一级建造师之一建工程法规题库大全及参考答案AB卷.docx

《一级建造师之一建工程法规题库大全及参考答案AB卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库大全及参考答案AB卷.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库大全及参考答案AB卷第一部分 单选题(50题)1、某工程投标中，施工单位提交了一份担保公司的保函作为履约保证金，则该保证合同的当事人为（ ）。A. 招标人与施工单位B. 招标人与担保公司C. 施工单位与担保公司D. 必须是招标人、施工单位、担保公司三方【答案】： B 2、关于法人的说法，正确的是（）。（2014）A.法人以其登记注册地为住所B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格C.非企业法人是指行政法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【答案】： D 3、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖性丧失的情形是（）。A.申请日前5个月

2、被他人泄密的 B.申请日前3个月在学术论文中发表的 C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的 D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的【答案】： B 4、甲计划将其与乙已签订的合同进行变更，下面说法正确的是()。A.合同的变更是对原合同的实质性变更B.所有变更都需要登记C.当事人协商一致，可以变更合同D.只有显失公平的合同才可以变更【答案】： C 5、下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（ ）。A.抵押B.保证C.质押D.留置【答案】： D 6、关于车船税的说法,正确的是()。A.捕捞、养殖渔船可以减征车船税B.节约能源、使用新能源的车船免征车船税C.警用车船可以

3、减征车船税D.从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税的扣缴义务人【答案】： D 7、项目负责人的安全生产责任不包括()（2013）A.对建设工程项目的安全施工负责B.确保安全生产费用的有效使用C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】： D 8、我国实行二审终审制，当事人甲在2012年4月1日收到一审判决书。但当事人甲不服人民法院第一审判决，则当事人甲有权在（）之前向上一级人民法院提起上诉。A.2012年5月15日B.2012年5月30日C.2012年4月15日D.2012年4月30日【答案】： C 9、关于要约撤销的说法

4、，下列选项中正确的是（ ）。A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】： B 10、关于劳动仲裁与民商事仲裁的说法，不正确的有（ ）。A.劳动仲裁与民商事仲裁是两种不同的仲裁B.劳动仲裁解决劳动争议，民商事仲裁解决财产纠纷、合同纠纷C.劳动仲裁与民商事仲裁均需要约定仲裁委员会D.劳动仲裁无需仲裁协议【答案】： C 11、根据节约能源法的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是（ ）。A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产

5、项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准【答案】： D 12、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.5年C.2年D.2个采暖期、供冷期【答案】： A 13、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应由（）组织。( 2015真题 )A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位【答案】： B 14、人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审

6、C.依法改判D.判决变更【答案】： C 15、安全生产法规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向()提出赔偿要求。A.上级主管部门B.本级人民政府C.本单位D.监理单位【答案】： C 16、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担。A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构【答案】： B 17、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该( )。A.由国务院提出意见B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由国务院裁

7、决D.决定在该地方适用地方性法规的规定【答案】： C 18、根据建设工程质量管理条例,建设工程在超过合理使用年限后仍需要继续使用,产权所有人应当委托具有相应资质等级的鉴定,并根据鉴定结果采取加固维修等措施,重新界定使用期A.工程质量监督单位B.建筑安全监督管理单位C.监理单位D.勘察、设计单位【答案】： D 19、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。2014A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】： C 20、关于运输合同的说法，正确的是（ ）。A.收货人和托运人任何情况下都不是同一人B.货物在运输

8、过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付运费C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任【答案】： C 21、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（）。A.暗示或诱导投标人澄清、说明B.接受投标人主动提出的澄清、说明C.必要时可书面通知投标人作出澄清、说明D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性【答案】： C 22、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关

9、法律规定，人民法院（ ）。A. 应当受理，确认合同有效后驳回起诉B. 不予受理C. 应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D. 应当先审查合效力，确认合同无效后受理【答案】： B 23、建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付 B.支付出让金 C.转让 D.登记【答案】： D 24、根据征收教育费附加的暂行规定,教育费附加率为()。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】： A 25、根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。A.竣工验收时 B.提交竣工验收报告时 C.竣工验收合格后 D.交付使用时【答案】： B 26、对于女职工和未成年工，国家制定了

10、相关特殊保护规定，下列说法不正确的是（ ）。A. 不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B. 不得安排女职工从事高处、低温劳动C. 应当对未成年工定期进行健康检查D. 对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】： B 27、根据环境噪声污染防治法，产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经（）批准。A.设区的市级以上生态环境主管部门B.县级以上生态环境主管部门C.县级以上公安部门D.当地人民政府【答案】： B 28、根据建设工程施工质量节能验收统一标准关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（ ）。 A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程

11、师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加 B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收 C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加 D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准【答案】： B 29、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（ ）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 A. 履行地市场价格履行B. 履行地批发价格履行C. 全国平均市场价格履行D. 全国平均发价格履行【答案】： A 30、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()（2013）A

12、.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工【答案】： C 31、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。A.因显失公平而无效 B.由于分包单位自愿签署而有效 C.仅对总承包单位和分包单位有效 D.因违反法律、法规强制性规定而无效【答案】： D 32、下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是()A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款【答案】： D 33、下列法律中，属于宪法

13、相关法的是（）。( 2015真题 )A.中华人民共和国行政法 B.中华人民共和国民法典 C.中华人民共和国全国人民代表大会组织法 D.中华人民共和国政府采购法【答案】： C 34、以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是()。A.违反限制消费令的B.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的C.以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的【答案】： D 35、根据劳动合同法，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定

14、解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。（2015）A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】： D 36、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之一，下列对规划许可证领取的理解正确的是()。A.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先申请土地使用权B.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先取得规划许可证后申请用地C.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后，方可签订国有土地使用权出让合同D.不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划许可证【答案】： B 37、关于注册建造师延续注

15、册的说法，正确的是（ ）。A.延续注册有效期为3年B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出C.申请延续注册只需要提供原注册证书D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】： A 38、施工企业向材料商购买水泥并约定材料商负责送货。材料商委托运输公司如期发货。送货途中，因洪水冲垮公路，被迫绕道，迟延到达，导致部分水泥受潮。施工企业以逾期交货且货物不符合约定为由拒收货物且拒付货款。运输公司交涉未果，发现水泥受潮部分迅速扩大，当即决定以6万元的价格将水泥就地变卖处理。下列选项正确的是（ ）A.水泥价值减少的损失由施工企业承担B.水泥价值减少的损失由运输公司承担C.运输公司为就地处理水泥的费用

16、应向材料商要求赔偿D.运输公司为就地处理水泥的费用应向施工企业要求赔偿【答案】： C 39、某施工单位在参加投标中有违法行为建设行政主管部：门的处罚决定于5月20日作出， 施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。A. 6月4日B. 6月9日C. 7月19日D. 7月24日【答案】： D 40、某成片住宅小区建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主管部门审查发现存在下面几种情形：(1)此时正处于施工招标过程的评标阶段；(2)建设工期 15 个月，工程合同价为 8000 万人民币，目前到位资金 2500 万元人民币；(3)尚未签订委托监理合同；(4)没有拆迁完毕。

17、上述情况中，属于不能颁发许可证的有( )种情况。A.1 B.2C.3 D.4【答案】： B 41、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是( ).（2012）A.建设用地使用权B.地役权C.相邻权D.宅基地使用权【答案】： B 42、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（ ）。A. 可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B. 如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C. 应视为用人单位已与该员

18、工订立无固定期限劳动合同D. 用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付【答案】： A 43、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（ ）。A. 有损害事实发生B. 违反职业道德规范C. 存在违法或损害行为D. 违法行为与损害事实有因果关系【答案】： B 44、因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者()人民法院管辖。A.合同履行地B.合同签订地C.原告住所地D.标的物所在地【答案】： A 45、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.施工单位 D.监理单位【答案】： C 46、关于工程建设地方标

19、准实施的说法，正确的是（）。A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施 B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用 C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文 D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止【答案】： D 47、关于一级建造师注册的说法，正确的是（ ）。 A.一级建造师执业资格认定实行承诺制 B.延续注册申请应当在注册有效期满前 3 个月内提出 C.初始注册者，可自资格证书签发之日起 3 年内提出申请；未按期申请的，不予注册 D.变更注册后注册期重新计算【答案】： A 48、某建筑工程深基坑

20、施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成。则该专项方案应由（ ）来组织专家论证。A. 总承包单位B. 建设单位C. 分包单位D. 监理单位【答案】： A 49、下列属于特别法人的是()A.有限责任公司B.基金会C.事业单位D.农村集体经济组织法人【答案】： D 50、违约责任中的继续实际履行，是指违约当事人不论是否已经承担赔偿损失或者违约金的责任，都必须（ ）条件下，对原合同未履行部分继续按照要求履行。A. 在对方要求B. 能够履行C. 能够清偿时D. 根据对方的要求，并在自己能够履行的【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样

21、和送检的是()。A.地下防水材料B.承重钢筋连接接头C.混凝土掺加剂D.砌筑砂浆的水泥E.分隔墙的混凝土小型砌块【答案】： ABD 2、下列关于法人的说法，正确的是（ ）。A.企业法人自取得营业执照时取得法人资格B.特别法人包括事业单位、社会服务机构等C.非营利法人包括机关法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【答案】： D 3、关于行政纠纷的说法，正确的有（）。A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷 B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关 D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的

22、法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】： C 4、建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任，下列关于保修期限合法的是（ ）。A.主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.外墙面的防渗漏为2 年C.装修工程为2 年D.给水排水管道为1 年E.供热系统为1 年【答案】： AC 5、关于借款合同权利和义务的说法.正确的有（）（2013）A.贷款人不得预先在本金中扣除利息B.借款人应当按照约定的用途使用借款C.对于未定期限且无法确定期限的借款款合同.借款人可以随时偿还D.订立借款合同.贷款人可以要求借款人提供担保E.贷款人有权处置拒不

23、还款的借款人的其他财产【答案】： ABD 6、下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有( )。（2012）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的【答案】： AB 7、下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（ ）。A.年龄超过60 周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册【答案】： BCD 8、关于增值税纳税人的说法,正确的有(

24、)A.在中华人民共和国境内销售无形资产的单位为增值税的纳税人B.纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人C.小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记D.小规模纳税人会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理登记,不作为小规模纳税人计算应纳税额E.在中华人民共和国境内销售不动产的个人,无需交纳增值税【答案】： ABD 9、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（ ）。A. 乙以甲的名义在媒体上发布招标公告B. 乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标C. 为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D. 乙接

25、受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E. 乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书【答案】： BC 10、关于我国建设工程企业资质等级管理的说法,正确的有()。A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列B.我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门C.取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D.取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程监理业务E.专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业【答案】： BC 11、按照节约能源法、循环经济促进法的规定

26、，我国目前主要采取的节约能源激励措施包括（ ）。A. 安排专项节能财政资金B. 给予节能产业税收优惠C. 对节能项目信贷支持D. 节能价格策略E. 限制高能耗进口【答案】： ABCD 12、房屋建筑工程质量保修书的内容一般包括（ ）。A.工程简况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址【答案】： BD 13、根据生产安全事故报告和调查处理条例,事故报告的内容包括()。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况C.事故发生经过和救援情况D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数E.事故防范和整改措施【答案

27、】： ABD 14、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A. 勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B. 勘察文件应注明工程使用年限C. 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D. 注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责E. 有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】： ACD 15、总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有()。A.应当依法告知建设单位并取得认可B.在总承包合同中规定分包的内容C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征

28、得建设单位的同意D.应接受建设单位直接指定的分包人E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择【答案】： ABC 16、根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。（2015）A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 17、关于工程建设中，施工单位应采用的捎防安全措施，下列说法正确的有（ ）。A.实行防火安全责任制,确定各岗位的消防安全责任人 B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危睑的场所使

29、用明火作业 C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作亚的人员必须持证上岗E.在设有车间或仓库的建筑物内设簟员工宿舍的，应当立即拆除【答案】： CD 18、关于施工项目负责人的安全生产责任的说法，正确的有（ ）。A.建立生产责任制和生产教育培训制度B.落实生产责任制、安全生产规章制度和操作规程C.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改D.确保安全施工费用的有效使用E.保证本单位安全生产条件资金的有效实施【答案】： BD 19、施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ ）。A. 明确法定代表人对本企业的安全主要责任B.

30、 设置安全处室对安全负责C. 对内部职工进行安全培训，持证上岗D. 落实各岗位人员的安全生产责任E. 制定企业内部安全生产绩效考核标准【答案】： ABD 20、施工现场发生安全生产事故后，作为施工单位应当采取的措施有（ ）。A. 报告事故B. 启动应急预案组织抢救C. 保护事故现场D. 组织事故调查E. 修订应急预案【答案】： ABC 21、依据公务员法的规定，行政处分分为（ ）。A.警告B.罚款C.记过和记大过D.撤职E.拘役【答案】： ACD 22、关于模板支架施工安全要点的说法,正确的有()。A.模板支架搭设完毕方可铺设模板B.模板支架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案C.模板支架搭

31、设、拆除前,只用向现场作业人员进行安全技术交底D.超过一定规模的模板支架工程要组织专家论证专项方案E.模板支架拆除应从上而下逐层进行【答案】： BD 23、建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有（）A.甲必须具有法人资格 B.乙必须具有法人资格和相应资质C.甲、乙具有连带的权利义务关系 D.合同应当采用书面形式E.合同的签订一定要有第三人担保【答案】： BD 24、房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块C.用于承重结构的钢筋及

32、连接接头试件D.用于非承重墙的砖和混凝土小型砌块E.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】： ABC 25、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719号）中规定，对依法通过以下方式确定供货商的政府采购工程建设项目，符合相应条件的应当颁发施工许可证（ ）。A.询价B.竞争性谈判C.直接确定D.单一来源方式E.框架协议【答案】： BD 26、我国专利法保护的是发明创造专利权，发明创造是指()。A.发现B.发明C.注册商标D.实用新型E.外观设计【答案】： BD 27、关于建筑工程施工许可的说法正确的有()A.工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机

33、关报告B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前,应重新核验施工许可证C.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证,方可施工E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证【答案】： AC 28、下列事件中，可以提起行政复议的是（ ）。A. 作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款B. 李某的建造师执业资格证书被单位扣押C. 劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解D. 城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E. 质检总站对不合格建材采取扣押措施【答案】： AD 29、必须实施见证取样和送检的试

34、块，试件和材料有（）。A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料 E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： ABC 30、下列属于生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责有（ ）。A.建立健全本单位安全生产责任制B.督促检查本单位的安全生产工作C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或者查处D.落实安全生产管理制度E.确保项目安全生产费用的有效使用【答案】： AB 31、建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（ ）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者

35、其他有关部门备案。A.施工单位资质等级证明B.建筑施工企业安全生产许可证申请表C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明【答案】： ACD 32、根据招标投标法实施条例，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。A.投标人之间协商投标报价 B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜 C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出 D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人 E.投标人之间约定中标人【答案】： BCD 33、以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。A.合同 B.志愿服务C.侵权行为 D.不当得利 E.无因管理【答案】： A

36、CD 34、下列关于检测机构的说法，正确的是（ ）。A.工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构B.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构C.检测报告经施工单位确认后，由建设单位或者工程监理单位归档。D.检测机构应当将检测过程中发现的相关的合格和不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门E.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。【答案】： AB 35、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。（2016）A.申请人可以向该部门的本级人民

37、政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人申请行政复议不可以口头申请D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 36、施工企业与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款应支付日期的说法,正确的有()。A.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日B.建设工程已实际交付的,为交付之日C.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日E.建设工程未交付,工程价款也未结算的

38、,为当事人起诉之日【答案】： BC 37、根据绿色施工导则水源利用中，应当优先采用（）。2014A.地下水作为混凝土搅拌用水 B.市政自来水作为混凝土冲洗用水 C.中水搅拌 D.中水饮用 E.收集雨水养护【答案】： AC 38、根据国家有关消防安全的规定，下列行为属于违法的有( )。A.李某在紧急情况下将一车间的消火栓拿到二车间B.王某利用消火栓周围的空地堆放物品掩埋了消火栓C.车间内生产原材料堆放在车间的通道上D.公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水E.特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火【答案】： AB 39、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定

39、,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。2018真题A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期【答案】： ACD 40、承揽合同的特征主要体现在（ ）。 A. 其目的主要在于工作成果B. 标的物具有特定性C. 承揽人的工作具有独立性D. 承揽人应自行完成工作E. 技术上严格受控【答案】： ABCD 41、当事人对法院管辖权有异议的，应当在( )

40、提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期间C.被告收到起诉状副本之日起15 日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【答案】： BC 42、根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括()。A.生活垃圾袋装化B.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化C.建筑垃圾及时清运D.对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出E.建筑垃圾集中化【答案】： ABCD 43、根据建设工程质量管理条例，工程质量保修书必须明确的内容有（ ）。A. 保修范围B.保修人员C.保修期限D.保修责任E.保修金比例【答案】： ACD 44、关于外商投资建筑企

41、业承揽工程的说法，正确的有（）。A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以有外资建筑企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建设工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围承包工程【答案】： BD 45、当事人对法院管辖权有异议的，应当在( )提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期间C.被告收到起诉状副本之日起15 日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【答案】： BC 46、代理具有的法律特征包括()。A.代理行为的法律后果归属于被代理人B.代理行为的法律后果归属于代理人C.代理行为必须是具有法律意义的行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为E.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为【答案】： ACD 47、施工现场发生安全生产事故后应当及时报告，对于报告的内容应注意()。A.事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域B.报告事故发生的时间应当具体