最新一级造价师之建设工程计价题库完整版含答案【典型题】.docx

《最新一级造价师之建设工程计价题库完整版含答案【典型题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库完整版含答案【典型题】.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程计价题库完整版含答案【典型题】第一部分 单选题(50题)1、在编制施工定额时，（ ）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目【答案】： A 2、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法【答案】： A 3、（2018年真题）关于施工机械台班单价的确定，下列表达式正确的是（）。A.台班折旧费机械原值（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班检修间隔台班（检修次数1）C.台班检修费一次检修费检修次数/耐

2、用总台班D.台班维护费（各级维护一次费用各级维护次数）/耐用总台班【答案】： B 4、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（ ）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15 天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】： B 5、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（ ）。A. 20%30%B. 70%80%C. 30%40%D. 60%70%【答案】： A 6、在技改项目中，其建设规模确定的方法中可以作为确定

3、合理生产规模的方法是（ ）。A.盈亏平衡分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.政府行业规定【答案】： C 7、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800 万元，建筑安装工程费为1200 万元，工程建设其他费为500 万元，基本预备费为150 万元，价差预备费为100 万元，建设期贷款1800 万元，应计利息为180 万元，流动资金500 万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.2620B.2750C.2980D.3480【答案】： B 8、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费

4、C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】： D 9、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】： D 10、在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（ ）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】： A 11、EPC 总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（ ）。

5、A.设计、采购、施工、试运行B.项决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工【答案】： A 12、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3、 2、18。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。 A.0.994B.0.765C.0.876D.0.975【答案】： A 13、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100该类建筑中铺贴地面面积为50。当地预算定额中瓷砖地面和复合

6、木地板的预算单价分别为128元/、190元/。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（ ）元/。A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75【答案】： D 14、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸【答案】： C 15、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资中与承包内容相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资汇总

7、相对应的工程费【答案】： C 16、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】： A 17、下列选项中，属于清标工作内容的是（ ）A.项目管理机构评审B.形式评审C.错漏项分析D.资格评审【答案】： C 18、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为

8、200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（ ）万元。A.58B.73C.60D.61.6【答案】： D 19、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。A.只包括自行组织培训的相关费用B.包括保证初期正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括保证初期正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】： B 20、（2017年真题）关于进口设备到岸价的

9、构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】： C 21、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】： B 22、（2015年真题）在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概

10、算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】： B 23、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计40万元，专用工具费率为2，废品损失率为8，利润率为10，增值税税率为16。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（ ）万元。A.5.08B.6.09C.7.11D.7.75【答案】： D 24、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需 要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s，机械利用 系数为 0.8。该机械的台班

11、产量定额为（）m3/台班。 A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】： C 25、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；编写概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（ ）。A.B.C.D.【答案】： A 26、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min 、3 min、1 min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（ ）。A.5.12m3/台班

12、B.1.30m3/台班C.7.68m3/台班D.1.95m3/台班【答案】： A 27、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（ ）。A.索赔事件发生沈天内 B.察觉或应当察觉索赔事件肋天内C.察觉或应当察觉索赔事件42天内 D.索赔事件发生56天内【答案】： C 28、下列不属于新增固定资产价值的内容的是（ ）。A.工程中的标准的设备B.已投入生产或交付使用的安装工程造价C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价D.增加固定资产价值的其他费用【答案】： A 29、自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（ ）

13、。A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备D.联合试运转费【答案】： C 30、在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元，评标基准价为420万元。则投标报价偏差率最小的投标人为（ ）A.甲投标人B.乙投标人C.丙投标人D.无法判断【答案】： B 31、（2017年真题）关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】： B 32、（2013年真题）

14、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同【答案】： D 33、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院

15、不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 34、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（ ）万元。A.1.6B.6.8C.5.6D.8【答案】： A 35、从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为()。A.文件式信息和非文件式

16、信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流动信息【答案】： B 36、以下各项中属于工程计量依据的是（ ）。A.招标文件B.质量合格证书C.设计文件D.中标通知书【答案】： B 37、某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料占比为 40%，合同中约定的工程预付款为 2400 万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）万元。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】： D 38、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定

17、，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】： A 39、（2020年真题）某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】： D 40、关于施工合同工程款的期中支付，下列说法中正确是的（ ）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合

18、单价发生调整的项目，其增减在竣工结算时一并结算D.发承包双方都对部分计量结果存在争议，直到争议解决后再支付全部进度款【答案】： A 41、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】： A 42、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】： C 43、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价

19、综合单价为500元/m2，投标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.120.00B.114.75C.168.00D.207.00【答案】： A 44、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（ ）。A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算【答案】： A 45、按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费

20、中的人工费，下列说法正确的是（）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】： C 46、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（ ）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】： B 47、（2021年真题）下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（ ）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增

21、量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程【答案】： C 48、工程总承包招投标中，投标有效期均为（ ）天。A. 60B. 90C. 100D. 120【答案】： D 49、按照生产成本加期间费用估算法，计算总成本时，销售人员工资及福利费应计入()。A.管理费用B.制造费用C.财务费用D.营业费用【答案】： D 50、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款的年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的

22、建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有()。A.单层建筑檐口高度超过30m时计算B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工功效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E:按建筑物超高部分建筑面积以“m【答案】： BC 2、（2016年真题）应予计量的措施项目费包括（）。A.垂直运输费B.排水、降水费C.冬雨季施工增加费D.临时设施费E.超高施工增加费【答案】： AB 3、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。 A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按

23、劳动定额规定应增(减)计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】： BD 4、关于工程设计对造价的影响，下列说法正确的有（ ）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应的降低造价C.层数越多单位造价越低D.房屋长度越大单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 5、根据“关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知”的规定，其他项目费的内容包括（ ）。A.暂列金额B.计日工C.暂估价D.总承包服务费E.总承包管理费【答案】： ABCD 6、某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合

24、概算中的内容有()。A.机械设备及安装工程概算B.电气设备及安装工程概算C.工程建设其他费用概算D.特殊构筑物工程概算E:流动资金概算【答案】： ABD 7、下列关于招标控制价编制必须遵循规定的描述，正确的是（ ）。A.工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制B.招标控制价应在招标文件中公布，并可根据招标人的需要选择是否公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金C.国有资金投资的工程招标控制价原则上不能超过批准的设计概算D.当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于3%时，应宣布招标失败，并重新组织招标E.工程造价管理机构受理

25、对招标控制价的投诉后，应立即对招标控制价进行复查，组织投诉人、被投诉人或其委托的招标控制价编制人等单位人员对投诉问题逐一核对【答案】： AC 8、根据建设项目工程结算编审规程，工程价款结算主要包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.预付款结算D.合同中止结算E:竣工结算【答案】： ABD 9、投标报价的调查询价阶段，总承包商对分包人询价应注意（ ）。A.分包标函的完整性 B.分包人的工程质量C.分包人的成本利润 D.分包工程单价E.粉白工程施工进度计划【答案】： ABD 10、下列内容中，属于竣工决算的编制依据的有（ ）。A.项目计划任务书及立项批复文件B.工程量清单C.会计核算及财务管理

26、资料D.工程建设其他费用定额E.工程签证、工程索赔等合同价款调整文件【答案】： AC 11、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 12、（2020年真题）关于投资估算指标，下列说法正确的有（）。A.以独立的建设项目、单位工程或单位工程为对象B.费用和消耗量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单位工程指标一般以单位生产能力投资表示E.建

27、设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标【答案】： AC 13、根据我国现行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（ ）。A.达到固定资产标准的各种设备原价B.未达到固定资产标准的设备原价C.达到固定资产标准的工具、器具原价D.未达到固定资产标准的工具、器具原价E.设备运杂费【答案】： AC 14、资格预审申请文件应包括的内容有()。A.资格预审的方法B.近年财务状况表C.项目管理组织机构D.正在施工和新承接的项目情况表E:近年发生的诉讼情况【答案】： BD 15、固定资产投资中的积极部分包括了（ ）。A.建安工程费用 B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费 D.生产家具购置费E.试验研究费【

28、答案】： BCD 16、根据标准施工招标文件，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有()。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人因监理人要求照管工程的费用E:承包人设备的损坏【答案】： ACD 17、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划 B.搭设组织C.实施工作 D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】： ACD 18、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求（ ）。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下

29、建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E.厂区地形应平坦，避免山地【答案】： ACD 19、下列费用中应计入到设备运杂费的有（ ）。A.设备保管人员工资B.设备采购人员工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费【答案】： ABD 20、关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.进行流动资金估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借贷利

30、息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】： AB 21、关于建设用地取得及费用，下列说法中正确的有（）。A.通过出让获得国有土地使用权的方式有招标、拍卖、挂牌和协议B.工业、商业、旅游、娱乐用地的土地使用权出让最长年限为40年C.以划拨方式取得的土地使用权，因企业改制不再符合划拨用地目录，应实行有偿使用D.通过市场机制获得的土地使用权，不再承担征地补偿费或拆迁补偿费E.搬拆补助费的标准，由各省、自治区、直辖市人民政府规定【答案】： AC 22、（2017年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安

31、装工程企业管理费的有（）。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费【答案】： BD 23、承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完成工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有（ ）。A.累计已完成的合同价款B.本期合计完成的合同价款C.本期合计应扣减的金额D.累计已调整的合同金额E.预计下期将完成的合同价款【答案】： ABC 24、下列费用中，不计入机械台班单价而需要单独列项计算的有（ ）。A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费C.利用辅助设施

32、移动的施工机械的辅助设施相关费用D.不需相关机械铺助运输的自行移动机械的场外运费E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费【答案】： BC 25、 在技术方案选择中，下列（ ）属于生产方法选择的内容。A.研究分析与项目产品相关的国内外生产方法的优缺点B.研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应C.研究选择先进合理的物料消耗定额，提高收益D.研究生产产品在品种、规格上的灵活性E.研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求【答案】： AB 26、下列有关施工招标文件编制的描述，正确的是（ ）。A.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法C

33、.应包括本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款以及各种合同附件的格式D.如按照规定应编制招标控制价的项目，其招标控制价也应在招标时一并公布E.如果必须引用某一生产供应商的技术标准才能准确或清楚地说明拟建招标项目的技术标准时，则可直接引用【答案】： BCD 27、关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有()。A.专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容C.投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理D.招标控制价原则上不得超过批准的设计概算E:招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程

34、估算的3%5%计算【答案】： AC 28、根据标准施工招标文件（2007版），下列有关施工招标的说法中正确的有（）。A.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.资格预审的方法可分为合格制或有限数量制C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人潜清D.按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在幵标时一并公布E.初步评审可选择最低投标价法和综合评估法【答案】： B 29、与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包商承担的风险C.有利于调动总包的积极性D.有利于简化业主与承包商之间的关系E.有利于加大业

35、主的介入程度【答案】： ACD 30、关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E:计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】： B 31、 关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应

36、过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地保管费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： D 32、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费E.改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算【答案】： ACD 33、下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（ ）。A.试运转所需原

37、料、动力的费用 B.单台设备调试费C.试用转所需的机械使用费 D.试运转产品的销售收入E.施工单位参加联合试运转人员的工资【答案】： ACD 34、根据建设项目工程结算编审规程，工程价款结算主要包括()。A.竣工结算B.分阶段结算C.年度结算D.专业分包结算E:合同终止结算【答案】： ABD 35、关于施工招标文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E:招标文件应明确评标方法【答案】： ABD 36、下列各项税金中，属于建筑

38、安装工程费企业管理费中税金的是（ ）。A.消费税B.城市维护建设税C.教育费附加D.地方教育附加E.增值税【答案】： BCD 37、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（）。A.非实体性材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的仓储损耗材料E.不可避免的施工操作中损耗材料【答案】： C 38、下列各类时间中属于工序作业时间的有（ ）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】： AB 39、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，招标控制价

39、中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 40、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 41、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（ ）。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场

40、办公室及所需设备的费用应列入管理费E.建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】： AB 42、（2016年真题）关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.分项详细估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】： AB 43、编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计

41、量单位E:工程量【答案】： AC 44、下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有()。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E:工程招标费【答案】： BC 45、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列要求（ ）。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E.厂区地形平坦，避免山地【答案】： ACD 46、企业管理费中的税金通常包括（ ）。A.增值税B.印花税C.非生产性车船使用税D.地方教育附加E.教育费附加【答案】： BCD 47、（2013年真题）下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性贷款的项目E.使用国际金融机构贷款的项目【答案】： ABCD 48、（2014年真题）关于履约担保，下列说法中正确的有（ ）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不