一级建造师之一建工程法规题库精品（满分必刷）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库精品（满分必刷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精品（满分必刷）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库精品（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，下列说法不正确的是（ ）。A. 不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B. 不得安排女职工从事高处、低温劳动C. 应当对未成年工定期进行健康检查D. 对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】： B 2、经建设单位的同意，甲建设工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国民法典的规定，此分

2、包合同（ ）。A. 合法有效B. 因损害社会公共利益而无效C. 因显失公平而可撤销D. 因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效【答案】： D 3、关于表见代理的说法，正确的是（）。2018真题A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】： B 4、根据水下文物保护管理条例，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。A.遗存于中国内水的起源国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由

3、中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】： A 5、建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，()。A.因工伤被鉴定为限制民事行为能力人B.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼C.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育D.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年【答案】： B 6、某建筑工程已经达到其合理使用年限，业主想继续使用，则( )。A.不能继续使用，必须拆除B.可以继续使用C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【答案

4、】： D 7、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（ ）。A.行政裁决B.行政处分C.行政强制D.行政处罚【答案】： D 8、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验【答案】： C 9、国家投资的某工程项目2005年3月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护

5、设施竣工验收的最后时限为（ ）A.2005年4月1日B.2005年6月1日C.2005年9月1日 D.2005年12月1日【答案】： B 10、根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。( 2015真题 )A.3% B.5% C.10% D.15%【答案】： A 11、关于建造师受聘和执业，说法正确的是（ ）。A.王某是甲设计企业在岗的设计师，考取建造师执业资格后申请在乙施工企业注册B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经

6、理刘某更换为郑某D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，担任另一工程项目经理【答案】： D 12、下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【答案】： D 13、投标人有下列行为之一的，属于招标投标法第53 条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1 年至2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格的是（ ）。A.主动向评标委员会对投标文件进行澄清、说明的B.3 年内1 次串通投标的

7、C.串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失50 万元D.有疑似串标行为的【答案】： C 14、下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（ ）。A. 没收违法所得B. 返还财产C. 赔礼道歉D. 消除危险【答案】： A 15、（2020年真题）下列损失中，属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）。A.因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B.火灾造成的损失C.由于超电压造成电气设备本身的损失D.施工用机具失灵造成的本身损失【答案】： B 16、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法

8、，正确的是（ ）。A. 法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B. 发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C. 双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D. 垫资违反相关规定，应予以没收【答案】： B 17、假冒他人专利，情节严重的，应判处()。A.3年以下有期徒刑或拘役B.5年以下有期徒刑或拘役C.3年以上7年以下有期徒刑D.5年以上8年以下有期徒刑【答案】： A 18、根据建设工程安全生产管理条例,应当由机械设备单位承担法律责任的情形是（）。A.未审查拆装方案的B.未审查安全施工措施的C.未由专业技术人员现场监督的D.未向建设单位进行安全使用说明,办理移交手续的【答案】

9、： C 19、保证合同的当事人为（ ）。A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人【答案】： A 20、用人单位与劳动者自()建立劳动关系。A.用工之日B.用人单位报劳动保障部门备案之日C.签订合同之日D.劳动者领取工资之日【答案】： A 21、双方当事人达成仲裁和解协议后,一方撤回仲裁申请。当另一方拒不履行和解协议时,当事人()。A.可申请仲裁机构强制执行B.只能向人民法院起诉C.可中请仲裁庭恢复审理D.根据原仲裁协议再次申请仲裁【答案】： D 22、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价 1020万元，评标价1010万

10、元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报 1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为( ）万元。A. 1020 B. 1010 C. 1000 D. 990【答案】： A 23、关于建设单位的安全责任，正确的是（ ）。A. 确保安全施工措施费用的有效使用B. 采取措施保护施工现场毗邻区域的地下管线C. 将拆除工程的施工组织方案送有关部门备案D. 工程需要爆破作业的，向有关部门进行备案【答案】： C 24、造成固体废物严重污染环境的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照国务院规定的权限决定限期治理;逾期未完成治理任务的,由（ )决定停业或者关闭。A.

11、县级以上人民政府环境保护行政主管部门B.县级以上人民住房和城乡建设行政主管部门C.上级人民政府环境保护行政主管部门D.本级人民政府【答案】： D 25、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担。A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位 C.设备出租单位 D.检验检测机构【答案】： B 26、政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。则下面说法不正确的是()。A.命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令紧急避险权B.扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制

12、措施权C.甲纠正了施工中违反安全生产要求的行为D.甲在检查时必须出示有效的监督执法证件【答案】： B 27、 下列监理形式中,不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是()。A.旁站B.抽检C.巡视D.平行检验【答案】： B 28、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准【答案】： D 29、仲裁协议应当具备的内容是

13、()。（2015）A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【答案】： B 30、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（ ）。A.发包人驻工地代表B.工程监理单位C.设计单位D.项目技术负责人【答案】： B 31、按照建筑施工场界噪声限值（GB l2523-90）规定，某施工单位在城市市区范围内施工，晚上19点21点期间使用物料提升机运输装修材料，由此而产生的噪声限值应为（ ）分贝。A. 55B.

14、65C. 70D. 75【答案】： B 32、要施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）。A. 撤销案件B. 中止审理C. 终结审理D. 缺席审判【答案】： D 33、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（ ）。（2014）A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】： D 34、一级

15、建造师的注册条件是（）。A.应当具有高级职称B.无违法记录C.受聘于两个以下相关企业D.达到继续教育要求【答案】： D 35、根据建设工程安全生产管理条例，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。( 2015真题 )A.国务院建设行政主管部门 B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门 C.省级以上人民政府建设行政主管部门 D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【答案】： B 36、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其()许可的范围内承揽工程。A.资质等级B.注册资本C.专业技术人员能力D.技术装备【答案】： A 37、需要办理

16、施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起（ ）日内，对符合条件的申请颁布施工许可证。A. 7B. 15C. 30D. 45【答案】： A 38、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约,乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日,信件寄至甲商场,时逢其法定代表人外出。10月9日,法定代表人知悉了该信内容,遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该要约的生效时间是()。A.10月1日B.10月8日C.10月9日D.10月10日【答案】： B 39、经批准需要使用国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经()批准。A.县级以上土地行政主管部门B.当地人民政府C.自然资源主管部门

17、的同级人民政府D.自然资源主管部门的上级土地管理部门【答案】： C 40、施工企业认为( )侵犯其合法权益，可以申请行政复议。A.建设单位的违约行为B.总监理工程师的停工决定C.上级企业的处理决定D.行政机关的罚款【答案】： D 41、建设工程的保修期，自（ ）之日起计算。A. 开工建设B. 竣工验收合格C. 竣工验收时D. 由发包方与承包方约【答案】： B 42、建筑业企业资质证书的有效期为（ ）。 A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年【答案】： D 43、建设工程质量管理条例规定，关于建设工程在超过合理使用年限后的说法，正确的是（ ）。A.建设工程超过合理使用年限后，应当报废或拆除 B

18、.应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.不经鉴定、加固等而违法继续使用，产生后果由产权所有人负责 D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施【答案】： C 44、某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解方式解决，主持该调解的应当是（ ）。A.施工方上级单位B.建设单位C.当地政府建设主管部门D.人民法院【答案】： C 45、某体育中心工程，建设单位在2017年5月5日领取施工许可证后，于2017年8月1日开工，后因资金链断裂致使工程停工，6个月后才可以开工，则开工时（ ）。A.建设单位应当向发证机关报告B.应当报发证机关核验施工许可证C.建设单位无需报告发证机关，可以直接开

19、工D.施工许可证已自行作废【答案】： A 46、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据民法典，此协议为( )。A.财产租赁合同 B.融资租赁合同C.买卖合同 D.租买合同【答案】： B 47、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（ ）。A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人

20、应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】： C 48、 下列情形符合注册建造师申请条件的是()。A.甲因执业活动违法受到刑事处罚,2年前刑罚已执行完毕B.乙患有精神疾病,经鉴定为限制行为能力人C.丙因犯故意伤害罪被判刑,尚在缓刑期间D.丁60周岁【答案】： D 49、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。A.答辩期内 B.仲裁案件庭审结束前 C.仲裁案件裁决作出前 D.仲裁庭首次开庭前【答案】： D 50、关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（ ）。 A.在停工留薪期内，

21、原工资福利待遇适当减少 B.停工留薪期一般不超过 12 个月 C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付 D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、下列违法行为中应责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款有()。A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的B.建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的C.工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字D.建设单位明示或者喑示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的E.施工单位在施工中偷工

22、减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备【答案】： BD 2、投标有效期内，投标人有（ ）行为的，其投标保证金予以没收。A. 撤回投标文件B. 补充投标文件C. 放弃中标D. 澄清投标文件E. 说明投标文件【答案】： AC 3、关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。2017真题A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解 B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书 D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作，即发生法律效力【答案】： BCD 4、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问

23、题导致建设单位索 赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担12万元C.建设单位可直接要求乙承担12万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿【答案】： BC 5、某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（ ）。A. 合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有

24、义务完成B. 合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C. 合同的解除须经法院或者仲裁确认后才生效D. 合同解除后，对于未完成部分的工程终止履行E. 施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【答案】： D 6、甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（ ）。A. 业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付B. 甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务C. 甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000

25、元作为补偿D. 业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付E. 甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元【答案】： ABC 7、根据国家有关消防安全的规定，下列行为属于违法的有( )。A.李某在紧急情况下将一车间的消火栓拿到二车间B.王某利用消火栓周围的空地堆放物品掩埋了消火栓C.车间内生产原材料堆放在车间的通道上D.公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水E.特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火【答案】： AB 8、根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工

26、安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： AD 9、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A.依法对设计文件进行交底B.依法保证使用的建筑材料等符合要求C.依法办理工程质量监督手续D.依法办理工程安全监督手续E.依法承揽工程的勘察、设计业务【答案】： A 10、注册建造师担任施工项目负责人期间，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人的情形包括（ ）。A.发包人同意更换项目负责人B.承包人进行项目负责人人员调岗C.因发包人原因致使工程项目停

27、工超过 120 天D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人E.发包人与注册建造师所在企业发生合同纠纷【答案】： AD 11、某建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。A.建设单位将装修方案报有关部门批准后,方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工C.建设单位在委托相应资质的等级设计单位提出设计方案后,方可施工D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司【答案】： BC 12、绿色施工导则对节能措施的规定包括（ ）。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标

28、C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】： ABCD 13、根据环境噪声污染防治法规定，在下列噪声敏感建筑物区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的是（ ）。A. 工人疗养区B. 成片住宅小区C. 开发区D. 地质研究所E. 理工大学园区【答案】： ABD 14、按照水污染防治法的规定，水污染防治坚持的原则包括( )。A.预防为主B.生态治理C.防治结合D.循环利用E.综合治理【答案】： AC 15、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法

29、分包的有()。（2015）A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： ACD 16、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（ ）。A.填充墙的混凝土小型砌块B.混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料E.用于拌制混凝土和

30、砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 17、关于商标专用权的说法，正确的有（）。（2016）A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权力B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标周转用权包括使用权和禁止权两个方面D.未经核准注册的商标不受商标法保护E.商标设计者的人身权由专利权法保护【答案】： ABCD 18、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出了仲裁反请求， 则仲裁委员会应（ )。A.审查反请求是否符合受理条件 B.中止仲裁程序C.不予受理反请求. D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【答案】： AA 19、导致中标无效的情形有（）。2018真题A.依

31、法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 20、某施工企业与甲订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙，随后该施工企业向乙索回货款，并支付给甲。2018真题关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据的说法，正确的有（）。2018真题A.施工企业与甲之间形成合同之债B.甲、乙之间不存在债的关系C.乙与施工企业之间形成不当得利之债D.施工企业与乙之间形成合同之债

32、E.乙与施工企业之间形成无因管理之债【答案】： ABC 21、关于招标投标程序，下列说法正确的有（）。A.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，可以适当营利B.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书C.全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价，工程量清单应当作为招标文件的组成部分D.非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底E.非国有资金投资的建筑工程招标的，必须设有最高投标限价或者招标标底【答案】： BCD 22、商标专用权是

33、指( )对其注册的商标依法享有的专用权。由于商标有表示质量和信誉的作用，他人使用商标所有人的商标，有可能对商标所有人的信誉造成损害，必须严格禁止A.企业B.事业单位C.个体工商业者D.一般自然人E.未成年人【答案】： ABC 23、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（)A.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为

34、 6 个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃【答案】： CD 24、根据民法典律制度，关于抵押的说法，正确的是（ ）。A.抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移B.除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移C.抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押提供相应的担保D.抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分归抵押人所有E.抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保【答案】： BCD 25、可以由两个以上的承包单位联合共同承包的是（ ）建筑工程。A.大

35、型B.大中型C.中小型D.结构复杂的E.结构简单的【答案】： AD 26、在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（ ）。 A.招标人组织投标人踏勘项目现场B.招标人向其中的某投标人透露标底 C.招标人在幵标前，开启了标书厂并将投标情况透露给了某投标人D.招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后再给投标人一定的额外补偿E.招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标【答案】： BCD 27、由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照民法典的规定，合同解除后，合同中约定的（ ）条款仍然有效。A. 质量B

36、. 结算C. 仲裁D. 清算E. 担保【答案】： BCD 28、以下关于建设工程领域纠纷主要种类的说法中，正确的有（ ）。A. 建设工程领域主要纠纷，包括民事纠纷和行政纠纷B. 建设工程领域的民事纠纷，主要包括合同纠纷和侵权纠纷C. 发包人和承包人有关工期、质量和造价等所产生的合同纠纷最为常见D. 行政纠纷是行政机关之间或行政机关同法人、其他组织、公民之间由于行政行为而引起的纠纷E. 对行政机关的许可、行政处罚、行政奖励、行政调解不服，都可以提起行政复议或行政诉讼【答案】： ABCD 29、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（ ）。A. 因承包人过错造成工程质量不符合约

37、定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款B. 因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C. 发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D. 建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E. 由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任【答案】： C 30、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是()。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.地面石材铺贴工程的保修期是2年D.电气工程的保修期，是2年E.主体结构工程保修期为无限期【答案】： CD 31、关于施

38、工企业对仝体员工进行安仝生产教育培训的说法,正确的有()。A.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训B.未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业C.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训D.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训E.生产经营单位不必建立安全生产教育和培训档案【答案】： ABD 32、根据民法典的规定，下列合同中无效的是（ ）。A. 损害社会公共利益的合同B. 附期限的合同C. 以欺诈、胁迫的手段签订的合同D. 因重大误解签订的合同E. 恶意串通，损害个人利益的合同【答案】： A 33、根据民法典规定，建设工程合同

39、可分为（ ）。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程施工合同D.建设工程采购合同E.建设工程监理合同【答案】： ABC 34、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为IOt的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据.安全生产管理条例， 要求该设备租赁公司提供（ ）。A.生产厂家的塔式起重机制造许可证B.吊车出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明【答案】： AB 35、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨

40、碍 E.没收财产【答案】： AB 36、根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（ ）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术档案的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.没有齐全有效的安全保护装置的【答案】： ACD 37、某纳税人在税务机关责令缴纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，i税务机关可以 采取的强制执行措施有（ ）。A.将纳税人的全部账户冻结B.拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产C.对纳税人处以罚金 D.对纳税人的直接责任人员纴以拘役E.将所欠税款与滞纳金同时执行

41、【答案】： B 38、根据招标投标法实施条例，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。2017A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的 D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的【答案】： AD 39、根据关于促进建筑业持续健康发展的意见,严格执行工程质量终身责任制,在建筑物明显部位设置永久性标牌,公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、造成工程质量事故的,依法给予责任单位()处分。A.停业整顿B.降低资质等级C.吊销资质证书D.一定时间直至终身不得

42、再入此行不业E.通过国家企业信用信息公示系统予以公示【答案】： ABC 40、建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有（ ）。A.工程所在地发生罕见洪灾导致工程没有按期完工B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人进行修复C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场安全员D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同E.承包人将工程转包给具有资质的施工单位【答案】： D 41、民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。2018真题A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地【答案】： AD 42、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题