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且经催告仍未履行相应义务的，承包人可请求解除合同，应予支持D.承包人超越资质等

40、级许可的业务范围签订施工合同，在竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持【答案】： CD 47、关于工业建设项目总平面设计，现场条件是制约设计方案的重要因素之一，下列内容中属于现场条件的有（ ）A.气象条件B.人文条件C.地形地貌D.场地大小E.建设项目所在地区的有关技术经济条件【答案】： ACD 48、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。 A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初

41、步设计概算的依据D.机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】： CD 49、关于联合体投标，下列说法正确的有()。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E:提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 50、根据标准施工招标文件，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括()。A.投标人名称B.招标人名称C.标段名称D.投标报价E:履约保证金的递交情况【答案】： ACD