历年一级建造师之一建工程法规题库完整题库及参考答案（轻巧夺冠）.docx

《历年一级建造师之一建工程法规题库完整题库及参考答案（轻巧夺冠）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年一级建造师之一建工程法规题库完整题库及参考答案（轻巧夺冠）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、历年一级建造师之一建工程法规题库完整题库及参考答案（轻巧夺冠）第一部分 单选题(50题)1、实施工程建设强制性标准监督规定规定,工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,责令改正,处( )罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.30万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】： D 2、职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（ ）承担举证责任。A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位【答案】： D 3、按照民用建筑节能条例规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民

2、政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款( )的罚款。A.1%以上2%以下B.1%以上3%以下C.2%以上3%以下D.2%以上4%以下【答案】： D 4、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（ ），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A. 提供虚假资质证明B. 向评标委员会成员行贿C. 因不可抗力提出不能履行合同D. 与招标代理机构串通【答案】： C 5、甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是 ( )。A. 将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B. 不予受理，告

3、知乙直接向有关法院提出申请C. 将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D. 审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行【答案】： A 6、延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。A.1 B.2 C.4 D.20【答案】： A 7、关于建设工程见证取样的说法,正确的是()。A.施工人员对涉及结构安全的试块、试件和材料,可直接在现场取样B.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字C.涉及结构安全的试块、试件和材*料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的20%D.见证人员应由施工企业中具备施工

4、试验知识的专业技术人员担当【答案】： B 8、建筑法规定，（ ）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。A.县级以上人民政府B.施工企业C.建设单位D.县级以上人民政府建设行政主管部门【答案】： B 9、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。A.企业资质证书B.营业执照C.审计报告D.安全生产承诺书【答案】： B 10、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑( )。A.承重结构改造B.围护结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【

5、答案】： B 11、建筑施工节能下列规定中，说法错误的是（ ）。A.节约能源主要包括建筑节能和施工节能两个方面B.绿色施工是指工程建设中，在保证成本的基本要求下，通过科学的管理，最大限度节约资源C.国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于 30%【答案】： B 12、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是（ ）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某D.王某【答案】： B 13、建筑市场诚信行为信息管理办法规定，除招标投标违法行为外，建

6、筑市场诚信行为记录信息公布的时间为行政处罚决定作出后的（ ）日内。A. 30B. 20C. 15D. 7【答案】： D 14、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份 200t 水泥的买卖合同。交货期到，乙水泥厂按照合同约定交付了水泥，但是甲公司一直不支付货款，致使水泥厂损失过大。根据有关法律规定，甲乙引发的债属于（ ）。A.合同之债B.侵权行为之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】： A 15、某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同，并在工商行政管理部门办理了出质登记。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票

7、就价款优先受偿。下列选项中正确的是（ ）。A. 上市公司的流通股票不能作为质押物B. 施工单位对该部分股票不享有质权C. 施工单位不得转让对股票的质权D. 施工单位的质权自股票交付时生效【答案】： C 16、对意外伤害保险投保的表述中，不正确的是()。A.施工企业应在工程项目开工前办理完投保手续B.业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理C.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位不承担投保费用D.投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人【答案】： C 17、某政府安全检查人员在对某施工现场进行检查后，收取了施工方5000元人民币检查费，用于

8、补贴安全检查人员的午餐，其行为（ ）。A. 合法，符合权利与义务相一致的原则B. 合法，但是需要出示证据证明的确是用于午餐C. 不合法，不可以收取任何费用D. 不合法，只有被检查单位同意才可以收取【答案】： C 18、根据民法典规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（ ）A. 可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B. 必须在原担保范围内继续承担保证责任C. 可以拒绝再承担保证责任D. 同意后，才继续承担保证责任【答案】： B 19、（2019年真题）关于和解的说法,正确的是（）。A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已

9、经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁讼诉程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】： B 20、自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，()不会导致代理权终止。A.李某不知道张某死亡B.李某死亡C.张某取消委托合同D.李某丧失民事行为能力【答案】： A 21、某建筑公司中标了某桥梁工程，依照建筑法的规定，该建筑公司必须投保的险种是()。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.工伤保险D.建筑意外伤害险【答案】： C 22、某建材购销合同实行政府指导价，则下列表述中正确的是()。A.供货商逾

10、期交付标的物，遇价格上涨时，按照原价格执行B.供货商逾期交付标的物，遇价格下降时，按照原价格执行C.购买方逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行D.购买方逾期提取标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行【答案】： A 23、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规 定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。（2016）A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】： A 24、关于建设民事商事法律关系特点的表述中，不正确的是()。A.建设民事商事关系主要是人身关系B.建设民事商事关系的保障措施具有补

11、偿性和财产性C.建设民事商事关系是平等主体之间的关系D.建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系【答案】： A 25、关于劳务派遣的说法，正确的是()。（2015）A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【答案】： B 26、行政诉讼法规定，人民法院接到起诉状，经审查，应当在()日内立案或者作出裁定不予受理。A.7B.10C.14D.20【答案】： A 27、建设工程施工前，施工企业()应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行技

12、术交底，并由双方签字确认。A.项目管理的技术人员B.施工企业总负责人C.项目管理的负责人D.技术总负责人【答案】： A 28、甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事件属于()事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】： C 29、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。（2016）A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的。不必重新核定建筑业企业资质等级，C.被撤回建筑业企

13、业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内。向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资度的申请。D.资质许可机关逾期未作出资质准予延续决定的，视为准予廷续。【答案】： D 30、 根据劳动合同法,劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过()。A.3个月B.4个月C.2个月D.1个月【答案】： C 31、某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（ ）。A. 建设单位应当向发证机关报告B. 应当报发证机关核验施工许可证C. 应当报发证机关申请延期D. 施工许可证已自行作废【答案】： D 32、下列内容不属于我国法律规定的行政处罚方式的是()。A.警告B.罚金C.没收非法所

14、得D.行政拘留【答案】： B 33、关于推荐性标准，下列说法正确的是（ ）。A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行【答案】： A 34、劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前()日通知用人单位。A.3B.7C.15D.30【答案】： A 35、企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。A.工程业绩B.注册资本C.技术人员情况D.技术装备情况【答案】： A 36、甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时间应当为

15、（）。A. 审法院庭审辩论期间 B. 审法院判决前 C.举证期限内 D. 二审法院开庭前【答案】： C 37、下列关于工程监理的说法中正确的是（ ）。A. 监理单位与建设单位之间是法定代理关系B. 工程监理单位可以依法分包监理业务C. 监理单位不得与工程的设备供应商存在隶属关系D. 监理合同是监理单位的监理依据之一【答案】： C 38、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定，签约后一周内交付货物，届时合同生效，施工企业逾期提取货物。关于该仓储合同的说法正确的是( )。A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付

16、货物时合同生效D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费【答案】： C 39、根据招标投标法，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（ ）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存【答案】： B 40、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()（2013）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑

17、事责任的【答案】： C 41、许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据劳动合同法的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为()个月。A.1B.2C.3D.6【答案】： B 42、建设单位不得明示或暗示施工单位违反()标准。A.工程建设国家B.工程建设行业标准C.工程建设强制性标准D.工程建设企业标准【答案】： C 43、关于转包、分包的有关规定，说法错误的是（ ）。A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责【答

18、案】： D 44、（2020年真题）民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须有委托人的授权，该授权属于（）A.一般授权B.特别授权C.无条件授权D.全面授权【答案】： B 45、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可 C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查【答

19、案】： C 46、根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。2014真题A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年【答案】： B 47、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后 B.交付工作成果时 C.完成工作成果50%时 D.完成全部工作成果前【答案】： B 48、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）（2014）A.取得资格证书的任意，经过注册才能以建造师名义执业B.取得建造师职业资格证书后即可申请注册C.初始注册者，可自

20、资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册。D.注册申请应当向省，自治区，直辖市人民政府的人事部门提出。【答案】： A 49、施工企业的施工现场消防安全责任人应是()（2013）A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【答案】： D 50、劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()内未提出异议的，集体合同即行生效。A.5日B.10日C.15日D.30日【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、绿色施工导则对节能措施的规定包括（ ）。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用

21、太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】： ABCD 2、根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故分级要素包括( )。（2012）A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.直接经济损失数额D.事故发生时间E.社会影响程度【答案】： BC 3、使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。 2016A.经验达不到安全技术标准规定的 B.属国家命令淘汰或者禁止使用的 C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置【答案

22、】： ABC 4、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（ ）。A.对危险性较大的工程有监控措施和应急预案B.管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员E.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备【答案】： AC 5、下列建设工程项目必须实行工程监理的有（ ）A.国家南水北调工程B.单栋高层住宅楼建设工程C.国际组织无息贷款援建水利工程D.城市天然气主管线改造工程E.小型公用事业工程【答案】：

23、ACD 6、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材，分三批交货。第一批钢材交货后，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将第二批钢材交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已变更，交货数量不定应暂定履行，以及主张第一批钢材质量不符合约定，因此要就剩余两批解除合同。则正确的说法是（ ）。A.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货B.承包人有权以第一批质量不符合约定为由解除剩余两批的合同C.供应商应按照原协议约定继续送货D.承包人可根据实际情况部分接受货物E.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】： C 7、建设工程竣工前,当事人对工程质

24、量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： C 8、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 9、导致中标无效的情形有（）。A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.

25、投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 10、在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该标识和封志应标明（）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称E.取样日期【答案】： BCD 11、下列民事主体资格中属于法人的是()。A.某建筑公司B.某建筑集团公司装饰分公司C.某建筑业管理协会D.某设计咨询公司海外市场部E.某市消防局【

26、答案】： AC 12、某施工单位在建筑垃圾清运过程中沿途发生道路遗撒,则其可能面临的行政处罚是()。A.限期改正B.处5000元以上5万元以下的罚款C.扣押车辆D.处1万元以上10万元以下的罚款E.暂扣驾驶及运输证件【答案】： AB 13、根据劳动法规定,符合对未成年特殊保护规定的有()。A.不得安排未成年人从事矿山井下作业B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查【答案】： A 14、下列从事生产活动的企业中，必须取得安全生产许可证的是（ ）。A.食品加工

27、生产企业B.建筑施工企业C.烟花爆竹生产企业D.矿业企业E.危险化学品销售企业【答案】： BCD 15、根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及( )派人参加。A.监察机关B.人民法院C.公安机关D.人民检察院E.工会【答案】： ACD 16、关于工程保修期的说法,正确的有（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后,返还质量保证金E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务【答案】： A 17、工程建设双方发生争

28、议，申请仲裁应具备的条件是（ ）。A.有效的仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人【答案】： ABC 18、关于仲裁调解的说法，正确的有()。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B.仲裁调解必须在裁决作出前进行C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【答案】： BC 19、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间【答案

29、】： ACD 20、 民法典规定，有（ ）情形之一的，合同的权利义务终止。A.债务已经按照约定履行B.债务履行期限延长C.债务相互抵消D.债务人依法将标的物提存E.债权债务同归于一人【答案】： ACD 21、某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2011年6月2日上午9点，则下列说法正确的有（ ）。A. 开标时间为2011年6月2日上午9点至2011年6月3日上午9点之间B. 开标由该市建设行政主管部门主持C. 开标邀请所有投标人参加D. 开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况E. 招标人对2011年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理【答案】：

30、CD 22、某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（ ）。A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款E.解除合同【答案】： B 23、建设工程承包制度包括（ ）等制度。A.肢解发包B.总承包C.转包D.共同承包E.分包【答案】： BD 24、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。2014真题A.第一次开庭时 B.提交答辩状期间 C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终

31、结前 E.第一审判决作出前【答案】： BC 25、下列关于开标程序的说法中，正确的有( )。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人少于5个的，不得开标C.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标D.开标时招标人可以有选择地宣读投标文件E.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录【答案】： AC 26、下列行为属于车辆购置税应税行为的有（）。A.应税车辆的购买使用行为B.应税车辆的销售行为C.自产自用应税车辆的行为D.以获奖方式取得并自用应税车辆的行为【答案】： ACD 27、下列属于民商事仲裁制度特点的是( )。A.仲

32、裁以不开庭审理为原则B.仲裁活动必须严格按照法律规定的程序和方式进行C.仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体和个人干涉D.仲裁裁决一经做出即发生法律效力，裁决不能上诉E.仲裁当事人可以选择仲裁的审理方式、开庭形式【答案】： CD 28、依照立法法的规定，下列事项只能制定法律的是()。A.国家主权的事项B.犯罪和刑罚C.对非国有财产的征收D.民事基本制度E.为执行法律的规定需要制定行政法规的事项【答案】： ABCD 29、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。2014真题A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工

33、程监理的内容 E.工程监理入场时间【答案】： ACD 30、根据招投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法必须进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批核准。A.招标范围B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式E.招标代理机构【答案】： ACD 31、关于债权相对性的说法，正确的有（ ）。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性【答案】： CD 32、招标投标法规定，对于（ ）等项目，按照国家有关规定可以不进行招标。A.涉及国家安全B.涉及国家秘密C.需要采用不可替代的专利技术D.涉及抢险救灾E.属于利用扶贫资金实行以工代赈

34、、需要使用农民工等特殊情况【答案】： ABD 33、建设工程施工中，企业增值税实行简易计税方法的是（ ）。A. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础提供建筑服务的B. 建筑工程分包单位为钢结构工程提供建筑服务的C. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的主体结构提供建筑服务的D. 建设单位自行采购钢材、混凝土的E. 总承包单位自行采购预制构件、砌体材料的【答案】： ACD 34、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有（ ）。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.指定购买的建筑构配件不符合强制

35、标准D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 35、某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由 于.三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担 的说法中正确的有（ ）。A. 买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任B. 买方可要求推土机生产厂承担违约责任C. 买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任D. 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按该约定处理E. 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半【答案】： ABC 36、施工作业人员应当享有的安全生产权

36、利有（）。( 2015真题 )A.获得防护用品权 B.获得保险赔偿权 C.拒绝违章指挥权 D.安全生产决策权 E.紧急避险权【答案】： ABC 37、根据标准化法，下列标准中，不能制定为强制性标准的有（）。A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准【答案】： ABCD 38、（2020年真题）下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）。A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】： BC 39、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是( )。A.旁站

37、B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验【答案】： AC 40、连带责任保证的法定保证期间属于（ ）。A. 诉讼时效期间B. 可变期间C. 除斥期间D. 指定期间E. 不可变期间【答案】： C 41、根据建造师注册管理的规定，下列属于不应批准注册申请的情形包括（ ）。A. 李某因工伤丧失了民事行为能力B. 张某取得资格证书4年后方才申请注册C. 赵某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位注册D. 魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册E. 王某取得资格证书一年后才申请注册【答案】： ABCD 42、关于我国建设工程企业资质等级管理的说法,正确的有()。A.建筑业企业资质分为工程总承

38、包、专业分包、劳务分包三个序列B.我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门C.取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D.取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程监理业务E.专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业【答案】： BC 43、为使要约不再生效，要约人可以发出撤销通知，该通知能够生效的条件是（ ）。A. 受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知B. 要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知C. 要约人发出的要约通知中已明确规定了承诺期限D. 要约人发出的要约通知中未

39、明确规定承诺期限E. 受要约人发出承诺通知的同时，收到要约撤销通知【答案】： A 44、2006 年 7 月，某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲，工程开工后不久即因分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改，直到 2007 年 6 月方达到复工条件。则下列说法不正确的是( )。A.医院应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证B.医院应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证C.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证D.分包商乙应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证E.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证【

40、答案】： ACD 45、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是某专业工程的分包单位。在施工过程中，由于乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故。对于建设单位遭受损失的赔偿责任，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位可以要求甲公司承担全部赔偿责任B.甲公司没有过错，全部损失应当由乙公司承担C.建设单位应当要求乙公司承担主要责任，其他损失由甲公司承担D.甲公司承担全部赔偿责任后，可以要求乙公司承担其中的主要责任E.甲公司承担全部赔偿责任后，应当按照分包合同约定的比例要求乙公司分担【答案】： AD 46、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日

41、，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的有（）。A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日B.该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日C.该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日【答案】： CD 47、根据建设工程质量管理条例的规定，下列属于最低保修期为2年的工程有()。A.屋面防渗漏工程B.泵房设备安装工程C.装修工程D.采暖工程E.地基基础工程【答案】： BC 48、下列关于工程结算、质量争议的规定，说法正确的是（ ）A.已生效的竣工结算文件，双方均可以进行重复审核B.因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建, 发包人请求减少支付工程价款的,应予支持C.指定分包专业工程造成的质量缺陷，承包人承担责任D.竣工结算文件由承包方报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案E.发包人根据确认的竣工