最新一级造价师之建设工程计价题库题库大全及参考答案1套.docx

《最新一级造价师之建设工程计价题库题库大全及参考答案1套.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库题库大全及参考答案1套.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程计价题库题库大全及参考答案1套第一部分 单选题(50题)1、经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76mA.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%【答案】： D 2、（2017年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】： B 3、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项

2、目准备金【答案】： B 4、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在（ ）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】： B 5、根据标准设计施工总承包招标文件，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A.60B.90C.120D.180【答案】： C 6、（2015年真题）设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工【答案】： C 7、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额

3、为（ ）。A.0.065 台班/m3 B.0.072 台班/m3C.13.824m3/台班D.15.360m3/台班【答案】： B 8、已知砖墙的砂浆损耗率为 2%，则 1m3标准砖（灰缝为 10mm）的砂浆总消耗量为（ ）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236【答案】： A 9、当单层建筑物檐口高度超过（）m，可计算超高施工增加费。A.15B.17C.18D.20【答案】： D 10、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与

4、预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平【答案】： A 11、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（ ）万元。A.192.00B.240.00C.71.45D.426.45【答案】： C 12、在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是（ ）。A.表达的主要内容B.表达的主要方式C.基本使用方法D.项目划分【答案】： D 13、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76；1000

5、块m3B.4.76；1050块m3C.5；1000块m3D.5；1050块m3【答案】： D 14、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】： C 15、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（ ）。A.总预算B.综合预算C.单位工程预算表D.附件【答案】： B 16、投标有效期的期限可根据项目特点确定，一般项目的投标有效期为（ ）天。A.3050B.5080C

6、.6090D.70100【答案】： C 17、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 4000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】： C 18、发生不可抗力时，属于发包人责任的是（D）。A.施工人员伤亡补偿金B.施工机械设备损失C.施工单位损失D.修复已完工程的费用【答案】： D 19、国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标 B.审标 C.评标 D.定标【答案】： C 20、某新建项目建设期

7、为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，贷款在年内均衡发放，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（ ）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】： C 21、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76；1000块m3B.4.76；1050块m3C.5；1000块m3D.5；1050块m3【答案】： D 22、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是(

8、)。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护【答案】： A 23、下列行为中属于投保人相互串通投标的是（ ）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】： D 24、当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可采用的方法是（ ）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.类似工程概算法【答案】： B 25、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率 10%，安装费率15%。

9、又已知该设备重 20 吨，每吨设备安装费指标为 10000 元，则该设备的安装工程概算为（）万元。A.10B.15C.20D.25【答案】： B 26、单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即（）A.建筑安装工程费用B.分部分项工程费C.措施项目费D.其他项目费【答案】： A 27、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内.国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】： D 28、分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是()。A

10、.施工方法变更B.设计变更C.合同中的遗漏D.追加某些工作【答案】： C 29、（2018年真题）关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）。A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费【答案】： B 30、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】： A 31、

11、国内生产某台非标准设备需材料费36 万元，加工费4 万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5 万元，包装费0.8 万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（ ）万元。A.5.36 B.10.02 C.10.72 D.10.87【答案】： D 32、根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备 B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工 C.因发包人原因导致工程试运行失败 D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】： D 33、关于建设工程总承包

12、合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工【答案】： B 34、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。 A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示D.投资

13、估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】： D 35、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定，欠款事件时，下列关于利息支付的说法中错误的是（ ）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】： A 36、（2017年真题）关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包人提出的价格计算并支付C.因

14、发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】： D 37、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】： B 38、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（ ）以内。A.30%B.20%C.10%D.5%【答案】： A 39、某公路工程承包工程总价款额为30

15、00万元，工程预付款为10%，其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%，钢筋占20%、人工费占15%，其他费用占35%，则该公路工程预付款起扣点为（ ）万元。A.2538B.2400C.2700D.1950【答案】： B 40、根据建设工程量清单计价规范（GB 50500-2013），下列关于工程量清单项目编码的说法 中，正确的是（）。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项木名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D. 补充项目编码以加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】： B 41、（

16、2020年真题）关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）。A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的B.项目决策的内容与工程造价无关C.项目决策的正确性不影响设备选型D.工程造价的数额影响项目决策的结果【答案】： D 42、已建项目A主要设备投资占项目静态投资比例60%，拟建项目B需甲设备900台，乙设备600套，价格分别为5万元和6万元，用比例估算法估算B项目静态投资为（）万元。A.20250B.13500C.8100D.4860【答案】： B 43、下列关于工程定额定位的说法中正确的是（ ）。A.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价的依据B.对国有资金投资工

17、程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价的依据C.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价的依据D.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算价的依据【答案】： A 44、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（ ）A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可D.不属于依法必须招标的暂估价项目

18、，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】： D 45、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，应计入（ ）。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费【答案】： D 46、1 砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm115mm53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（ ）m3。A.0.062 B.0.081 C.0.205 D.0.228【答案】： D 47、建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A.安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费【答案

19、】： B 48、某建设项目由各个单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（ ）。A.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费【答案】： A 49、在下列工人工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息时间B.施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间C.抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞所必需的时间D.木作工程中磨凿子所必需的时间【答案】： D 50、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程

20、量D.编制施工进度计划【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、下列对工人工作时间中基本工作时间的理解正确的是（ ）A.基本工作时间与辅助工作时间之和构成了有效工作时间B.基本工作时间的长短与工作量大小成正比C.基本工作时间是在正常额定负荷状态下的工作时间D.基本工作时间可以改变产品的外形、结构或性质E.基本工作时间中包括由施工工艺特点引起的工作时间所必须的时间【答案】： BD 2、（2011年真题）新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷

21、带来的安装工程返工费【答案】： ABC 3、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有()。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E:结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 4、下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E:异常恶劣的气候条件【答案】： AD 5、发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事

22、项可以分为五大类，其中属于工程变更类的是（ ）。A.项目特征不符B.暂估价C.提前竣工D.工程量偏差E.计日工【答案】： AD 6、下列工程造价指数中，采用平均数指数形式编制的有()。A.各种单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E:建设项目造价指数【答案】： CD 7、资格预审申请文件应包括的内容有()。A.资格预审的方法B.近年财务状况表C.项目管理组织机构D.正在施工和新承接的项目情况表E:近年发生的诉讼情况【答案】： BD 8、在新增资产固定资产价值的确定过程中，建设单位管理通常按照下列（ ）总额按比例计算。A.建筑工程B.安装工程C.需安装设

23、备价值总额D.不需安装设备价值总额E.设备购置费总额【答案】： ABC 9、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有()。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E:仓储损耗【答案】： BC 10、关于发承包双方在工程施工阶段的风险分摊原则，下列说法正确的有（）。A.发承包双方应当在合同中对市场价格波动导致风险的范围和幅度予以约定B.承包人承担5以内的材料价格风险和10以内的工程设备、施工机具使用费风险C.对于政府定价或政府指导价管理的原材料价格发生变动的风险，承包人应适当承担D.对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，发包人不予承担E.承包人的管理

24、费、利润的风险应由承包人自己承担【答案】： AD 11、柱网布置是建筑设计阶段影响工程造价的主要因素之一。对于工业建筑，柱网的选择主要取决于()A.吊车的类型及吨位B.屋顶的承重结构C.墙体的类型D.厂房的高度E.厂房中有无吊车【答案】： ABD 12、下列进口从属费用中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费(税)率进行计算的有（）。A.进口环节增值税B.关税C.银行财务费D.外贸手续费E.车辆购置税【答案】： A 13、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有()。A.购置机械的资金成本B.机械报废时回收的残值C.随机配备工具的摊销费D.机械设备的财产损失保险费E:大型机

25、械安拆费【答案】： BC 14、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格B.成本计算估价法适用于非标准设备原价的价格C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】： BD 15、新建或新增加生产能力的工程项目，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（ ）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC 16、关于建设工程竣工结算的办理

26、，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 17、关于场地准备及临时设施费，下列阐述正确的是（）。 A.是指施工单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要的费用B.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.场地准备及临时设施应尽量与

27、永久性工程统一考虑D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算E.由建设单位组织进行的场地平整等发生的费用【答案】： BC 18、（2019年真题）工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有（）。A.监理人抽检不合格返工增加的工程量B.承包人自检不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量E.工程质量验收资料缺项的工程量【答案】： AB 19、下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有()。A.超高施工增加B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E:施工排水、降

28、水【答案】： AC 20、（2013年真题）确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。 A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E.技术经济政策【答案】： ABD 21、关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有()。A.专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容C.投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理D.招标控制价原则上不得超过批准的设计概算E:招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%5%计算【答案】： AC 22、下列费用中，属于征地补偿

29、费的是（ ）。A.土地使用权出让金B.土地补偿费C.安置补助费D.土地管理费E.土地契税【答案】： BCD 23、在编制建设投资估算表时，按形成资产法分类，下列费用属于建设投资组成部分的有()。A.固定资产费用B.无形资产费用C.其他资产费用D.工程费用E:预备费【答案】： ABC 24、下列文件中，包括在设计总概算文件中的有（）。 A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算表D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表【答案】： ABCD 25、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（ ）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程

30、D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 26、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于措施项目费的调整，下列说 法中正确的有（）。 A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程项目漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】： ABD 27、下列选项中属于工程总承包投标文件编制内容的有（ ）。A.承包人建议书B.已标价工程量清单C.项目管理机

31、构D.价格清单E.施工组织设计【答案】： AD 28、由于发包人原因导致工期延期期间承包商可索赔现场管理费，现场管理费率的确定可以选 用的方法包括（）。 A.合同百分比法B.现场统计法C.原始估价法D.历史数据法E.平均成本法【答案】： ACD 29、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列属于可以计算工程量的措施项目有（ ）。A.施工排水、施工降水B.垂直运输C.冬雨季施工D.安全文明施工E.大型机械设备进出场及安拆【答案】： AB 30、以下对于征地补偿费用的标准，正确的有（）。 A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年平均产值的46倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作

32、物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均产值的610倍D.对于失去土地的农民，需支付养老保险补偿E.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍【答案】： BD 31、（2018年真题）与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低总包商承担的风险C.有利于调动总包商的积极性D.有利于简化业主与承包人之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】： ACD 32、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（ ）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间

33、减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】： ABC 33、工程价款价差调整所用的调值公式中，考虑的因素有（ ）。A.有关各项费用在合同总价中所占比重B.工程实际结算款C.合同价款中工程预算进度款D.投标截止日的各项费用的价格指数E.合同支付中不能调整的部分价款【答案】： AC 34、下列费用中，不属于分部分项直接工程费单价（基价）的有()。A.措施费B.材料检验试验费C.规费D.大型机械使用费

34、E:生产管理人员工资【答案】： AC 35、下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有()。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完或在建工程的各种造价信息E:按组织方式来分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息【答案】： CD 36、在基本建设项目概况表中，构成建设项目建设成本的有（）。 A.建筑安装工程投资支出B.待核销投资支出C.设备工器具投资支出D.待摊投资支出E.其他投资支出【答案】： ACD 37、为达到工程计价信息动态管理的目的，在工

35、程计价信息管理中应遵循的基本原则有()A.标准化原则B.准确性原则C.有效性原则D.定量化原则E.高效处理原则【答案】： ACD 38、（2016年真题）关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】： BD 39、下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（ ）。A.设备基础工程 B.供水、供暖工程C.照明的电缆、导线敷设工程 D.矿井开凿工程E.安装设备的管线敷设工程【

36、答案】： ABCD 40、下列关于现场签证的说法，正确的有（）。 A.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.施工中遇到地下溶洞使施工受阻，承包商可提出现场签证D.施工中合同工程内容因场地条件不一致时，承包商可提出现场签证E.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付【答案】： ACD 41、在编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有()。A.门窗洞口尺寸或框外围尺寸B.混凝土拌合料的砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础的尺寸E:石方预裂爆破的单孔深度【答案】

37、： B 42、建设项目竣工投入运营后，所花费的总投资形成相应的资产，下列形成流动资产的有（）。 A.待安装设备B.库存现金C.厂房D.专有技术E.短期投资【答案】： B 43、下列有关施工招标文件编制的描述，正确的是（ ）。A.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法C.应包括本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款以及各种合同附件的格式D.如按照规定应编制招标控制价的项目，其招标控制价也应在招标时一并公布E.如果必须引用某一生产供应商的技术标准才能准确或清楚地说明拟建招标项目的技术标准时，则可直接引用【答案】： BCD 44、投标人在递

38、交投标交件后，其投标保证金按规定不予退还的情形有（）。 A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人拒绝延长投标有效期的C.投标人在投标截止日前修改投标文件的D.中标后中标人无故拒签合同协议书的E.中标后中标人未按招标文件规定提交履约担保的【答案】： AD 45、承包商采购的用于永久工程的材料和设备，合同通用条款规定，期中支付证书中应包括一笔用于预支已运至现场用于永久工程的材料和设备款额，下列有关说法正确的是（ ）。A.装运后付款的材料和设备，要求此类材料和设备已经运至工程所在国，并正在运往现场的途中B.装运后付款的材料和设备，承包商应提交保函金额与应付的预支总额相等的银行保函C.装运后付

39、款的材料和设备，承包商提交的保函有效期持续到此类材料和设备已经运至现场并妥善存放，而且承包商已经采取了防护措施为止D.运至现场后付款的材料和设备，要求此类材料和设备已经运至现场，但可先不安排存放E.工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用，作为期中支付证书中应增加的款额【答案】： ABC 46、（2020年真题）为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式【答案】： ABD 47、下列施工机器消耗时间中，

40、属于机器必需消耗时间的是（）。 A.未及时供给机器燃料而引起的机械停工时间B.暴雨时压路机停工C.装料不足时的机械低负荷运转时间D.因机械保养而中断使用的时间E.有根据的降低负荷下的工作时间【答案】： D 48、关于其他项目清单的编制，说法正确的有（ ）。A.招标人在填写暂列金额明细表时，可只列暂定金额总额B.设立暂列金额可达到合理确定和有效控制造价的目标C.招标人填写材料暂估单价及调整表时，应填写暂估单价D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费用E.招标人填写计日工表时，必须填写项目名称和暂定数量【答案】： AC 49、下列关于建设项目决策阶段设备方案选择的说法，正确的有（ ）。A.设备选择应符合政府部门的技术标准要求B.尽量选用质量高的进口设备C.在保证设备性能前提下，力求经济合理D.注意进口设备的配套问题E.先确定设备的型号和数量后再确定生产工艺流程【答案】： ACD 50、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价，以下各项中属于国有资金投资项目的是（）。A.各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.国家特许的融资项目D.使用国有企事业单位借入资金的项目E.国有资金（含国家融资资金）占投资总额不足50但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目【答案】： ABC