一级建造师之一建工程法规题库内部题库（真题汇编）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库内部题库（真题汇编）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库内部题库（真题汇编）.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库内部题库（真题汇编）第一部分 单选题(50题)1、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（ ）日前提出。A.5B.7C.10D.20【答案】： C 2、某工程项目施工合同于2014年6月5日签订，该工程的开工报告于2014年6月15日批准，工程于2014年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.2014年6月15日B.2014年6月30日C.2014年7月10日D.2014年7月15日【答案】： B 3、在历史文化街区、名镇、名村核心保

2、护范闱内,拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经()会同同级文物主管部门批准A.城市、县人民政府建设行政主管部门B.城市、县人民政府城乡规划主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院城乡规划主管部门【答案】： B 4、根据水下文物保护管理条例,下列文物中属于中国水下文物的是()。A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物B.遗存于外国领海内的起源于中国的文物C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物D.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物【答案】： A 5、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。A.建筑法高于建设工程质量管理条例

3、B.建设工程质量管理条例高于注册建造师管理规定C.建设工程安全生产管理条例高于建设工程施工现场管理规定D.北京市建筑市场管理条例高于河北省建筑市场管理条例【答案】： D 6、（2020年真题）根据建设工程质量保证金管理办法，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保，工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金【答案】： C

4、7、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据民法典的规定，该施工合同解除的时间为（ ）。A. 9月10日B. 9月15日C. 9月17日D. 9月18日【答案】： C 8、某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配 套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。 则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为_( )。A. 2

5、005年4月20日B. 2005年5月5日C. 2005年5月20日D. 2005年6月5日【答案】： B 9、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应( )作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后 B.请示仲裁委员会主任并按其意见 C.按乙和丙的意见 D.按甲的意见【答案】： C 10、关于刑事责任的说法，错误的是()。A. 拘役是刑罚主刑的一种B. 罚款是刑罚附加刑的一种C. 主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D. 死刑缓期二年执行是死刑的一种【答案】： B 11、承运人按运输合同约定将货物运输到指定

6、地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（ ）。A. 抵押权B. 质押权C. 抵消权D. 留置权【答案】： D 12、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（ ）。A.应自事故发生之日起15日内补报B.应自事故发生之日起30日内补报C.应自事故发生之日起10日内补报D.应自事故发生之日起7日内补报【答案】： D 13、下列关于工程建设标准强制性条文不正确的理解是（ ）A.是工程建设强制性标准实施监督的依据B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定 C.包括节约投资、提髙社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行 D.要求对建设工程项目釆用

7、的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收【答案】： D 14、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在A.可撤销. B.有效 C.可变更 D.无效【答案】： D 15、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失，则赔偿责任应当由（ ）承担。A. 甲公司B. 乙公司C. 发包人D. 甲公司和乙公司连带【答案】： D 16、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B.对竣工验收不合格的

8、建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修 C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修【答案】： C 17、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥釆购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ )。A.甲、乙达成协议时 B.甲签字、盖章时C.乙收到合同书时 D.乙签字、盖章时【答案】： D 18、行政责任的承担方式包括行政处罚和( )。A.行政处分B.行政复议C.行政诉讼D.行政许可【答案】： A 19、当事人申请撤销仲裁决定的，应当自收到仲裁书之日

9、起（ ）内提出。A. 3个月B. 6个月C. 1年D. 2年【答案】： B 20、管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务,由此形成的债权关系是()。A.无因管理B.合同C.侵权D.不当得利【答案】： A 21、下列工程所需的有关建筑材料、建筑构配件和设备,工程设计单位可以指定相应的生产厂、供应商的是( )。A.先进的通用设备B.进口的设备C.特殊要求的专用设备D.核心的设备【答案】： C 22、某一公共建筑项目在招投标过程中，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人仅为两个的，此时，招标人应当（ ）。A. 按照招标文件正常开标B. 适当延

10、长投标截止时间后开标C. 进一步邀请具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 ，使投标人数量满足3个D. 重新招标【答案】： D 23、某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（）承担连带责任。A.建设单位和施工单位 B.建设单位和监理单位 C.监理单位和施工企业 D.道路管理部门和施工企业【答案】： A 24、刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是()。A.管制B.罚金C.没收财产D.剥夺政治权利【答案】： A 25、某运输合同约定货到后付款。则在运输过程中，承运人对托运人的财产拥有（ ）。A. 占有权B. 留置权C. 收益权D. 抵押权【答案】：

11、 A 26、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。2017A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】： A 27、某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲，其质量责任的承担方式是()。A.乙单位承担全部责任B.各承担50%C.由乙单位承担主要责任D.连带责任【答案】： D 28、下列选项中适用诉讼时效的是（ ）。A.支付存款本金及利息请求权B.兑换国债

12、、金融债券C.基于买卖合同产生的债务请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权【答案】： C 29、某建筑工程已经达到其合理使用年限，业主想继续使用，则( )。A.不能继续使用，必须拆除B.可以继续使用C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【答案】： D 30、根据文物保护法实施条例，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。 2016A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围 B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围 C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围 D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护

13、单位的人民政府划定保护范围【答案】： D 31、有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为（ ）。A.移送管辖B.协议管辖C.指定管辖D.管辖权转移【答案】： D 32、根据建设部绿色施工导则中规定， 在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于（ ）。A. 0.06毫克/立方米B. 0.07毫克/立方米C. 0.08毫克/立方米D. 0.09毫克/立方米【答案】： C 33、 下列选项中，属于监理单位主要安全责任的是( )。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准C.申

14、领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议【答案】： B 34、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()。A.建筑公司只能提起民事诉讼B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼【答案】： B 35、关于建设工程委托代理法律关系,下列说法正确的是()。A.建设程委托代理关系是指代理人与被代理人之间的委托关系B.一般情况下代理人在代理权限內以自己名义实施代理行为C.转托他人

15、代理应当事先取得被代理人的同意D.即使转委托代理未经被代理人同意或者追认,被代理人也应当对转委托的第三人的行为承担责任,以便保护第三人的利益【答案】： C 36、张先生购买体育彩票中了奖,获奖金15000元,他应按（）税率计算缴纳个人所得税。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】： B 37、根据招标投标法实施条例，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（ ）。A.约定部分投标人放弃投标或者中标B.投标文件相互混装C.投标文件载明的项目经理为同一人D.委托同一单位或个人办理投标事宜【答案】： A 38、10周岁以上不满18周岁的未成年人签订的借款1000元的合同属于()。

16、A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更合同【答案】： C 39、建筑法规定，（ ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。A.建设单位B.监理单位C.勘察单位D.设计单位【答案】： A 40、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可 C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书

17、面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】： C 41、建筑施工企业负责人和项目负责人应定期带班检查、带班生产，符合规定的是（ ）。A.企业负责人每月带班检查时间不少于本月施工时间的 25%B.企业负责人不需要在分部分项工程施工时到场带班检查，在竣工验收时应到场参加C.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的 80%D.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准【答案】： C 42、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。（2015）A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施

18、工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】： A 43、关于印花税的说法,正确的是()。A.营业账簿免纳印花税B.应纳税额不足5角的,免纳印花税C.纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额D.财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据应交纳印花税【答案】： C 44、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法，正确的是（）。2018真题

19、A.甲向乙承担交付塔吊的义务B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务D.乙向甲履行交付租金的义务【答案】： D 45、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改中华人民共和国建筑法的决A. 在投标时为职工办理意外伤害保险B. 为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C. 在中标后为职工办理意外伤害保险D. 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】： B 46、乙公司将交由丙公司正在运输途中的材料出卖给了甲承包商，运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任承担，下列说法中正确的是（）。A.丙可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失D.材料损

20、失由甲承担【答案】： D 47、某施工企业于2002年承建单位办公楼，2003年4月竣工验收合格并交付使用。2008年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。A.公平B.自愿C.诚实信用D.维护公共利益【答案】： C 48、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是(）。A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门成当在 10 日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场【答案】： D 49、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将

21、此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是( )。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿【答案】： C 50、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。（2016）A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10曰C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据劳动法，关于妇女、未成

22、年人劳动保护的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业 E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 2、（2019年真题）关于违约金的说法，正确的有（）A.支付违约金是一种民事责任的承担方式B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行D.当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款E.

23、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少【答案】： ABC 3、根据招标投标法，没收投标保证金的条件有（ ）。A.投标人在投标有效期内撤销其投标文件B.投标人在提交投标文件截止时间前撤回投标文件C.中标人未能在规定期限内提交履约保证金D.招标人终止招标E.中标人未能在规定期限内与招标人签署合同【答案】： AC 4、（2020年真题）关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据C.社会团体依职

24、权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言【答案】： C 5、下列情形中,属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（ ）A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】： BC 6、关于劳动合同试用期的说法正确的有（ ）。A.试用期次数最多为2次 B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为6个月 D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同 E.完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期【答案】： C 7、民事诉讼

25、特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地【答案】： AD 8、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）。A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑 B.农民自建低层佳宅 C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 D.工程投资额在50万元以下的建筑工程 E.建筑面积在500m2以下的建

26、筑工程【答案】： ABC 9、建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A.代理人丧失民事行为能力B.代理期限届满或者代理事务完成C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托D.被代理人恢复民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人终止【答案】： ABC 10、根据建筑施工企业生产许可证管理规定安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的 D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不

27、具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的【答案】： ABCD 11、2012年，工程公司在与发包方开发公司签订6000万元的建设工程施工合同。随后，其将工程全部转包给无施工资质的建筑公司施工。2013年，工程竣工验收合格，但建筑公司一直未得到其价款。2014年，建筑公司以其系实际施工人为由，以开发公司为被告，主张工程款6000万元（发包方已支付3300万余元）。有关此案件，下列说法正确的是（ ）。A.工程公司与建筑公司签订的合同为无效合同B.建筑公司只能向工程公司主张权利C.建筑公司以开发公司为被告主张权利，人民法院应当追加工程公司

28、为本案当事人D.建设单位应承担6000万的责任E.建设单位应承担2700万的责任【答案】： AC 12、根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有 ( )。A. 施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B. 施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C. 工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D. 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E. 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】： ABCD 13、关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。

29、2016A.安全生产许可证的有效期为3年 B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续 C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续 D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期 E.安全生产许可证有效期延期3年【答案】： AB 14、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报的内容有（ ）A.该工程的项目名称B.施工场所C.施工单位资质D.可能产生的环境噪声值E.噪声污染防治

30、措施情况【答案】： ABD 15、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。2017真题A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用【答案】： ABD 16、建设工程活动中涉及的代理行为比较多，常见的包括（ ）。A. 工程招标代理B. 诉讼代理C. 承包代理D. 监理代理E. 材料设备采购代理【答案】： AB 17、关于施工现场发生重大火灾事故的，要依法依纪追究（ ）的责任。A.单位负责人

31、B.实际控制人C.上级单位主要负责人D.法定代表人E.当地政府及有关部门负责人【答案】： ABC 18、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有( )。A. 投标人在投标有效期内撤回投标文件B. 投标人在开标前撤回投标文件C. 中标人拒绝提交履约保证金D. 投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E. 中标人拒绝签订合同【答案】： AC 19、根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择（ ）的人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【答案】： BCD 20、非营利法人包括（）A.国内法人B

32、.事业单位C.外国法人D.社会团体，基金会E.社会服务机构【答案】： BD 21、以下哪个不属于行政强制执行的方式（ ）。A.加处罚款或者滞纳金B.划拨存款、汇款C.排除妨碍、恢复原状D.拘役E.没收财产【答案】： D 22、下列合同中属于可变更、可撤销合同的有（ ）。 A. 因重大误解订立的合同B. 在订立合同时显失公平的合同C. 因限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同D. 因欺诈、胁迫而订立的合同E. 乘人之危而订立的合同【答案】： ABD 23、下列工程项目中无须办理施工许可证的是（ ）。A.建筑面积为350平方米采暖改造工程B.工程投资额38万元的节能工程C.农民在宅基地上建造的二

33、层自建房屋D.防洪堤汛期抢修工程E.外资工程【答案】： CD 24、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（ ）。 A. 货物运输合同B. 银行贷款合同C. 买卖合同D. 租赁合同E. 施工合同【答案】： B 25、村民欲外出打工，将其电视机委托好友乙保管。乙未经甲同意，在甲外出打工期间，将该电视机谎称为己所有卖给丙，在丙支付合理的、相应的价款的同时将电视机交付于丙。关于这一事例，下列表述中，符合民法典规定的有()。A.甲无权要求丙返还该台电视机B.丙享有该台电视机的所有权C.由于乙无权处分该台电视机，所以在甲不予追认时，乙处分行为无效，丙不能获得该台电视机的所有权D.甲丧失对该台电视机的所

34、有权，并有权请求乙赔偿损失E.甲丧失对该台电视机的所有权，且无权请求乙赔偿损失【答案】： ABD 26、 下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（ ）。A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 27、安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,可以采取的处罚措施有（ )。A.罚款B

35、.没收非法所得C.暂扣安全生产许可证D.吊销安全生产许可证E.注销安全生产许可证【答案】： CD 28、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。（2015）A.行政处罚决定在被行政复议期间的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定经行政复议被撤销的E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的【答案】： BCD 29、关于抵押效力的表述，正确的有( )。A.抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用B.抵押人没有义务妥善保管抵押物C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押人转让抵押物的价款

36、，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存E.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况【答案】： ACD 30、根据建筑法，申请领取施工许可证应当具备的条件包括 （ ）。A. 建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B. 已办理该建筑工程用地批准手续C. 城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D. 已经确定建筑施工企业E. 建设资金已经落实【答案】： BCD 31、下列必须予以报废的建筑起重机械是（ ）。A.超过安全技术标准的使用年限的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.没有齐全有效的

37、安全保护装置的E.未经安全监测的【答案】： ABC 32、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收。根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】： A 33、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，安全生产许可证违法行为应承担责任，说法正确的是（ ）。

38、A.已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故，暂扣安全生产许可证并限期整改 B.施工企业不再具备安全生产条件时，暂扣安全生产许可证并限期整改 C.施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，1 年内不得再次申请 D.转让安全生产许可证的，没收违法所得、处以罚款并吊销安全生产许可证 E.未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得【答案】： ABD 34、代理具有的法律特征包括()。A.代理行为的法律后果归属于被代理人B.代理行为的法律后果归属于代理人C.代理行为必须是具有法律意义的行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为E.代理人

39、必须在代理权限范围内实施代理行为【答案】： ACD 35、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有（ ）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【答案】： BD 36、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进

40、行审查，决定是否受理【答案】： ABD 37、施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有( )。A.建设单位不同意鉴定意见 B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格C.鉴定程序严重违法 D.鉴定意见明显依据不足E.经过质证认定鉴定意见不能作为证据使用【答案】： BCD 38、甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述错误的是（ ）A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建设

41、工程施工合同C.丙可以乙为被告诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人E.乙丙之间的分包合同属于可变更可撤销合同【答案】： ABD 39、标的可以是（ ）等。A. 工程造价B. 货币C. 劳动条件D. 劳务E. 货物【答案】： BD 40、关于仲裁裁决的执行，下列说法中不正确的有（ ）。A. 一方当事人不履行义务的，另一方当事人可以依照民事诉讼法和相关法律法规的规定，向人民法院申请执行B. 一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应该终结执行C. 撤销裁决的申请被裁定驳回的，人民法院应当恢复执行D. 人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行E

42、. 人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定中止执行【答案】： B 41、根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位应当报废建筑起重机械，并向原备案机关办理注销手续的情形有（ ）。A.没有完整安全技术档案的B.属于国家不鼓励使用的C.没有齐全有效的安全保护装置的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】： BD 42、关于工程总承包企业的说法，正确的有（ ）。A.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目 B.工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业 C.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责 D.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包 E.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别发包给其他单位【答案】： BD 43、