最新一级造价师之建设工程造价管理题库内部题库（名师推荐）.docx

《最新一级造价师之建设工程造价管理题库内部题库（名师推荐）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程造价管理题库内部题库（名师推荐）.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程造价管理题库内部题库（名师推荐）第一部分 单选题(50题)1、根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计应由（ ）主持编制。A.建设单位项目负责人B.总承包单位法定代表人C.施工项目负责人D.总承包单位技术负责人【答案】： C 2、（2016年真题）建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额是该项目的（ ）。A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值【答案】： C 3、某部件有5个部件组成，产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法，正确的是（）A.该项功能成本为产品总成本的60%B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%C

2、.该项功能成本为3个部件相应成本之和D.该项功能为承担该功能的3个部件成本之和【答案】： D 4、根据国务院关于投资体制改革的决定,特别重大的政府投资项目应实行（）制度。A.专家评议B.咨询评估C.民主评议D.公众听证【答案】： A 5、项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低【答案】： A 6、（2015年考题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。A.CM合同采用成本加酬金的计价方式B.分包合同由CM单位与分包单位签订C.总包与分包之间的差价归CM单位D.订立CM合同时需要一次确定施

3、工合同总价【答案】： A 7、下列方法中，可用于施工成本定性预测和定量预测的方法分别是（）。A.目标利润法和加权平均法B.函询调查法和回归分析法C.技术进步法和按实计算法D.座谈会法和定率估算法【答案】： B 8、（2019年考题）英国完整建设工程标准合同体系中适用于房屋建筑工程的是（ ）合同体系。A.ACA B.AIA C.JCT D.ENR【答案】： C 9、（2015年真题）关于 CM 承包模式的说法，正确的是（ ）。A.CM合同采用成本加酬金的计价方式B.分包合同由CM单位与分包单位签订C.总包与分包之间的差价归CM单位D.订立CM合同时需要依次确定施工合同总价【答案】： A 10、某

4、企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率为12%，按季度复利计算，则关于该项借款利率的说法，错误的有（ ）。A.利率为间断复利B.年有效利率为12%C.季度有效利率为3%D.季度名义利率为3%【答案】： B 11、优先股最大的一个特点是每年的（）不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。A.股息率B.股利C.面值D.成本率【答案】： B 12、实行资本金制度的投资项目，资本金的筹措情况应该在（ ）中作出详细说明。A.项目建议书B.项目可行性研究报告C.初步设计文件D.施工招标文件【答案】： B 13、公开招标方式的优点是（）。A.招标准备时间短B.对投标申请者进行资格预审和评

5、标的工作量小C.招标费用高D.投标竞争激烈，择优率更高【答案】： D 14、下列关于价值工程的特点的说法中，正确的是（ ）。A.价值工程的目标是以最低生产成本实现产品的基本功能B.价值工程的核心是对产品进行功能评价C.价值工程是将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑D.提高价值最为理想的途径是降低产品成本【答案】： C 15、（2020年真题）下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（ ）。A.适当降低早结算项目的报价B.适当提高晚结算项目的报价C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价D.适当提高工程内容说明不清楚的项目清单【答案】： C 16、价值工程中的功能是指产品的（）。

6、A.基本功能B.使用功能C.主要功能D.必要功能【答案】： D 17、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，下列工作中，属于发包人义务的是（ ）。A.发出开工通知B.编制施工组织总设计C.组织设计交底D.施工期间照管工程【答案】： C 18、下列不是经济费用效益分析指标的是（）。A.经济内部折现率B.效益费用比C.偿债备付率D.经济净现值【答案】： C 19、下列流水施工参数中，属于时间参数的是（ ）。A.流水节奏与流水工期B.施工过程与施工段C.流水步距与流水节拍D.流水强度与流水步距【答案】： C 20、根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计中的施工部署不包括（

7、）。A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析D.工程项目管理组织机构【答案】： A 21、根据造价工程师执业资格制度规定，属于二级造价工程师执业工作内容的是（）。A.编制项目投资估算B.?审核工程量清单C.?核算工程结算价款D.?编制最高投标限价【答案】： D 22、在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是（）。A.BOT方式和ABS方式B.ABS方式和PFI方式C.BOT方式和TOT方式D.ABS方式和TOT方式【答案】： D 23、三子养亲汤主治( )A.痰壅气逆食滞证B.热痰咳嗽证C.燥痰咳嗽证D.风痰上扰证E.湿热食滞证【答案】： A 24、建设工

8、程组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水节奏D.流水能力【答案】： D 25、下列关于房产税说法正确的是（）。A.以房产联营共担风险，以房产余值为计税依据B.以房产联营不承担风险，只收取固定收入，以房产余值为计税依据C.融资租赁房屋的由承租方按租金收入计征D.个人按市场价格出租居民住房税率为12%【答案】： A 26、由于风险较集中，试车期安装工程一切险的保险费大约占整个工期的保险费的（）。A.1/5B.1/3C.1/2D.2/3【答案】： B 27、根据民法典合同编，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理

9、方式是（）A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款【答案】： D 28、在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）。A.接受捐赠收入B.特许权使用费收入C.提供劳务收入D.国债利息收入【答案】： D 29、下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是( )。A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递路线长B.职能制组织机构中各职能部门能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制组织机构中各职能部门可以直接下达命令，信息传递路线短D.矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性

10、【答案】： B 30、建造一座建筑物A和增加一个空调系统B。建筑物A本身是有用的，增加空调系统B后使建筑物A更有用，但采用方案A并不一定要采用方案B。则在进行经济效果评价时，该组方案为（）。A.互斥型方案B.互补型方案C.组合一互斥型方案D.混合相关型方案【答案】： B 31、为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息模型(BIM）技术，在包含进度 数据的建筑模型上加载费用数据而形成（ ）模型。 A.6DB.5DC.4D.3D【答案】： B 32、应用价值工程进行设计方案评价时，首要步骤是进行（ ）。A.成本分析B.功能评价C.功能分析D.价值分析【答案】： C 33、生产性建设项目

11、的总投资包括（）。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资【答案】： C 34、依据标准施工招标文件，下列关于隐蔽工程监理人重新检查的说法正确的是（）。A.监理人对质量有疑问的，必须征得承包人同意对已覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检验B.经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润C.经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用由承包人承担，工期延误顺延D.经检验证明工程质量符合合同要求的，承包人不能要求利润补偿【答案】： B 35、（2013年

12、考题）根据建筑工程施工质量验收统一验收标准，下列工程中，属于分项工程的是（）。A.电气工程B.钢筋工程C.屋面工程D.桩基工程【答案】： B 36、某方案采用增量投资回收期进行比选，甲、乙方案的投资额分别为2500 万元、3000 万元，年经营成本分别为100 万元、50 万元，则增量投资回收期为（ ）年。A.5 B.8 C.10 D.25【答案】： C 37、某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。A.7.81%B.10.42%C.11.50%D.14.00%【答案】： B 38、下列工作中，属于工程设

13、计阶段造价管理内容的是（ ）。A.编制招标控制价B.审核投资估算C.编制工程量清单D.编制工程概算【答案】： D 39、根据我国建筑法，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.3D.6【答案】： C 40、（2019年考题）某招标项目结算价1000 万元，投标截止日为8 月30 日，投标有效期为9 月25 日，则该项目投标保证金金额和其有效期应是（ ）。A.最高不超过30 万元，有效期为9 月25 日B.最高不超过30 万元，有效期为8 月30 日C.最高不超过20 万元，有效期为8 月30 日D.最高不超过20 万元，有效期为9 月25 日【答案】： D 41、某公

14、司发行票面总额为300万元的优先股股票，筹资费费率为5%，年股息率为15%，公司所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.11.84%B.15.00%C.15.79%D.20.00%【答案】： C 42、下列关于利息和利率的说法，正确的是（ ）。A.利率的高低取决于社会最低利润率的水平B.有效利率是指资金在计息中所发生的名义利率C.利率是用来衡量资金时间价值的重要尺度D.利率是一年内所获得的利息与借贷金额的终值之比【答案】： C 43、我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的人员分别不少于（ ）人。A.12和6B.20和10C.12和8D.10和

15、6【答案】： A 44、在建设工程施工活动中，落实施工安全生产主体责任的单位是（ ）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】： B 45、美国工程造价估算中的人工费由（ ）两部分组成。A.基本工资和附加工资B.直接费和间接费C.直接工程费用和措施费D.人工基价和价差【答案】： A 46、年利率 8，按季度复利计息，则半年期实际利率为（ ）。A.4.00%B.4.04%C.4.07%D.4.12%【答案】： B 47、盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析，其中线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（ ）。A.只生产单一产品，且生产量等于销售量B.单位可变成本随生产量的增

16、加成比例降低C.生产量和销售量之间成线性比例关系D.销售收入是销售量的非线性函数【答案】： A 48、（2019年真题）根据标准设计施工总承包招标文件规定，发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的（ ）天内，将进度应付款支付给承包人。A.14B.28C.15D.25【答案】： B 49、工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（）A.材料价格B.投资估算指标C.概算指标D.概算定额【答案】： A 50、根据现行规定,建筑业一般纳税人适用的增值税税率为（ ）。A.3%B.6%C.9%D.17%【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、（2020年真题）按索赔目的不同，工程索赔

17、可分为（ ）。A.合同中明示的索赔B.合同中默示的索赔C.工期索赔D.费用索赔E.工程变更索赔【答案】： CD 2、根据建设工程质量管理条例建设工程竣工验收应具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工，监理单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程己结清证明文件E.有工程使用的主要建筑材料的进场实验报告【答案】： ABC 3、合同内容由当事人约定，下列属于合同内容的有（）。A.当事人的名称B.标的C.合同签订地D.质量E.履行的期限【答案】： ABD 4、（2020年真题）根据建设工程安全生产管理条例，施工单位对列入建设工程概算的安全作业

18、环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.采购施工安全防护用具B.缴纳职工工伤保险费C.支付从事危险作业人员津贴D.更新施工安全防护设施E.改善安全生产条件【答案】： AD 5、下列实物项目中，可投保建筑工程一切险的有（）。A.已完成尚未移交业主的工程B.业主采购并已运抵工地范围内的材料C.工地范围内施工用的推土机D.工地范围内施工用的规范、文件E.工程设计文件及有关批复文件【答案】： ABC 6、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差(CV) 0，进度偏差(SV)已完工程计划费用C.拟完工程计划费用 D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用已完工程计划费用【答案】： A 7、（2

19、021年真题）以下引起工程费用偏差的情形中，属于建设的原因有（ ）A.材料涨价B.投资规划不当C.施工组织不合理D.增加工程内容E.施工质量事故【答案】： BD 8、在工程建设过程中，需要实行项目法人责任制的有（）。A.公立医院项目B.集体单位的投资项目C.政府投资的铁路项目D.司法机关的办公楼项目E.某企业家投资兴建的工厂【答案】： BC 9、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。A.流水能力B.施工过程C.流水强度D.工作面E.施工段【答案】： D 10、下列税种中，属于财产税的有()。A.契税B.土地增值税C.城市维护建设税D.增值税E.耕地占用税【答案】

20、： AB 11、组织建设工程流水施工时，划分施工段的原则有（）。A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等B.施工段的数量应尽可能多C.每个施工段内要有足够的工作面D.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合E.多层建筑物应既分施工段又分施工层【答案】： ACD 12、在施工合同履行过程中，下列引起费用偏差产生的原因中，属于建设单位原因的是（ ）。A.增加工程内容B.设计标准变更C.建设手续不健全D.设备涨价E.施工组织设计不合理【答案】： AC 13、(2009年)工程造价咨询企业的业务范围包括()。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.确定建设项目合同价款C.编制与审核工程竣工决算

21、报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务【答案】： BC 14、根据合同法，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物的，则（）。A.无论价格升降，均按新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行C.无论价格升降，均按原价格执行D.遇价格上涨时，按照原价格执行E.价格下降时，按照新价格执行【答案】： D 15、根据价格法，政府可依据有关商品或服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的()。A.购销差价B.批零差价C.利税差价D.地区差价E.季节差价【答案】： ABD 16、施工成本分析的基本方法有（）A.经验判断法B.专家意见法C.比较法D.

22、因素分析法E.比率法【答案】： CD 17、工程寿命周期成本分析法的局限性在于( )。A.分析过程中涉及的因素众多，专业性，技术性强B.寿命周期的变化难以预见C.设置费与维持费之间难以权衡D.早期进行评价的准确性难以保证E.分析成本比较高【答案】： ABD 18、（2016年考题）根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的（ ）编制专项施工方案。A.土方开挖工程B.钢筋工程C.模板工程D.混凝土工程E.脚手架工程【答案】： AC 19、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）0，进度偏差（SV）0，则表明（）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用已

23、完工程计划费用C.拟完工程计划费用已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用已完工程计划费用【答案】： BCD 20、施工单位在投标报价中拟采用不平衡报价策略，下列做法中正确的是（ ）。A.总价不变的前提下，适当提高基础工程报价B.总价不变的前提下，适当提高设备安装工程报价C.对工程内容说明不清的分项工程适当提高单价D.对将来工程量可能减少的分项工程适当降低单价E.要求报综合单价分析表的工程，降低人工费【答案】： AD 21、下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目合同结构B.工程项目建设水准C.工程项目目标设定D.工程项目系统构成E.工程项目融资方

24、案【答案】： AC 22、互斥型方案经济效果评价的准则有（）。A.增量投资收益率大于基准收益率，则投资额大的方案为优选方案B.增量投资回收期小于基准投资回收期，则投资额小的方案为优选方案C.增量投资内部收益率大于基准收益率，则投资额大的方案为优选方案D.内部收益率大于基准收益率，则内部收益率大的方案为优选方案E.投资收益率大于基准收益率，则投资收益率大的方案为优选方案【答案】： AC 23、工程网络计划中，关键线路和关键工作描述正确的是（ ）。A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小的工作为关键工作B.单代号网络计划中由关键工作组成线路为关键线路C.双代号时标网络计划中无波形线D.双代号网络计

25、划中由关键节点组成线路为关键线路E.开始节点和完成节点均为关键节点的工作为关键工作【答案】： AC 24、(2012年)根据工程造价咨询企业管理办法，下列关于工程造价咨询企业的说法，正确的有()。A.工程造价咨询企业资质有效期为4年B.工程造价咨询企业可鉴定工程造价经济纠纷C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价咨询企业只能在一定行政区域内从事工程造价咨询活动E.工程造价咨询企业应在工程造价成果文件上加盖其执业印章【答案】： BC 25、根据FDC土木工程施工合同条件关于争端裁决委员会DAB及其解决争端的说法，正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB在收到书面报告后

26、84天内裁决争端且不需说明理由C.合同一方对DAB裁决不满时，应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决E.合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的，DAB裁决对双方有约束力【答案】： AD 26、估算项目的经营成本时，应在总成本费用中扣除（）。A.工资及福利费B.折旧费C.燃料和动力费D.摊销费E.财务费用【答案】： BD 27、（2019年考题）项目管理采用矩阵制组织机构形式的特点有（）。A.组织机构稳定性强B.容易造成职责不清C.组织机构灵活性大D.组织机构机动性强E.每一个成员受双重领导【答案】： CD 28、工程造

27、价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.编制项目经济评价报告C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务【答案】： BC 29、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，建设项目总经理的职权有()。A.组织审核初步设计文件B.组织工程设计招标C.审批项目财务预算D.组织单项工程预验收E.编制项目财务决算【答案】： BD 30、（2018年真题）工程项目多方案比选的内容有（ ）。A.选址方案B.规模方案C.污染防治措施方案D.投产后经营方案E.工艺方案【答案】： ABC 31、(2009年)作为投资方案经济效果评价指标，净现值和内部收

28、益率的共同特点是()。A.均考虑资金的时间价值B.均不受外部参数的影响C.均可对独立方案进行评价D.均能反映未收回投资的收益率E.均有唯一的取值【答案】： AC 32、（2016年考题）根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括（）。A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析D.工程项目管理组织机构E.施工现场平面布置【答案】： BCD 33、互斥型投资方案经济效果的静态评价方法未能充分反映（ ）。A.方案使用年限终了时的残值B.增量投资所带来的经营成本上的节约C.方案使用过程中追加的投资及其效果D.增量投资所带来的增量净收益E.投资方案的使用年

29、限【答案】： AC 34、某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率为12%，按月复利计算，则关于该项借款利率的说法，正确的有()。A.利率为连续复利B.年有效利率为12%C.月有效利率为1%D.月名义利率为1%E.季度有效利率大于3%【答案】： CD 35、根据标准施工招标文件工程变更的情形有（ ）。A.改变合同中某项工作的质量B.改变合同工程原定的位置C.改变合同中已批准的施工顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消某项工作改由建设单位自行完成【答案】： ABCD 36、根据建设工程安全生产管理条例，下列关于施工单位的安全责任说法正确的是（ ）。A.建设工程施工前，负责项目管理的技术

30、人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认B.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果C.拆除、爆破工程需要编制专项施工方案还应当组织专家进行论证D.施工单位应当作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的混凝土工程编制专项施工方案【答案】： ABD 37、建设工程总分包模式的特点有()。A.总承包商的责任重，获利潜力大B.业主合同结构简单，组织协调工作量小C.业主选择总承包商的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，业主风险小E.承包商内部增加了控制环节，有利于控制

31、工程质量【答案】： ABD 38、根据合同法，下列关于承诺的说法，不正确的是（ ）。A.承诺通知到达要约人时生效B.承诺通知一经发出不得撤回C.承诺可对要约的内容做出实质性变更D.承诺的内容应当与要约的内容一致E.要约到达受要约人、承诺通知发出时生效【答案】： BC 39、下列关于CM承包模式的说法，正确的有（）。A.CM承包模式下采用快速路径法施工B.CM单位直接与分包单位签订分包合同C.CM合同采用成本加酬金的计价方式D.CM单位与分包单位之间的合同价是保密的E.CM单位不赚取总包与分包之间的差价【答案】： AC 40、（2018年考题）投保建筑工程一切险时,不能作为保险项目的有（）。A.

32、现场临时建筑B.现场的技术资料、账簿。C.现场使用的施工机械D.领有公共运输执照的车辆E.现场在建的分部工程【答案】： BD 41、(2013年)根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是()。A.设计单位应与设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准C.施工单位应对管理人员的作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记【答案】： ACD 42、根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决委员

33、会（DAB）及其裁决的说法，正确的有（）。A.DAB须由3人组成B.合同双方共同确定DAB主席C.DAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受DAB的裁决E.合同双方对DAB的约定排除了合同仲裁的可能性【答案】： BCD 43、下列实物项目中，可投保建筑工程一切险的有（）。A.已完成尚未移交业主的工程B.业主采购并已运抵工地范围内的材料C.工地范围内施工用的推土机D.工地范围内施工用的规范、文件E.工程设计文件及有关批复文件【答案】： ABC 44、投资项目经济评价的主要内容有（）。A.生存能力分析B.盈利能力分析C.营运能力评价D.偿债能力分析E.抗风险能力评价【答案】： A

34、BD 45、(2015年)工程造价咨询企业应当办理资质证书变更手续的情形有()。A.企业跨行政区域承接业务B.企业名称发生变更C.企业新增注册造价工程师D.企业技术负责人发生变更E.企业组织形式发生变更【答案】： BD 46、（2019年考题）建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间没有空闲时间C.相邻施工过程的流水步距相等D.各施工段上的流水节拍相等E.各专业工作队能够在各施工段上连续作业【答案】： BCD 47、（2019年考题）关于投资方案基准收益率的说法，正确的有（）。A.所有投资项目均应使用国家发布的行业基准收益率B.基准收益率反映投资资

35、金应获得的最低盈利水平C.确定基准收益率不应考虑通货膨胀的影响D.基准收益率是评价投资方案在经济上是否可行的依据E.基准收益率一般等于商业银行贷款基准利率【答案】： BD 48、估算项目的经营成本时，应在总成本费用中扣除（）。A.工资及福利费B.折旧费C.燃料和动力费D.摊销费E.财务费用【答案】： BD 49、关于全面造价理论的论述中，正确的是（ ）。A.建设工程全寿命期造价是指建设工程整个建设前期、建设实施期、质量保修期各个阶段的成本B.建设工程全过程造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和C.全要素造价管理是指对建设工程参与方工程造价的管理D.全方位造价管理是指包括政府建设主管部门、行业协会及建设工程参与各方的工程造价管理E.建设工程全寿命期造价是指建设工程的初始建造成本与建成后的日常使用成本之和。【答案】： D 50、投资方案经济效果评价指标中，既考虑了资金的时间价值，又考虑了项目在整个计算期内经济状况的指标有（ ）。A.净现值B.投资回收期C.净年值D.投资收益率E.内部收益率【答案】： AC