最新一级造价师之建设工程计价题库完整版【夺冠系列】.docx

《最新一级造价师之建设工程计价题库完整版【夺冠系列】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库完整版【夺冠系列】.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程计价题库完整版【夺冠系列】第一部分 单选题(50题)1、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工【答案】： B 2、发生不可抗力时，属于发包人责任的是（D）。A.施工人员伤亡补偿金B.施工机械设备损失C.施工单位损失D.修复已完工程的费用【答案】： D 3、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程

2、量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（ ）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】： B 4、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（）。A.工程设备估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费【答案】： A 5、下列费用项目中，投标时应由投标人确定金额，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费【答案】： D 6、某建设工程项目关键线路上的 A 工作由于非承包商的原因推迟了 5 天，还有一个 非关键线路上的 B 工作也是由于非承包商

3、的原因推迟了 2 天，B 工作的总时差为 3 天， 则承包商可以索赔的工期是（ ）天。 A.2B.5C.7D.8【答案】： B 7、下列（）属于安全施工费。A.施工机械的检验检测费用B.砖、混凝土砌块等围挡的维修费用C.治安综合治理费用D.施工安全防护通道费用【答案】： D 8、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。 A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉【答案】： D 9、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算。A.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法【答案】： A 10、

4、关于工程定额的应用，下列说法正确的是（ ）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.行业统一定额只能在本行业范围内使用C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额【答案】： D 11、下列费用中属于安全文明施工费的是（ ） 。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】： B 12、（2014年真题）编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造

5、价管理机构备案C.补充项目的工作内容等应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定【答案】： C 13、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，下列正确的做法是（ ）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容可不明确D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】： B 14、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】： A 15、新增流动资产中的各种存货的计价依据是（ ）A.制造时的各项支出B.买进

6、时的各项支出C.入账时的实际成本D.取得时的实际成本【答案】： D 16、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间【答案】： D 17、按照单位生产能力估算法法，如将设计中的综合调整系数提高了四倍，生产能力扩大到三倍，投资额将增加（）。A. 300B. 400C. 1100D. 1400【答案】： D 18、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段，允许误差大于30 B.投资设想阶段，要求误差控制在30以内 C.预可行性研究阶段，

7、要求误差控制在20以内 D.可行性研究阶段，要求误差控制在15以内【答案】： C 19、根据建设工程量计价规范（GB 50500-2013），关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（ ）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】： A 20、某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元/年；另一部分按月发放，标准为760元/月：某项补贴按工作日发放，标准为18元/ 日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工

8、日单价中， 工资性补贴(G2)为（）元。A. 51.2 B. 62.6C. 66.3 D. 75.5【答案】： C 21、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。A.1080B.1380C.1500D

9、.1650【答案】： B 22、在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工程的是（ ）。A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点【答案】： C 23、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】： A 24、关于建筑安装工程费用中的规

10、费，下列说法中正确的是（ ）。A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用【答案】： B 25、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应

11、商，以中标价格取代暂估价【答案】： B 26、根据财政部关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知（财办建200891号）的规定，对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（ ）内完成竣工财务决算编制工作。A. 两个月B. 三个月C. 75天D. 100天【答案】： B 27、投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（ ）。A.措施项目费B.暂列金额C.税金D.总承包服务费【答案】： D 28、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%。现有投标人甲同时投标A、B标段，其报价依次为7300万元、6000万元，若甲

12、在A标段已被确定为中标，则其在B标段的评标价是（）万元。A. 5748B. 5700C. 6200D. 5252【答案】： B 29、按照建设工程价款结算暂行办法规定的程序，发包人不按约定预付：程款 的，承包人可采取的行为是（ ）。A.在超越约定预付时间14天后停止施工B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知D.在约定预付时间到期后14天内停止施工【答案】： C 30、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（ ）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率【答案】： D 31、（20

13、18年真题）关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】： D 32、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（ ）。A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.工人的招雇解雇费D.恶劣气候条件下的工程防护费【答案】： D 33、下列工程量清单计价，下列计算式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工

14、程量相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=措施项目工程量措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额专业工程暂估价计日工总承包服务费D.单位工程费=分部分项项目费措施项目费其他项目规费税金【答案】： D 34、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【答案】： C 35、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复

15、工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【答案】： D 36、关于工程造价指数，下列说法正确的是（ ）。A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示【答案】： B 37、根据标准设计施工总承包招标文件，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A.60B.90C.120D.180【答案】： C 38、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。A.一次安

16、拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费.安监部门检测费及试运转费B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】： C 39、在公开招标过程中，若已进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（ ）。A.投标邀请书B.招标公告C.资格预审公告D.资格预审通过通知书【答案】： A 40、工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（ ）。A.正方形矩形T形L形B.矩形正方形T形L形C.T

17、形L形正方形矩形D.L形T形矩形正方形【答案】： A 41、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。 A.检验试验费B.办公费C.差旅交通费D.业务经费【答案】： D 42、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。 A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】： C 43、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设

18、项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】： A 44、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个 主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（ ）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】： B 45、（2010年真题）下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】： B 46、下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（ ）。A.施工过程中耗费的原材料B.施工过程中耗费的辅助材料C.施工过程中耗费

19、的半成品D.施工过程中耗费的专用工具【答案】： D 47、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。A.只包括自行组织培训的相关费用B.包括保证初期正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括保证初期正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】： B 48、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于（）日。A.2B.3C.4D.5【答案】： B 49、（2016年真题）关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求

20、包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】： C 50、下列关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（ ）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用

21、的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】： AD 2、计算新增固定资产价值时需要进行共同费用的分摊，一般情况下，建设单位管理费的分摊基数应为()之和。A.建筑工程费B.工程建设其他费C.安装工程费D.不需安装设备价值E.需安装设备价值总额【答案】： AC 3、关于定额与工程量清单计价的说法，正确的有()。A.定额计价介于国家调控价与市场价之间B.清单项目划分一般按“综合实体”进行分项C.清单计价突出了施工措施费的市场竞争性D.清单计价

22、的工程量中包含了合理的施工损耗E:定额与清单计价合同价格的调整方式不同【答案】： BC 4、关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E:计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】： B 5、关于工业建设项目总平面设计，现场条件是制约设计方案的重要因素之一，下列内容中属于现场条件的有（ ）A.气象条件B.人文条件C.地形地貌D.场地大小E.

23、建设项目所在地区的有关技术经济条件【答案】： ACD 6、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（ ）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【答案】： BD 7、FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔

24、事件有（ )。 A.延误移交施工现场 B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件 D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误【答案】： BD 8、承包人向发包人提出工期索赔的具体依据包括（）。A.施工方的施工总进度规划B.施工日志、气象资料C.工程师的变更指令D.影响工期的干扰事件E.受干扰后的实际工程进度【答案】： BCD 9、在人工定额的编制过程中，通常可以采用工时规范或经验数据来确定的是（ ）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束时间D.不可避免的中断时间E.休息时间【答案】： BCD 10、下列关于设备和工器具价格指数说法正确的是（ ）。A.拉斯贝尔体系以基期指标为同度

25、量因素B.拉斯贝尔体系以基期数量为同度量因素C.派许体系以报告期指标为同度量因素D.设备和工器具价格指数是平均数指数形式E.设备和工器具价格指数同度量的方法有拉斯贝尔体系和派许体系两种形式【答案】： AC 11、采用形成资产法编制建设投资估算表时，建设投资可按照形成资产法分为()A.形成固定资产的费用B.形成无形资产的费用C.形成其他资产的费用D.形成流动资产的费用E.预备费【答案】： ABC 12、承包人投标报价时，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的有（）。 A.投标人依据项目特征确定综合单价B.综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料价格风险，10%以内的工程设备、施工机具使

26、用费风险C.为表明分部分项工程量综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析以作为评标时判断依据D.确定分部分项工程综合单价的首要步骤是分析每一清单项目的工程内容E.清单单位含量定额项目的工程量/清单工程量【答案】： AC 13、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有()。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E:设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】： BC 14、下列费用

27、项目中，应计入人工日工资单价的有（）。A.计件工资B.劳动竞赛奖金C.劳动保护费D.流动施工津贴E.职工福利费【答案】： ABD 15、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（ ）。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【答案】： ABC 16、在采用未发生任何调整的工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的计价原则包括()A.分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算B.措施

28、项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算C.规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算D.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算E.总承包服务费应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案】： ABCD 17、下列关于工程定额的说法中，正确的有()。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械台班消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E:企业定额水平一般应低于国家现行定额水平【答案】： CD 18、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转

29、费时需考虑的费用支出项 目有（ ）。 A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC 19、（2019年真题）关于各类工程计价定额的说法，正确的有（）A.概算定额基价可以是工科单价、综合单价或全费用综合单价B.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及装工程概算指标C.综合概算指标的准确性高于单项概算指标D.概算指标是在概算定额的基础上进行编制的E.投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资【答案】： AB 20、下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有()。A.货币资金B.应

30、收账款C.预付账款D.存货E:预收账款【答案】： ABCD 21、下列关于计时观察法描述正确的有（）。 A.测时法是一种可用于研究各种性质工作时间消耗的计时观察法B.接续法是计时观察法中精确度最高的一种测时法C.写实记录法可以获得分析工作时间消耗和制定定额所必需的全部资料D.通过写实记录法可以查明工时损失量和引起工时损失的原因E.工作日写实法是一种研究整个工作班内的各种工时消耗的方法【答案】： BC 22、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明

31、显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 23、下列费用中，属于专项评价费的有()A.勘察设计费B.可行性研究费C.节能评估费D.安全预评价费E.地震安全性评价费【答案】： CD 24、下列有关缺陷责任期与质量保证金的说法中，正确的是（ ）。A.缺陷责任期从提交竣工验收报告30 天后，工程将自动进入缺陷责任期B.发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2 年C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留保证金D.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为2 年E.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算

32、总额3%左右的比例预留保证金【答案】： BC 25、下列关于现场签证的说法，正确的有（）。 A.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.施工中遇到地下溶洞使施工受阻，承包商可提出现场签证D.施工中合同工程内容因场地条件不一致时，承包商可提出现场签证E.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付【答案】： ACD 26、工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（ ）等费用组成。A.人工费、材料费、机具使用费B.管理费C.临时设施费D.利润E.税金【答案】：

33、ABD 27、关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（ ）。A.项目编码第79位为分项工程项目名称顺序码B.项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定C.项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项目特征并方便计量的单位E.工程量应按实际完成的工程量计算【答案】： AD 28、（2016年真题）关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（）。A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标

34、反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示工程费用通常以单项生产能力单位投资表示D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【答案】： A 29、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（ ）。A.设备原价通常不包括备品备件费在内B.定额估价法适用于国产非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中利润的计算基数不包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】： BD 30、关于场地准备及临时设施费，下列阐述正确的是

35、（）。 A.是指施工单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要的费用B.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算E.由建设单位组织进行的场地平整等发生的费用【答案】： BC 31、下列文件和资料中，属于承包人向发包人提出工期索赔的依据的有（ ）A.合同约定或双方认可的施工总进度规划B.合同双方认可的详细进度计划C.承包人或监理工程师的变更指令D.施工日志、气象资料E.承包人对工期的修改文件【答案】： ABD 32、下列行为中属于投标人串通投标的是（ ）。A.不同投标人的投标文件由同

36、一单位或者个人编制B.投标人之间约定中标人C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人D.投标人直接约定部分投标人放弃投标或者中标E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】： BD 33、下列关于建设项目决策阶段设备方案选择的说法，正确的有（ ）。A.设备选择应符合政府部门的技术标准要求B.尽量选用质量高的进口设备C.在保证设备性能前提下，力求经济合理D.注意进口设备的配套问题E.先确定设备的型号和数量后再确定生产工艺流程【答案】： ACD 34、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（ ）。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书

37、的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【答案】： ABC 35、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（ ）。A.开办费项目可以按单项工程分别单独列出B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】： ACD 36、某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有()。A.机械设备及安装工程概算B.电气设备及安装

38、工程概算C.工程建设其他费用概算D.特殊构筑物工程概算E:流动资金概算【答案】： ABD 37、下列费用中属于企业管理费中检验试验费的有（）。A.建筑材料一般鉴定、检查所发生的费用B.施工机具一般鉴定、检查所发生的费用C.构件一般鉴定、检查所发生的费用D.建筑物一般鉴定、检查所发生的费用E.安装物一般鉴定、检查所发生的费用【答案】： ACD 38、下列费用中应计入到设备运杂费的有（ ）。A.设备保管人员工资B.设备采购人员工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费【答案】： ABD 39、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正

39、确的有（ ）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或两个以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工总的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】： ACD 40、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。 A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增(减)计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项工程所需消耗

40、的技术工种用工【答案】： BD 41、在合同价款纠纷的解决途径中，结果对双方均有约束力的途径包括（）。A.协商达成一致的和解协议B.仲裁C.诉讼D.监理或造价工程师暂定E.管理机构的解释或认定【答案】： ABC 42、申请工程招标代理机构资格应具备的条件有（ ）。A.是具有独立法人资格、依法设立的中介组织 B.与行政机关没有隶属关系但有合作关系C.仅有可以作为评标专家的造价工程师专家库D.有健全的组织机构和内部管理的规章制度E.具有工程监理的专业力量【答案】： AD 43、关于工程量清单编制的说法，正确的有()。A.脚手架工工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单B.暂估价用于支付可能发生也

41、可能不发生的材料及专业工程C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E:计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价【答案】： ACD 44、预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括()。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E:以工程结算资料为依据计算【答案】： AB 45、（2016年真题）关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.分项详细估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】： AB 46、根据施工过程组织上的复杂程度划分，施工过程可以分解为()。A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.准备过程E.检验过程【答案】： ABC 47、关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.进行流动资金估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流