一级建造师之一建工程法规题库及答案【夺冠】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库及答案【夺冠】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库及答案【夺冠】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库及答案【夺冠】第一部分 单选题(50题)1、根据招标投标法实施条例，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。A. 评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B. 评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C. 招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D. 招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【答案】： C 2、根据绿色施工导则，对于非传统水源利用的说法正确的是（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区核工程应收集地下水养护B.现场机具、设备的冲洗，优先使用市政自来水C.处于基

2、坑降水的阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： D 3、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。2017A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期 B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强 D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】： A 4、关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。A.企业可以不

3、公开其执行的企业标准的编号和名称 B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开 C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度 D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】： C 5、根据建设工程质量管理条例,关于设计单位权利的说法,正确的是（）。2017真题A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定【答案】： C 6、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（ ）。A. 占有权B. 使用权C.

4、 收益权D. 所有权【答案】： D 7、下列案件属于专属管辖的有()。A.因保险合同纠纷提起的诉讼B.因不动产纠纷提起的诉讼C.因侵权行为提起的诉讼D.因合同纠纷提起的纠纷【答案】： B 8、注册建造师管理规定中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.500元以上2000元以下B.1000元以上1万元以下C.5000元以上2万元以下D.2万元以上5万元以下【答案】： B 9、关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。2018真题A.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府

5、投资项目，保证金必须预留在财政部门B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】： B 10、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。A.承包人的优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.发包人与承包人不得约定放弃建设工程价款优先受偿权C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】：

6、 A 11、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。（2016）A.债权B.担保特权C.所有权D.用益物权【答案】： C 12、赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则()。A.赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册B.李某因执业活动受到刑事处罚已经执行完毕满2年，可以注册C.孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册D.张某在2个单位申请注册，可以注册【答案】： A 13、根据施工合同，甲建设单位应于 2018 年 10 月 1 日支付乙建筑公司工程款，2019 年 6月 1 日，乙单位向法院提起诉讼请求，则工程款纠纷的诉讼时效（ ）。A.中断B.中止

7、C.终止D.届满【答案】： A 14、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布B.行业标准可以是强制性标准C.国家标准公布后，原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次【答案】： A 15、用人单位违反劳动法规定解除或者终止劳动合同，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为()。A.5个月的月工资B.10个月的月工资C.经济补偿标准金额D.经济补偿标准金额的2倍【答案】： D 16、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（ ）不是必备的条件。A.有符合规定的注

8、册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备【答案】： C 17、（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A.部门规章B.地方性法规与地方政府规章C.部门规章与地方性法规D.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定【答案】： A 18、按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。A.5%B.3%C.8%D.10%【答案】： B 19、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继

9、续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】： D 20、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是（ ）。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告【答案】： D 21、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是( )。（2012）A.乙承担损失

10、B.甲可根据实际情况部分接收C.双方合同已变更，乙送货构成违约D.甲拒绝接收，应承担违约责任【答案】： D 22、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。2017A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训 D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 23、根据招标投标法实施条例，关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应

11、当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】： C 24、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】： C 25、新建、扩建、改建的建设工程,建设单位必须在开工前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取()A.建设工程施工许可证B.建设工程监理许可证

12、C.建设工程设计许可证D.建设工程施工管理证【答案】： A 26、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，（ ）。A. 责令停止施工B. 责令限期改正，给予警告C. 处以罚款D. 责令停业整顿【答案】： B 27、关于负责特种设备安全监督管理部门在履行职责过程中有关行为的说法,正确的是（）。A.发现违反规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,应当立即以口头形式发出特种设备安全监察指令B.紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的,则不需特种设备安全监察指令C.发现重大违法行为或者特种设备存在严重事故隐患时,应当责

13、令有关单位立即停止违法行为、采取措施消除事故隐患,并及时向上级负责特种设备安全监督管理的部门报告D.实施安全监督检查时,应当有1名以上特种设备安全监察人员参加【答案】： C 28、经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照民事诉讼法的规定，自调解协议生效之日起()日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。A.30B.45C.60D.90【答案】： A 29、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位项目负责人的安全职责包括()。A.建立健全安全生产责任制B.制定安全生产规章制度和操作规程C.确保安全生产费用的有效使用D.保证本单位安全生产条件所需资金的

14、投入【答案】： C 30、下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是()。A.安全生产许可证的有效期为3年B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续【答案】： C 31、某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪【答案】： C 32、在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可以申请人民法院（ ）。A.诉前保全B.诉讼保全C.先行给

15、付D.证据保全【答案】： D 33、根据建筑起重机械安全监督管理规定，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明B.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书C.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查D.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收【答案】： A 34、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是( )。（2012）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支

16、付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【答案】： B 35、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴施工现场（2013）A.12B.36C.48D.24【答案】： D 36、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。 A.甲施工单位 B.乙施工单位 C.丙施工单位 D.三家内部约定【答案】： A 37、提出行政许可申请的法定方式不包

17、括()。A.电子邮件B.电话C.传真D.信函【答案】： B 38、安全生产许可证条例的直接上位法立法依据是 （ ） 。A. 安全生产法B. 宪法C. 建筑法D. 建设工程安全生产管理条例【答案】： A 39、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是()。（2014）A.丁公司对其享有的份额有权转让B.该楼发生的管理费用平均承担C.该楼所有权为共同共有D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜【答案】： A 40、根据我国民法典规定，当事人对保证方式没有约

18、定或者约定不明确的，应按照()保证承担保证责任。A.一般B.单独C.特殊D.连带【答案】： A 41、 根据民事诉讼法的规定，人民法院应当在立案之日起（ ）日内将起诉状副本发送被告。A.3B.5C.7D.15【答案】： B 42、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应( )作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后 B.请示仲裁委员会主任并按其意见 C.按乙和丙的意见 D.按甲的意见【答案】： C 43、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期

19、同类存款利率D.同期同类贷款利率【答案】： D 44、甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时间应当为（）。A. 审法院庭审辩论期间 B. 审法院判决前 C.举证期限内 D. 二审法院开庭前【答案】： C 45、根据行政诉讼法，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。2018真题A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】： C 46、下列事项中，属于专利权保护对象的是( )。A.施工企业的名称标志 B.施工企业编

20、制的投标文件C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业申请的新技术【答案】： D 47、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟一天。根据民法典的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（ ）。 A. 实质性变更，该承诺有效B. 实质性变更，不构成承诺C. 非实质性变更，不构成承诺D. 非实质性变更，视为新要约【答案】： B 48、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案

21、】： B 49、根据建设工程安全生产管理条例，意外伤害保险期限是（ ）。A.自保险办理之日起到危险工作结束之时B.自项目开工之日到工程竣工验收合格之日C.自项目材料运抵工地之日到工程验收合格之日D.自项目开工之日到工程交付使用之日【答案】： B 50、关于分包单位再分包的说法，正确的是（ ）。A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产

22、许可证的情形有（）。A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的 B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的 C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的 D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的 E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【答案】： BCD 2、建设工程质量管理条例规定，任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有（ ）。A. 检举权B. 处理权C. 控告权D. 投诉权E. 检验权【答案】： ACD 3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工

23、日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定期间为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 4、关于某国家重点建设项目工程监理的说法，正确的有（）。A.工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一B.该工程必须实行监理C.监理单位可以部分转让其监理业务D.监理单位不得与被监理的设备供应单位有隶属关系E.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款【答案】： ABD 5、建设工程实行施工总承包的，生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业（ ）组成。A.项目经理B.兼职生产管理人员C.监理工程师D.专职生产

24、管理人员E.技术负责人【答案】： AD 6、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述正确的有（ ）A.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任B.乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任C.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要对丙企业承担责任D.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任E.乙银行有权要求甲企业与乙企业对50万元债务平均分摊责任【答案】： AB 7、下列情形导致要约失效的有（）。A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约

25、C.要约人依法撤回要约 D.承诺期限届满,受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 8、按照节约能源法、循环经济促进法的规定，我国目前主要采取的节约能源激励措施包括（ ）。A. 安排专项节能财政资金B. 给予节能产业税收优惠C. 对节能项目信贷支持D. 节能价格策略E. 限制高能耗进口【答案】： ABCD 9、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）2018真题A.该工程施

26、工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 10、刑事处罚中的附加刑包括（ ）。A. 罚金B. 没收财产C. 劳动教养D. 管制E. 剥夺政治权利【答案】： AB 11、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。2018真题A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项

27、税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】： BD 12、下列属于行政强制执行的是（ ）。A.排除妨碍、恢复原状B.划拨存款、汇款C.代履行D.限制人身自由E.扣押财物【答案】： ABC 13、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。2017A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移 B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院 D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通

28、过协议变更案件的级别管辖【答案】： BCD 14、当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力可以由（ ）。A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定D.申请人住所地的基层人民法院裁定E.申请人住所地的中级人民法院裁定【答案】： A 15、施工作业人员享有的安全生产权有()（2013）A.纠正和处理违章作业B.拒绝连续加班作业C.拒绝冒险作业D.紧急避险E.对施工安全生产提自建议【答案】： BCD 16、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。

29、2016A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件 B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力 C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收 D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布 E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】： ABD 17、建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A.代理人丧失民事行为能力B.代理期限届满或者代理事务完成C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托D.被代理人恢复民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人终止【答案】： ABC 18、建

30、筑工程一切险的保险人对()各项原因造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.维修保养或正常检修的费用C.因外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用【答案】： ABD 19、根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满 1 年的E.本人已经缴纳个人所得税的【答案】： BCD 20、 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告后，应当向建设单位出具质量

31、保修书。质量保修书中应当明确建设工程的( )。A.保修方法B.保修人员C.保修范围D.保修期限E.保修责任【答案】： CD 21、工程监理单位在实施工程监理过程中，发现安全事故隐患，其能够采取的措施有（ ）。A. 罚款B. 要求施工单位整改C. 要求施工单位暂时停工D. 要求施工单位停业整顿E. 向有关主管部门报告【答案】： BC 22、关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。A.总承包单位应当对全部建设工程质量负责 B.分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任 C.当分包工程发生质量问题，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位赔偿

32、后有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿 D.分包单位对分包工程的质量责任，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任 E.当分包工程发生质量问题，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： AC 23、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（ ）。A. 用于承重结构的混凝土试块B. 用于承重墙体的砌筑砂浆试块C. 用于承重结构的钢筋及连接头试件D. 所有的水泥材料E. 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： ABC 24、某施工单位由于疏于现场安全管理而发生伤亡事故，被相关行政机关处以5万元罚款，施工单位不服，则（ ）。 A. 向该行政

33、机关提出复议申请B. 只能提起行政诉讼C. 处罚正确不得提起行政复议D. 可以先复议，对复议决定不服再申请诉讼E. 行政复议时以不调解为原则【答案】： D 25、关于仲裁裁决的说法，正确的有（）。2017真题A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力 C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决 D.仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力【答案】： CD 26、2014年2月，A地块使用权人甲公司与B地块使用权人乙公司约定，由乙公司在B地块上修路供甲公司车辆通行，同年4

34、月，甲公司将A地块过户给丙公司。6月，乙公司又将B地块过户给丁公司，但并未向丁公司告知该地役权。下列说法正确的是()。A.2014年2月，甲公司对B地块享有地役权B.2014年4月，丙公司对B地块享有地役权C.2014年4月，甲公司对B地块保留享有地役权D.2014年6月，丁公司可以拒绝丙公司对B地块行使地役权E.2014年6月，丁公司不可以拒绝丙公司对B地块行使地役权【答案】： AB 27、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定，发生质量事故，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任，对于施工单位项目经理追究责任有（ ）A.责令停业

35、整顿，降低资质等级B.项目经理为相关注册人员，责令停止执业 1 年C.项目经理为相关注册人员，造成重大质量事故，终身不予注册D.构成犯罪，移送司法机关依法追究刑事责任E.向社会公布曝光【答案】： BD 28、下列必须予以报废的建筑起重机械是（ ）。A.超过安全技术标准的使用年限的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.没有齐全有效的安全保护装置的E.未经安全监测的【答案】： ABC 29、房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块C.用于

36、承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于非承重墙的砖和混凝土小型砌块E.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】： ABC 30、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（ ）。A. 在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B. 经追认的越权代理行为C. 委托书授权不明的代理行为D. 代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E. 被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 31、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。( 2015真题 )A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无

37、误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 32、代理的种类包括()。A.委托代理B.表见代理C.法定代理D.转代理E.无权代理【答案】： AC 33、按照节约能源法、循环经济促进法的规定，我国目前主要采取的节能激励措施包括（ ）。A.安排专项节能财政资金B.给予节能产业税收优惠C.对节能项目信贷支持D.节能价格政策E.限制高能耗进口【答案】： ABCD 34、下列关于施工许可制度的有关说法中，正确的有（ ）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定B.建设单

38、位领取施工许可证后既不开工也不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的，应重新办理开工报告审批手续E.实行开工报告批准制度的工程，因故未能在6个月内开工，应另行办理施工许可证【答案】： BCD 35、根据全国建筑市场咅方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有()。（2015）A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段职得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措

39、施予以消除的【答案】： BCD 36、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志 C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料 E.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】： ACD 37、某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。（2013）A.各地的地方法规B.法律、行政法规C.案件所在县人民政府公开发布的规定D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府的规章【答案】： A

40、B 38、有关项目经理的理解正确的是()。A.项目经理受企业法人委派B.项目经理是对建设工程施工项目全面负责的项目管理者C.项目经理是一种施工企业内部的岗位职务D.项目经理的行为须受企业制度的制约E.项目经理部行为的法律后果由项目经理承担【答案】： ABCD 39、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（ ）。A.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为属于新要约C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D.双方的合同已经成立E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立【答案】： BCD

41、40、下列选项中属于施工单位主要负责人的安全生产方面主要职责的是（ ）。 A. 确保安全生产费用的有效使用B. 及时、如实报告生产安全事故C. 制定安全生产规章制度和操作规程D. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入E. 对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录【答案】： CD 41、关于建筑市场不良行为的公告和停止公告，说法正确的是（ ）。A. 公告期间一般为6 个月到3 年B. 被公告单位的整改经建设主管部门审核确认有实效，应及时停止公告C. 公告部门缩短公告期间的，最短不得少于6 个月D. 行政处理决定被依法撤销或停止执行的，公告部门应当停止公告E. 行政处理决定在被

42、行政复议或行政诉讼期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告【答案】： AD 42、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】： ABCD 43、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（）（2013）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字