历年一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【夺冠系列】.docx

《历年一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【夺冠系列】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【夺冠系列】.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、历年一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【夺冠系列】第一部分 单选题(50题)1、王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。A.现实交付B.指示交付C.占有改定D.简易交付【答案】： B 2、某商品房项目于2007年5月8日领取施工许可证，则该工程应在()前开工。A.2007车6月8日B.2007年7月8日C.2007年8月8日D.2007年9月8日【答案】： C 3、根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是（）。A. 投标人须知B. 技术条款C. 施工组织设计D. 合同主要条款【答案】： C 4

2、、某施工企业于2014 年3 月5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014 年3 月20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014 年4 月10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。A.2014 年3 月5 日B.2014 年3 月12 日C.2014 年3 月20 日D.2014 年4 月10 日【答案】： A 5、取得建造师执业资格证书的人员,必须经过()方可以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。A.登记B.注册C.批准D.核准【答案】： B 6、某高新技术开发公司甲与

3、应届毕业生王某签订一份书面合同。合同约定，王某的工作就是仿制专利产品。后来，由于王某身体不好而没有完成任务，于是公司要求王某承担违约责任。对此，下列说法正确的是()。A.王某违约，应当承担违约责任B.王某的违约是因为身体原因，因此，可以免责C.王某的违约是因为身体原因，虽然不可以免责，但可以减轻责任D.该合同内容违法，因此合同无效【答案】： D 7、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是( )。A.其间构成了不当得利之债

4、B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】： C 8、某建设单位于2015 年2 月15 日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016 年2 月22 日才决定开工，则建设单位应当( )。A.工向发证机关报告后即可开B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】： C 9、导致申请专利的发明创造在申请日前6个月内丧失新颖性的情形是（ ）。A. 他人未经申请人同意而泄露其内容的B. 他人私下经申请人同意而公开其内容的C. 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的D. 在中国政府

5、主办或者承认的国际展览会上首次展出的【答案】： B 10、建设单位和施工单位就工程款利息支付进行仲裁，后自行达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。但建设单位未按和解协议履行其义务，则甲公司( ) 。A.可以根据原仲裁协议重新申请仲裁B.只能向人民法院提起诉讼C.双方只能自己解决D.可以向仲裁委员会申请继续原仲裁程序【答案】： A 11、关于施工人员权利义务的说法，正确的有（ ）。A.检举是施工人员的义务B.施工人员有权了解其作业场所和工作岗位的事故应急措施，这是施工人员的紧急避险权C.取得安全防护用品是施工人员的权利，而正确使用安全防护用品是义务D.施工人员发现事故隐患或者其他不安全因素

6、，应当立即向现场安全生产管理人员或者项目负责人报告【答案】： C 12、根据绿色施工导则规定，施工现场内为减少道路占用土地，通路宜设置成()。A.环形B.网格形C.发散形D.对角线形【答案】： A 13、某高新技术开发公司甲与应届毕业生王某签订一份书面合同。合同约定，王某的工作就是仿制专利产品。后来，由于王某身体不好而没有完成任务，于是公司要求王某承担违约责任。对此，下列说法正确的是()。A.王某违约，应当承担违约责任B.王某的违约是因为身体原因，因此，可以免责C.王某的违约是因为身体原因，虽然不可以免责，但可以减轻责任D.该合同内容违法，因此合同无效【答案】： D 14、建筑起重机械安装单位

7、的安全职责是()。A.监督检查建筑起重机械的使用情况B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员【答案】： C 15、下列关于建设工程消防设计的审核与验收，说法不正确的是（ ）。A. 建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准B. 未经公安消防机构审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工C. 经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报建设行政主管部门核准D. 按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑竣工时，必须

8、经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用【答案】： C 16、甲、乙两个公司在建设工程施工合同中约定了仲裁条款，施工过程中，双方发生了争议，甲公司主张进行仲裁，乙公司不同意，那么，应当采取的纠纷处理方式为（ ）。A. 仲裁B. 诉讼C. 调解D. 和解【答案】： A 17、以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是()。A.违反限制消费令的B.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的C.以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认

9、履行完毕的【答案】： D 18、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。2018真题A.由仲裁机构作出的仲裁调解书B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C.由国家行政机关作出的调解书D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书【答案】： C 19、根据相关规定，未经()的证据不能作为认定案件事实的依据。A.认证B.质证C.举证D.作证【答案】： B 20、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。（2016）A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁

10、定【答案】： B 21、下列不属于民事诉讼特征的是（ ）。A.诉讼具有公权性B.诉讼具有快捷性C.诉讼具有程序性D.诉讼具有强制性【答案】： B 22、根据政府采购法实施条例，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（ ）。A. 询价B. 单一来源采购C. 直接确定D. 框架协议【答案】： B 23、某商品房项目于2007年5月8日领取施工许可证，则该工程应在()前开工。A.2007车6月8日B.2007年7月8日C.2007年8月8日D.2007年9月8日【答案】： C 24、下列关于授予专利权的条件的说法，正确的有（）。A.申请专利的发明创造在申请日前6个月内，在中国政府主办或者

11、承认的国际展览会上首次展出的，丧失新颖性B.实用性要求发明或者实用新型已经产生积极效果C.创造性是指与现有技术相比，该发明或该实用新型具有突出的实质性特点和显著的进步D.授予专利权的外观设计，只要同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似即可【答案】： C 25、根据建没工程质量管理条例，下列情形中，属于违法分包的是（）。2018真题A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，

12、主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】： B 26、中外合资经营的建筑企业、中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。以下不属于外资建筑业企业承揽工程范围的是（ ）。A.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程B.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目C.外资少于50，由中国建筑企业独立实施建设项目D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽【答案】： C 27、建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时,不作为编制

13、依据的是（ ）。A.项目批准文件 B.城市规划 C.项目投资概算 D.国家规定的建设工程勘察深度要求【答案】： C 28、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。A.因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任 B.仓储合同自仓储物交付时成立 C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付 D.仓储合同自成立时生效【答案】： D 29、下列情形符合注册建造师执业管理办法（试行）规定的是（ ）。A.无正当理由拒绝或未及时签字盖章的B.以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动C.保守商业秘密的D.不配合办理交接手续的【答案】： C 30、关于施工起重机械

14、和自升式架设设施安装单位的安全责任的说法,正确的是()。A.按照建设单位要求,编制建筑起重机械安装工程专项施工方案B.按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件C.组织安全施工技术交底并签字确认D.组织制定特大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救【答案】： C 31、根据民法典，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。2017真题A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同【答案】： C 32、某市政府准备出让一宗位于某区的商业地块，其出让方式一般应为()。A.协议B.议标C.招标拍卖D.划拨【答案】： C 33、仲裁以不公开审理为原则，主要目的是()。A.专业性过强

15、他人无法参与B.独立性不需要干涉C.保密性不需要外人参与D.快捷性的需要【答案】： C 34、根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是()。A.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求B.绝对不得压缩合同约定的工期C.不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D.不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备【答案】： B 35、根据建设工程质量管理条例的规定，工程验收必备的条件中不包括()。A.有完整的技术档案B.有完整的施工管理资料C.主要材料及设备的进场试验报告D.监理单位签署的工程质量

16、保修书【答案】： D 36、在施工过程中，某施工企业的生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡。该施工企业的行为构成（ ）。A.重大责任事故罪B.重大劳动事故罪C.强令违章冒险作业罪D.工程重大事故罪【答案】： B 37、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是() （2013）A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款【答案】： A 38、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下

17、列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（ ）。A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据【答案】： D 39、关于抵押权的说法，正确的是（ ）。A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】： A 40、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。A.检测合格证明B.生产（制造）许可证明C.产品合格证明D.建筑机械使用许可证明【答案】： A 41、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件

18、松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使（ ）。A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.检举权【答案】： C 42、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（ ）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】： A 43、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。( 2015真题 )A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位【答案】： D 44、关于工程质量检测机构的说法

19、，错误的是（ ）。A. 可以转包检测业务B. 具有独立的法人资格C. 是中介机构D. 分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】： A 45、甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订合作开发合同书，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是()。A.合作开发合同书无效B.双方重新达成新的仲裁协议C.合作开发合同书解除D.双方就利益分配事宜达成补充协议【答案】： B 46、（2019年真题）根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）A.主要负责人，部门负责人和项目负责人B.主要负责人

20、，项目负责人和专职安全生产管理人员C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员D.主要负责人，项目负责人和从业人员【答案】： B 47、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）。2014A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉 B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理 C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】： B 48、下列建筑市场诚信行为信息，说法正确的是（ ）。A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成B.注册登记信息、资质信息、工程项目信息不属于建筑市场诚信行为信息C.优良信用信息是指建筑市

21、场各方主体在工程建设活动中获得的省级以上行政机关表彰奖励等信息D.违反有关法律受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息属于不良信用信息【答案】： D 49、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。A. 施工企业自竣工验收合格之日起15 日内办理备案B. 竣工验收备案必须提交竣工验收报告，包括竣工验收人员签署的验收文件复印件C. 住宅工程与市政工程办理竣工验收备案提交的文件相同D. 工程竣工验收完成后，质量监督机构应向备案机关提交工程质量监督报告【答案】： D 50、根据建设工程施工合同（示范文本），如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为( )。A.

22、发包人支付预付款10天前B.签订合同后10天内C.发包人支付预付款7天前D.签订合同后7天内【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、施工企业必须在变更10日以内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更的情形有（ ）。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业设立分公司D.企业法定代表人变更E.企业注册地址变更【答案】： BD 2、施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的

23、是（ ）。A. 由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权B. 如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置C. 加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件D. 加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担保E. 保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件【答案】： BD 3、按照建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定,下列不属于建筑工程五方责任主体的是( )。A.建设单位项目负责人B.工程质量监管单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E.监理单位专业监理工程师【答案】： B 4、根据建设工程质量管理条例,任何单位和个人对建设工程

24、的质量事故、质量缺陷都有()。A.检举权B.处理权C.控告权D.投诉权E.检验权【答案】： ACD 5、在代理关系中涉及的主体包括()。A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人【答案】： AC 6、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有( )。（2012）A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的B.未取得施工许可证擅自施工的C.将承包的工程转包或者违反分包的D.发生过安全事故的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【答案】： ABC 7、根据民法典，撤回要约的通知应当（）。A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B

25、.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人【答案】： D 8、国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为()。A.沙地B.难利用地C.农用地D.建设用地E.未利用地【答案】： CD 9、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权 C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销

26、后，则该合同自始没有法律约束力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 10、机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责（ ）。A. 组织防火检查，及时消除火灾隐患B. 制定消防安全制度、消防安全操作规程C. 针对本人的特点对职工进行消防宣传教育D. 实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人E. 按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效【答案】： AB 11、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有（）。2017A.周围环境发生

27、变化，形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技术发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的 E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的【答案】： ABC 12、建设工程施工中，企业增值税实行简易计税方法的是（ ）。A. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础提供建筑服务的B. 建筑工程分包单位为钢结构工程提供建筑服务的C. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的主体结构提供建筑服务的D. 建设单位自行采购钢材、混凝土的E. 总承包单位自行采购预制构件、砌体材料的【答案】： ACD 13、下列车辆中，免征车辆购置税的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆B.城市公交企业购

28、置的公共汽电车辆C.设有固定装置的非运输专用作业车辆D.施工企业排气量2.0升的乘用车E.施工企业所有的商用车客车【答案】： ABC 14、按建筑施工企业安全生产许可证管理规定规定,下列情形安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销安全生产许可证的是( )。A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业不再具备安全生产条件的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的E.建筑施工企业破产、倒闭【答案】： ACD 15、（2020年真题）在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉

29、及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该标识和封志应标明（）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称E.取样日期【答案】： BCD 16、关于租赁合同特征的说法，正确的是（ ）。A.租赁期限超过20年的租赁合同无效B.没有约定时承租人可以转租C.租赁合同应当采取书面形式D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力【答案】： D 17、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位 B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业 C.未经建设单位认可

30、，承包单位将部分工程交由他人完成 D.分包单位将其承包的工程再分包 E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： ACD 18、某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（ ）。A. 各地的地方法规B. 法律、行政法规C. 案件所在县人民政府公开发布的规定D. 案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E. 案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章【答案】： AB 19、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业

31、为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的有（）。A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日B.该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日C.该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日【答案】： CD 20、施工单位签订的如下协议中，属于中华人民共和国合同法调整的有（ ）。A.与设备租赁站订立的设备租赁协议B.

32、与其项目经理订立的安全目标责任协议C.与其职工订立的计划生育目标协议 D.与其职工订立的劳动协议E.与银行订立的借款协议【答案】： A 21、与工程建设相关的下列规范性文件中，（ ）属于行政法规。A. 城市房地产管理法B. 天津市建筑市场管理条例C. 国家发展和改革委员会发布的招标公告发布暂行办法D. 城市房地产开发经营管理条例E. 建设工程安全生产管理条例【答案】： D 22、根据民法典的规定，下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）。A.甲、乙恶意串通订立的损害第三人丙利益的合同B.某公司法定代表人超越公司规章权限与善意第三人订立的买卖合同C.代理人甲超越代理权限与第三人丙订立的买卖合同D.

33、限制民事行为能力人甲与他人订立的买卖合同E.施工单位用欺诈手段获取中标签订的合同【答案】： CD 23、下列行为侵犯了商标专用权是（ ）。A.经权利人同意，使用他人的注册商标 B.同一种商品上，擅自使用与其注册商标近似的商标 C.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的 D.销售侵犯注册商标专用权的商品的 E.伪造他人注册商标标识【答案】： BCD 24、招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ ）。A. 逾期送达的B. 未送达指定地点的C. 未按规定格式填写的D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E. 未按招标文件要求密封的【

34、答案】： AB 25、下列属于行政处罚的种类是（ ）。A.没收违法所得B.责令停业整顿C.撤职D.警告E.降级【答案】： ABD 26、某工程招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则 该工程担保的方式包括（ ）。A.保证 B.抵押 C.动产质押D.权利质押 E.定金【答案】： AD 27、根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知,建筑企业在工程建设中需缴纳的保证金有()。A.投标保证金B.预付款保证金C.履约保证金D.工程质量保证金E.农民工工资保证金【答案】： ACD 28、下列法律责任中，属于行政处罚的有（ ）。A.降低资质等级B.罚金C.拘役D.没收财产

35、E.罚款【答案】： A 29、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 30、行政复议期间可以停止执行具体行政行为的情形（ ）。A.被申请人认为需要停止执行的B.行政复议机关认为需要停止执行的C.申请人要求的D.法律规定停止执行的E.行政法规规定停止执行的【答案】： ABD 31、下列关于投标保证金说法，正确的有 ( )A. 投标人应当按照招标文件的要求提

36、交投标保证金B. 投标保证金是投标文件的有效组成部分C. 投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定D. 投标保证金应当在投标截止时间前送达E. 投标保证金的金额一般由双方约定【答案】： ABCD 32、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（ ）。A. 人身损害赔偿请求权B. 任意撤销权C. 担保权D. 抗辩权E. 抵消权【答案】： CD 33、建设单位办理工程质量监督手续，应提供的文件和资料包括（）。A.工程规划许可证B.工程勘察设计文件C.设计单位资质等级证书D.投标文件及施工承包合同E.监理单位资质等级证书，监理合同及工程项目监理登记表【

37、答案】： ABC 34、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有()。（2014）A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围【答案】： ACD 35、关于工程建设中债的说法，正确的有（ ）。A.监理单位要求存在重大隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 36、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承

38、包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响该约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】： CD 37、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁【答案】： AB 38、下列要求中,属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有()。A.建立、健全安全生产责任制B.有保证本单位安全生产条件所需资金投入C.有保

39、障工程质量和安全的具体措施D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训E.已经取得建设工程规划许可证【答案】： ABD 39、在代理关系中涉及的主体包括()。A.代理人B.权利人C.被代理人D.义务人E.第三人【答案】： AC 40、（2019年真题）在正常使用条件下,关于建设工程质量法定最低保修期限的说法,正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期C.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.装修工程为5年E.给排水管道为2年【答案】： ABC 41、下列行为构成侵权之债的有（ ）。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医

40、院C.建筑物上坠落物品造成他人损害的D.拆除屋顶广告时将住户窗户损毁E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业【答案】： CD 42、根据循环经济促进法,关于节材与材料资源利用的说法,正确的有()。A.国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料B.鼓励使用袋装水泥C.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆D.禁止掼毁耕地烧砖E.在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内,禁止生产、销售和使用黏土砖【答案】： ACD 43、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程 敫，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（ ）。A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承

41、包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【答案】： AD 44、下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。（2015）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】： AC 45、下列关于团体标准和企业标准的描述，正确的是（ ）。A.团体标准可以低于强制性标准B.团体标准一定要高于推荐性标准C.企业可以不公开其执行的强制性标准D.制定团体标准的一般程序包括：提案、立项、起草、征求意见、技术审查、批准、编号、发布、复审E.国家鼓励制定具有国际领先水平的团体标准【答案】： D 46、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（）。( 2015真题 )A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的 D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】： BCD