一级建造师之一建工程法规题库含答案（典型题）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库含答案（典型题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库含答案（典型题）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库含答案（典型题）第一部分 单选题(50题)1、 甲与乙订立了一份钢筋买卖合同，约定货款为40万元，乙向甲支付定金3万元，同时约定如任何一方不履行合同应支付违约金4万元。甲因将钢筋卖给丙无法向乙交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是( )。A.请求甲双倍返还定金6 万元B.请求甲双倍返还定金6 万元，同时请求甲支付违约金4 万元C.请求甲支付违约金4 万元，同时请求返还支付的定金3 万元D.请求甲支付违约金4 万元【答案】： C 2、根据节约能源法规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。A.不得批准开工

2、建设B.应当责令停止施工C.应当责令限期改正D.不得销售或使用【答案】： D 3、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。A.有效 B.可变更或撤销 C.无效 D.效力待定【答案】： C 4、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.在施工中偷工减料的C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的D.拖延履行保修义务的【答案】： C

3、 5、构成效力待定合同的法定原因包括()。A.重大误解B.主体不合法C.欺诈D.趁人之危【答案】： B 6、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。2017A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意 D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意【答案】： B 7、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）。A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出

4、保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔 B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用 C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任 D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】： A 8、根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（） 2016A.开工报告手续 B.监理单位的委托手续 C.保证安全施工措施的审批手续 D.工程质量监督手续【答案】： D 9、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使（

5、 ）。A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.检举权【答案】： C 10、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【答案】： C 11、重大误解、显失公平、欺诈、胁迫和趁人之危签订的合同是()。A.无效合同B.有效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同【答案】： D 12、以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是

6、()。A.劳动者在试用期间被证明符合录用条件的B.劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的C.劳动者被依法追究民事责任的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的【答案】： B 13、甲将一栋房产以15万元卖给乙，乙付清全款后甲将该房交付给乙，但未办理过户手续。丙知道此交易后，向甲表示愿以18万元购买，甲当即答应并与丙办理了过户手续。关于该房屋的归属，下列哪一说法正确（ ）。A.归乙所有，丙的损失可要求甲赔偿B.归乙所有，丙的损失可要求乙赔偿C.归丙所有，乙的损失可以要求丙赔偿D.归丙所有，乙的损失可以要求甲赔偿【答案】： D 14、甲施工企业于2000年

7、承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用2006年5 月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项此事体现了合同法的（ )原则。 A.公平 B.自愿 C.诚实信用 D.维护公共利益【答案】： C 15、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（ ）。 A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件 B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起 10 日内退还 C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金 D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人【答案】： D 16、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工

8、决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（ ）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】： A 17、施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是（)。A.工业废水处理达标后排入河流B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地C.将清洗设备的废水回灌补给地下水D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场【答案】： A 18、某钢筋工张某在作业时不慎将手轧断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议，雇主一次性支付给张某1万元作为

9、补偿，张某放弃诉讼权利。事后，张某反悔，其正确的做法是（）。A.张某向法院起诉认定该协议无效B.该协议已经生效C.张某可向法院起诉请求赔偿D.张某可请求法院就该协议强制执行【答案】： C 19、某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据建筑工程施工许管理办法的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于（ ）万元。A. 1500B. 1800C. 2000D. 3000【答案】： B 20、按照生产安全事故报告和调查处理条例规定,特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过( )小时。A.1B.2C.12

10、D.24【答案】： B 21、监理单位的安全责任事项是()。A.编制施工组织设计文件B.制定安全技术措施C.对安全事故隐患要求施工单位整改D.确定建设工程安全费用【答案】： C 22、根据环境保护法，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】： C 23、法定代理是基于()的代理。A.法律直接产生B.行为人合法权益而设立的一种代理形式C.就是建立在这种人身信任的基础上D.法律的规

11、定而产生【答案】： D 24、根据必须招标的工程项目规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，不属于必须进行招标的是 （ ）。 A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币 250 万 B.材料采购的单项合同估算价为人民币 180 万 C.施工单项合同估算价为人民币 500 万 D.设计合同估算价为 120 万元【答案】： B 25、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10 B.20 C.30 D.50【答案】： C 26、建设工程施工合同解除后的法律后果是()。A.尚未履行的，继

12、续履行B.已经履行的，恢复原状C.质量合格的，支付相应的工程价款D.验收不合格的，赔偿损失【答案】： C 27、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（ ）提出。A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的中级人民法院C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的基层人民法院【答案】： B 28、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改中华人民共和国建筑法的决A. 在投标时为职工办理意外伤害保险B. 为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C. 在中标后为职工办理意外伤害保险D. 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】： B 29、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于建筑市

13、场诚信行为公告的说法，正确的是（）。2017真题A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录 B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告 D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】： B 30、建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修期限应当由（ ）。A. 法律直接规定B. 发包人与承包人自主决定C. 法律规定和发承包人双方约定D. 发包人规定【答案】： C

14、 31、甲单位负有向乙单位支付50万元I程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的 义务，则下列关于双方债务抵消的说法，正确的是（ ）。A.双方的债务法定抵消 B.双方债务基乎一方主张而抵消C.双方债务性质不同不得抵消 D.双方债务只有约定方可抵消【答案】： D 32、项目经理是施工企业的()。A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人【答案】： C 33、关于保险索赔的说法，正确的是（）。A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料 B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益

15、人补充提供 C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任【答案】： B 34、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。2014A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】： C 35、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬 B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可 C.劳务派遣用工是建筑行

16、业的主要用工模式 D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【答案】： B 36、根据新修订的个人所得税法，居民个人应当合并申报为综合所得的项目是（ ）。A. 工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许使用权费B. 工资薪金、劳务报酬、经营所得、房租收入C. 劳务报酬、经营所得、利息收入、房租收入D. 经营所得、利息收入、偶然所得、稿酬所得【答案】： A 37、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包 行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是（）。A.分包合同无效，则仲

17、裁协议无效B.分包合同有效,则仲裁协议有效 C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定 D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性【答案】： D 38、下列合同中债务人不履行合同，债权人不可以行使留置权的合同是（ ）。A.保管合同 B.运输合同C.建设工程施工合同 D.加工承揽合同【答案】： C 39、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。A. 未经行政复议程序，不能提起行政诉讼B. 法院审理行政诉讼案件不适用调解C. 行政诉讼坚持谁主张谁举证原则D. 在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据【答案】： B 40、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（ ）。A

18、.效力待定 B.自动解除C.失效 D.继续有效【答案】： D 41、甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院（）。A.可以受理B.应当移送仲裁委处理C.不应当受理D.经仲裁委员会同意后可以受理【答案】： C 42、根据企业所得税法,下列企业中属于非居民企业的是()。A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】： C 43、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚

19、手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担。A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构【答案】： B 44、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。2017真题A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算 B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】： D 45、下列选项中，属于劳动合同的必备条款的是（ ）。A.福

20、利待遇B.社会保险C.试用期D.培训事项【答案】： B 46、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在()支付报酬A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】： B 47、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）万元。A. 16B. 10C. 12D. 4【答案】： C 48、仲裁协议是合同的组成部分，仲裁协议无效的情况不包括（ ）。A. 约定的事项超出法律规定的仲裁范围的

21、B. 一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的C. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议D. 在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的【答案】： D 49、 关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失打扩大的说法,正确的是()A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】： A 50、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定

22、，以下说法不正确的是()。A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工从事高处、低温劳动C.应当对未成年工定期进行健康检查D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。2014A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的 C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的 E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： AC 2、物权种类包括（ ）。A. 所有权B. 用益物权C. 担保物权D. 使用权E. 处分权【答案】： ABC

23、 3、下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有（ ）。A. 承包人未按约定工期完工的B. 承包人完成工程质量不合格，并且拒绝修复的C. 承包人擅自将专业工程分包的D. 承包人非法转包的E. 未经发包人同意擅自将劳务部分分包的【答案】： BCD 4、（2019年真题）甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商,关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法,正确的有（）。A.丙应当将货款返还给乙B.甲向乙支付货款属于合同之债C.丙获得货款后属于无因管理之债D.乙和丙之间没有债权和债务关系E.丙获得货款构成不当得利之债【答案】： BD 5、根据安全生产许可证条例，国家对(

24、)实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.烟花爆竹生产企业E.监理企业【答案】： ABCD 6、某招标项目原定于3月1日上午9点开标，因为交通拥堵，部分招标人无法准时到达，招标人宣布推迟一小时开标，并在9点50分收受了乙、丙单位的投标书。投标人甲单位当场提出异议，但招标人未作答复。经评标，最终丙单位中标。关于本案，说法正确的是（ ）。A.甲单位提出异议后，招标人应当在3日内作出答复B.招标人答复前应当暂停招投标活动C.招标人不答复的，甲单位可以向当地招投标监督管理部门投诉D.丙单位中标无效E.本项目应当重新招标、评标【答案】： BCD 7、下列关于地役权的说

25、法，正确的有（ ）。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记，不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力【答案】： AC 8、下列关于争议评审机制的说法,正确的有（）。A.具有专业性特点B.具有快速反应、现场解决问题的特点C.有助于创造良好气氛D.经争议评审的案件,不得再提起诉讼或仲裁E.双方最终仍保留诉讼或仲裁的救济途径【答案】： ABC 9、关于所有权的说法,正确的有（ ）。A.所有权人对自己的不动产,依法享有占有、使用、

26、收益和处分的权利B.法律规定专属于国家所有的不动产和动产,任何个人不能取得所有权C.收益权是所有权内容的核心D.所有权的行使,不得损考他人合法权益E.所有权人有权在自己的动产上设文用益物权和担保物权【答案】： ABD 10、下列时间点中,属于建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定的夜间施工期间的是（）。A.21:30B.22:15C.24:00D.05:40E.06:15【答案】： BCD 11、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ）。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期的期限由法律直接规定C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之

27、日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告后，工程自动进入缺陷责任期【答案】： ACD 12、下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有（ ）。A.所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决B.请求仲裁机构解决纠纷应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议C.仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公幵审理D.仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构.E.仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度

28、，法院审理案件实行两审终审制度【答案】： BC 13、关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（ ）。A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业的项目经理部不具有法人资格C.施工企业法人属于社会团体法人D.施工企业的法定代表人是法人E.营业执照签发日期为营利法人的成立日期【答案】： AB 14、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。（2014）A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁

29、发的E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【答案】： BCD 15、根据建筑起重机械安全监督管理规定，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。A.没有完整安全技术档案的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安企保护装置E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】： BC 16、据建设工程质量管理条例，属于违法分包的情形有（ ）。A.施工总包未经建设单位认可，将劳务作业进行分包B.总承包将主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C.建设工程总承包合同

30、中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E.分包单位将承包的建设工程劳务作业进行劳务分包【答案】： CD 17、人民调解应当遵循的程序主要是()。A.当事人申请调解B.人民调解委员会主动调解C.达成协议D.仲裁委员会参与旁听E.指定调解员或由当事人选定调解员进行调解【答案】： ABC 18、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（ ）。A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法

31、支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 19、根据建设工程质量管理条例，必须实行监理的建设工程有（）。A.国家重点建设工程 B.大中型公用事业工程 C.成片开发建设的住宅小区工程 D.限额以下的小型住宅工程 E.利用国际组织贷款的工程【答案】： ABC 20、下列关于总承包单位或分包单位承担责任的表述，正确的是（ ）。A. 分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B. 分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D. 总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E. 总承包单位和分包单位对建设单

32、位各自承担责任【答案】： CD 21、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（ ）。A.填充墙的混凝土小型砌块B.混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 22、关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。2018真题A.资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告D.国有资金占控股或主导地位的依法必须

33、招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查【答案】： CD 23、根据民法典,要约失效的情形有（）。A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满,要约人未收到承诺通知D.发出承诺通知前,撤销要约的通知到达受要约人E.受要约人承诺到达要约人后,要约人发出撤销要约的通知【答案】： ABC 24、某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。A.省文物行政主管部门B.市文物行政主管部门C.省城乡规划行政主管部门D.市城乡规

34、划行政主管部门E.国家文物局【答案】： AC 25、根据中华人民共和国合同法，出卖人交付的标的物不符合质量要求应承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，双方当事人可采用的方式有（ ）。A.达成补充协议B.按照合同有关条款确定C.按照交易习惯确定D.根据标的损失要求承担E.根据标的的数量要求承担【答案】： ABCD 26、根据民法典法定代理或指定代理终止的情形有（）。A.代理期限届满或者代理事务完成 B.被代理人取得或者恢复行为能力 C.被代理人或者代理人死亡 D.代理人丧失民事行为能力 E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【答案】： BCD 27、（2019年真题）根据建筑工程施

35、工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑B.农民自建低层住宅C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D.工程投资额在50万元以下的建筑工程E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 28、买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定，下列表述正确的有（ ）A.合同主体不变，仍为甲、乙两公司B.合同主体改变，加入了丙公司C.由乙公司向丙公司履行合同义务 D.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任E.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，

36、由甲公司按合同追究乙公司的违约责任【答案】： AC 29、下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有( )。A.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： B 30、根据实施工程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性

37、标准 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】： ACD 31、根据劳动合同法，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的 C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 32、根据标准化法，下列标准中不能制定为强制性标准的有

38、（ ）。A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准【答案】： ABCD 33、下列要求中,属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有()。A.建立、健全安全生产责任制B.有保证本单位安全生产条件所需资金投入C.有保障工程质量和安全的具体措施D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训E.已经取得建设工程规划许可证【答案】： ABD 34、某政府投资项目，承包人提交的竣工结算报告价格为2300万元，发包人按照规定将结算资料提交同级财政局进行审计。财政局审定的价格为1800万元，承包人对其中部分结算项提出异议。关于本案，说法正确的是()。A.承包人必须接受审计结果B

39、.政府审计是国家对建设单位的一种内部行政监督C.承包人不服审计结论的，可以与发包人重新协商D.双方协商不成的，承包人可以对发包人提起诉讼E.发包人必须按双方共同签字认可的价格而不是审计结果进行结算【答案】： BCD 35、 下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（ ）。A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【

40、答案】： CD 36、按照文物保护法规定，施工单位及相关人员有下列行为的，应予追究其刑事责任( )。A.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的B.哄抢、私分或者非法侵占国有文物的C.擅自迁移、拆除不可移动文物的D.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的E.未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的【答案】： ABD 37、投标有效期内，投标人有（ ）行为的，其投标保证金予以没收。A. 撤回投标文件B. 补充投标文件C. 放弃中标D. 澄清投标文件E. 说明投标文件【答案】： AC 38、施工企业必须在变更10 日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有(

41、)。A. 企业股东变更B. 企业名称变更C. 企业法人变更D. 企业设立分公司E. 企业注册地址变更【答案】： BC 39、下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（ ）。A.年龄超过60 周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册【答案】： BCD 40、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()。A.纳税人进口货物,按照组成计税价格和增值税暂行条例规定的税率计算应纳税额B.纳税人发生应税销售行为,按照销售额和增值税暂行条例规定的税率计算收取的增值税额,为销项税额C.纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并

42、无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额D.纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额E.纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,应税销售行为的购买方为消费者个人的,也必须开具增值税专用发票【答案】： ABCD 41、施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有( )。A.建设单位不同意鉴定意见 B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格C.鉴定程序严重违法 D.鉴定意见明显依据不足E.经过质证认定鉴定意见不能作为证据使用【答案】： BCD 42、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ）。A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报