一级建造师之一建工程法规题库内部题库（黄金题型）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库内部题库（黄金题型）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库内部题库（黄金题型）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库内部题库（黄金题型）第一部分 单选题(50题)1、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】： B 2、根据建设工程质量管理条例，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。（2015）A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】： C 3、诉讼时效的中断说法正确的是()。A.从知道或应当知道权利被侵害时算起B.因一法定事由的出现，阻碍权利人提起诉讼C.从中断时起，诉讼时效期间重新计算D.

2、从权利人知道或应当知道其权利被侵害时起计算【答案】： C 4、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2016 年12 月30日竣工。2016 年11 月15 日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，导致施工单位没能按时交付工程，此时施工单位（ ）。A.构成违约，应承担违约责任B.构成违约，但是可以申请免除或部分免除责任C.不构成违约，但应承担工程延误损失D.不构成违约，可以不承担违约责任【答案】： B 5、甲公司和乙公司于 2019 年 3 月 1 日签订了工程结算协议。其中约定：甲应于 2019 年 5 月 9 日前付清 全部剩余工程款 270 万元。因甲未按期付款，乙于

3、2019 年 12 月 5 日向甲送达催款函。2020 年 1 月 9 日甲书面 复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（ ）起算。A.2019 年 3 月 1 日 B.2019 年 5 月 9 日 C.2019 年 12 月 5 日 D.2020 年 1 月 9 日【答案】： D 6、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】： D 7、根据建筑施

4、工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）。A.主要负责人，部门负责人和项目负责人 B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员 C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员 D.主要负责人，项目负责人和从业人员【答案】： B 8、固体废物污染环境防治法规定，工程()应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】： C 9、根据建筑市场诚信行为管理办法的规定，行政处罚决定公布后，经整改确有实效的，施工单位

5、可以向()申请缩短不良行为记录信息的公布时间。A.国务院建设行政主管部门B.省级建设行政主管部门C.地市级建设行政主管部门D.县级建设行政主管部门【答案】： B 10、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（）。A.暗示或诱导投标人澄清、说明B.接受投标人主动提出的澄清、说明C.必要时可书面通知投标人作出澄清、说明D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性【答案】： C 11、文物保护法规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆

6、除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准C.在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】： D 12、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。2014A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自由确定 D.分包的工作内容没有限制【答案】： B 13、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织

7、竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【答案】： A 14、根据 2016 年 1 月 国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见规定，( )一律不得以施工企业带资承包的方式进行建设，并严禁将带资承包有关内容写入承包合同及补充条款。A.国家融资项目 B.大、中型项目C.政府投资项目 D.国家重点项目【答案】： C 15、根据注册建造师管理规定的规定。申请人年龄超过（ ）周岁的不予注册。A.55B.60C.62D.65【答案】

8、： D 16、下列属于特别法人的是()A.有限责任公司B.基金会C.事业单位D.农村集体经济组织法人【答案】： D 17、建设工程质量保修书的提交时间是（ ）。A.自提交工程竣验收报告之日起15日内B.工程竣工验收合格之日C.自工程竣工验收合格之日起15日内D.提交工程竣工验收报告时【答案】： D 18、关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。2018真题A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔【答案】： B 19、下列建设工

9、程施工合同中,属于无效合同的是（ ）A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无情形的合同D.承包人以助迫手段订立的施工合同【答案】： C 20、关于行政行为特征的说法，错误的是（ ）。A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】： D 21、根据建设工程质量管理条例，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（ ）。A. 施工企业B. 建设单位C. 建设行政主管部门D. 建设工程质量监督机构【答案】： B 22、下列关于知识产权的说法正确的是（）。A.知

10、识产权在空间上的效力是无限的B.知识产权受到法律的保护是无期限的C.知识产权具有财产权和人身权的双重属性D.知识产权是整个社会的共同财富,可任意使用【答案】： C 23、可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】： A 24、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）。A. 3月20日B. 3月30日C. 4月25日D. 4月30日【答案】： C 25、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是

11、( )。（2012）A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【答案】： D 26、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间【答案】： B 27、根据注册建造师管理规定，负责核发中华人民共和国一级建造师注册证书的机构 是（）A. 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B. 国务院建设主管部门C. 中国建筑业协会建造师分会D. 国务院发展和改革委员会【答案】： B 28、下列关于备案的说法，正确的是（ ）。

12、A.行政法规报全国人大常委会和国务院备案B.自治州、自治县的单行条例报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会备案C.部门规章报国务院备案D.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会制定的地方性法规报全国人民代表大会常务委员会备案【答案】： C 29、监理单位指定张某为某工程项目的总监理工程师，且建设单位足以相信其能力，则属于()。A.指定代理B.委托代理C.表见代理D.法定代理【答案】： B 30、工程建设国家标准、行业标准均可分为（ ）和推荐性标准。A. 一般性标准B. 特殊性标准C. 建议性标准D. 强制性标准【答案】： D 31、根据绿色施工导则，临时用电照明设计以满足最低照度为原

13、则，照度不应超过最低照度的（）。2018真题A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】： C 32、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修的期限说法，正确的是（ ）。A.外墙面的防渗漏为5 年B.供热与供冷系统为2 年C.屋面防水工程为3 年D.地基基础和主体结构工程为永久【答案】： A 33、下列各项，固体废物污染环境防治法未作禁止规定的是（ ）。A. 境外废物进境倾倒.堆放.处置B. 进口不能用做原料的固体废物C. 进口可以用做原料的废物D. 经中国境内转移危险废物【答案】： C 34、人民法院审理某工程纠纷时，决定以缺席判决，其原因可能是（ ）。A. 原告未经法庭许可中途退庭B

14、. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭D. 被告经法院许可中途退庭【答案】： C 35、甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使【答案】： C 36、根据团体标准管理规定（实行）进一步规定，关于工程建设团体标准的说法正确的是（ ）。A.团体标准应当符合相关的法律法规

15、的相关要求，可以与国家有关产业政策相抵触B.可以利用团体标准实施妨碍服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为C.团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求D.国家鼓励社会团体制定高于强制性相关技术要求的团体标准【答案】： C 37、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。A.80万 B.60万 C.40万 D.30万【答案】： B 38、在施工现场，由（ ）负责对安全生产进行现场监督检查。A. 项目负责人B. 主要负责人C. 监理工程师D. 安全生产管理人员【答案】： D

16、39、下列不属于诉讼参与人的是( )。A.原告B.证人C.书记员D.鉴定人【答案】： C 40、根据 建设工程质量管理条例)，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是() .A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】： D 41、总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位负( )。A.连带责任 B.按份责任C.主要责任 D.直接责任【答案】： C 4

17、2、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。2018真题根据生产安全亊故报告和调查处理条例，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。2018真题A.2017年7月6曰B.2017年7月8曰C.2017年7月15日D.2017年7月31日【答案】： D 43、关于行政调解的说法,正确的是（）。2017A.行政调解属于诉讼内调解 B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动 D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】： C 44、（2020年真题）下列不良行为中，属于施工

18、企业资质不良行为的是（）。A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【答案】： D 45、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金 B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用 C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期 D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承

19、包人按合同约定的内容进行核实【答案】： C 46、2012年4月6日，甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个购买水泥的合同，合同价为100万元，约定违约金比例为1%。同时，应水泥厂的要求甲建筑公司交付了2万元定金。合同交货时间为2012年8月6日。2012年4月16日，乙水泥厂与甲建筑公司协议，由丙水泥厂代为提供水泥，甲建筑公司表示同意。但是，在2012年8月6日，丙水泥厂并没有按时提供水泥，则（ ）。A. 由丙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元B. 由丙水泥厂承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元C. 由乙水泥厂承担违约责任，支付违约金1万元，返还定金4万元D. 由乙水泥厂

20、承担违约责任，不支付违约金，而是返还定金4万元【答案】： D 47、根据我国仲裁法的有关规定，下面关于仲裁机构组织性质的说法，正确的是()。A.属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局B.属民间性组织，但各省、直辖市、自治区中设区的市所设立的仲裁机构，与省、直辖市、自治区所设立的仲裁机构有隶属关系C.属民间性组织，独立于行政机关D.属民间性组织，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关的行政机关【答案】： C 48、王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，

21、具备了()。A.新颖性B.创造性C.实用性D.专有性【答案】： B 49、“人民法院审理民事案件时，除法律规定情况外，允许群众旁听庭审的审判过程，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露”的基本制度是（ ）。 A. 合议制度B. 回避制度C. 公开审判制度D. 两审终审制度【答案】： C 50、关于保证责任的说法，正确的是（）。A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证 B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任 C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任 D.一般保证的保证人未约定保证期间

22、的，保证期间为主债务履行期届满前六个月【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（ ）。A.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为属于新要约C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D.双方的合同已经成立E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立【答案】： BCD 2、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴

23、定期间为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 3、关于所有权,下列说法正确的是()A.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权、处分权B.占有权只能由物的所有权人享有C.收益因为使用而产生,因此要享有收益权必须享有使用权D.处分权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】： AD 4、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法,建筑施工企业安全生产管理机构的职责有（ ）A.建立健全本单位安全生产责任制B.查处在建项目违规遗章情况C.宣传和贯彻国家有关

24、安全生产法律法规和标准D.组织开展安全教育培训与交流E.参加生产安全事故的调查和处理工作【答案】： CD 5、关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（ ）（2016）A.专项方案应由施工企业技术部门组织本企业施工技术，安全，质量等部门的专项技术人员进行审核B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字C.实行施工总承包的，专项方案应当有总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字D.不需要专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】： ACD 6、施工现

25、场动用明火必须实行严格的消防安全管理,下列说法中,正确的有()。A.禁止在作业区域使用明火B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火C.电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗D.确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准E.易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施【答案】： BC 7、在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（ ）。 A.招标人组织投标人踏勘项目现场B.招标人向其中的某投标人透露标底 C.招标人在幵标前，开启了标书厂并将投标情况透露给了某投标人D.招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后再给投标人一定的额外补偿E.

26、招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标【答案】： BCD 8、施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为购买B型钢材， 则施工单位（ ）A.只能按购买A型钢材履行合同 B.应按效力待定处理该合同C.可以要求变更为按购买A型钢材履行合同D.可以要求撤销该合同E.可以要求确认该合同无效【答案】： CD 9、下列所得中免纳个人所得税的是（ ）。A.年终加薪B.国债和国家发行的金融债券利息C.个人保险所获赔偿D.从投资的某公司取得的派息分红E.军人的转业费、复员费【答案】： BC 10、（2020年真题）下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税

27、申报的有（）。A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】： BC 11、劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期被证明不符合录用条件的 B.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 C.严重违反用人单位规章制度的 D.同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的 E.患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的【答案】： ACD 12、下列应由供应商承担的物毁损，灭失风险的情形有（ ）。A.

28、 施工企业购买一批安全帽，供应商未交付B. 合同仅约定由供应商将货位交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未达到约定的地点C. 合同约定在标的物所在地交费，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D. 标的物已运抵交货地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E. 供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接受【答案】： AD 13、评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（ ）。A. 甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准B. 乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准C. 丙未按招标文件要求提交投标保

29、证金，将丙的投标文件作为废标处理D. 丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E. 戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充【答案】： ACD 14、根据安全生产许可证条例，国家对（ ）实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑企业C.日用化学生产、经营、储存单位D.危险化学生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】： AB 15、下列各项中,关于证据保全,说法正确的有()。A.裁定采取保全措施的，应当立即开始执行B.可能灭失或今后难以取得的证据包括:证人生命垂危;具有民事诉讼证据作用的物品极易腐败变质;易于灭失的痕迹等C.诉

30、讼参加人可以向人民法院申请证据保全D.人民法院也可以主动采取证据保全措施E.向人民法院申请保全证据,不得迟于开庭日前七日【答案】： ABCD 16、根据劳动合同法，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的 C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 17、下面关于安全生产规程说法正确的是（ ）。A. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设

31、备上，设置明显的安全警示标志B. 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转C. 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备D. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内E. 涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行【答案】： ABC 18、某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程挡案的整理、移交，下列说法中正确的有（ ）。A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程挡案，整理无误后向城建档案馆移交B.分包单位自行

32、整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交【答案】： BC 19、某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施包括()。A.运送土方车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围挡、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生【答案】： ABC 20、按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的

33、有（ ）。A.行为人意思表示真实 B.行为人必须具有完全民事行为能力C.行为内容合法 D.行为形式合法E。行为不违反社会公共利益【答案】： ACD 21、关于建筑节能的说法，下列选项中正确的是（ ）。A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，不得投入生产，但可以使用D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设E.国家要求必须在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备【答案】： ABD 22、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。（

34、2014）A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】： ACD 23、根据建筑施工企业生产许可证管理规定安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2017真题A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全

35、许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的 D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的【答案】： ABCD 24、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（?）。2017真题A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 25、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（）（2013）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字

36、E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】： AD 26、施工作业人员享有的安全生产权利有（）。A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议【答案】： CD 27、关于建设工程质量保修期限和保修责任，以下说法正确的是（ ）。A.因建设单位使用不当造成质量问题的，施工单位仍需要承担保修责任B.发包人与承包人约定，供热与供冷系统的保修期限为2年C.建设工程保修期的起始日是竣工合格之日D.发包人与承包人约定的保修期限不应少于法定最低保修期限E.对于重新组织竣工验收的工程，其保修期从第一次竣工验收日期开始计算【答案】： BCD 28、根

37、据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任（）。 2016A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光 C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任 E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册【答案】： BCD 29、关于建设工程见证取样和送检的说法，正确的是（ ）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由

38、其签字后即可E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】： B 30、下列对评标委员会的组成的说法，正确的是（ ）。A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5 人以上单数E.评标委员会有权自行指定中标人【答案】： ABCD 31、注册建造师管理规定进一步规定，注册建造师应当履行下列义务（ ）。A.执行技术标准、规范和规程B.在本人执业活动中形成的文件上签

39、章C.保证执业成果的质量，并承担相应责任D.在规定范围内从事执业活动E.接受继续教育，努力提高执业水准【答案】： AC 32、根据关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知（建办质（2019）23号），关于施工工地和道路扬尘管控的说法，正确的有（）。A.城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡B.采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施C.水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施D.施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗E.当环境空气质量指数达到轻度及以上污染时，施

40、工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施【答案】： ABCD 33、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥E.用于承重结构的混凝土试块【答案】： CD 34、建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有( )。A.甲公司用仲裁方式解决与建设单位的合同履约纠纷B.乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C.丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D.丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照E.戊公司因工资纠纷被员工投诉【答案】：

41、 BCD 35、房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括（ ）。A.工程简况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址【答案】： BD 36、（2020年真题）下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 37、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时 ( ) 。A. 立项B. 竣工C. 设计D. 施工E. 投入使用【答案】： CD 38、根据仲裁法，当事人有证据证明仲

42、裁裁决存在()情形的，可以向人民法完申请撤销该仲裁裁决。（2013）A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事开成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】： BC 39、根据民法典的规定，代理的种类包括()。A.委托代理B.复代理C.超权代理D.法定代理E.特别代理【答案】： AD 40、某工程招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则 该工程担保的方式包括（ ）。A.保证 B.抵押 C.动产质押D.权利质押 E.定金【答案】： AD 41、根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： AD 42、按照招标投标