一级建造师之一建工程法规题库题库带答案（精练）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库带答案（精练）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库带答案（精练）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库带答案（精练）第一部分 单选题(50题)1、下列情形中，视同为工伤的情形是（ ）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作单位突发疾病，并在48 小时内经抢救无效死亡C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的【答案】： B 2、依据:建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是 ( )。A. 建设单位拨付工程款B. 施工单位实施隐蔽工程C. 商品混凝土用于基础工程D. 大型非标构件进行吊装【答案】： A 3、根据实施工程建设强制性标准监督规定,负责

2、全国实施程建设强制性标准监督管理工作的部门是()。A.国务院住房城乡建设行政主管部门B.国务院工商行政主管部门C.国务院质量监督行政主管部门D.国务院安全监督行政主管部门【答案】： A 4、（2019年真题）建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记【答案】： D 5、仲裁庭调解达成协议的，调解书自( )，即发生法律效力。 A.仲裁庭制作完成后B.当事人签收后C.人民法院确认后D.当事人签字后【答案】： B 6、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传 唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）。A.撤销案件 B.中止审理 C.

3、终结审理 D.缺席判决【答案】： D 7、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经（ ）认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】： B 8、特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（ ）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A. 1个月B. 10天C. 15天D. 2个月【答案】： A 9、建设工程质量管理条例规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限,工程合理使用年限是

4、指从( )之日起计算。A.工程提请竣工验收B.工程移交C.工程竣工验收合格D.工程投入使用【答案】： C 10、某城市市区范围内，建筑施工过程中便用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A.10 B. 7 C. 15 D. 3【答案】： C 11、为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动，这体现了（ ）。 A. 合议制度B. 公开审判制度C. 回避制度D. 两审终审制度【答案】： C 12、（2019年真题）根据绿色施工导则，关于扬尘污染防治的说法，正确的是

5、（）A.运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭，严密，但需保证车辆清洁B.施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求C.构筑物，爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进行爆破作业D.施工现场出口应当设置洗车槽【答案】： D 13、下列代理行为中，不属于委托代理的是（ ）。A. 招标代理B. 采购代理C. 诉讼代理D. 指定代理【答案】： D 14、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应

6、由( )承担。（2012）A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】： C 15、关于城市建设维护税的说法正确的是A.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位,都是城市维护建设税的纳税义务人B.城市维护建设税,以纳税人应该缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据C.城市维护建设税,与消费税、增值税、营业税分别缴纳D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人,不是城市维护建设税的纳税义务人【答案】： A 16、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D

7、.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】： B 17、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A.监理工程师办公室与工人宿舍 B.监理工程师办公室与工人食堂C.监理工程师办公室与木工车间 D.工人宿舍与食堂【答案】： C 18、关于人民调解的说法，正确的是（）。2014A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】： C 19、工程总承包

8、单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的须目负责人，则王某工资收入 应缴纳的个人所得税由（ ）。A.建设单位代扣代缴 B.总承包单位代扣代缴C.分包单位代扣代缴 D.无某自行申报【答案】： C 20、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当组织专家对超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查，下列工程需要编制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是（ ）。A.爆破工程B.深基坑工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程【答案】： A 21、下列关于商标专用权的说法中，错误的是()。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标C

9、.商标设计者的人身权受商标法的保护D.商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记【答案】： C 22、根据建设工程生产管理条例，建设单位在编制（ ）时，应当确定建设工程作业环境及施工措施所需费用。A.工程预算B.工程估算C.工程决算D.工程概算【答案】： D 23、根据注册建造师管理规定，负责核发中华人民共和国一级建造师注册证书的机构 是（）A. 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B. 国务院建设主管部门C. 中国建筑业协会建造师分会D. 国务院发展和改革委员会【答案】： B 24、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（）。A.暗示或诱导投标人澄清、说明B.接受投标人主

10、动提出的澄清、说明C.必要时可书面通知投标人作出澄清、说明D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性【答案】： C 25、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任D.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司【答案】： C 26、下列关于法人登记的说法,正确的是()。A.营利法人必须依法登记B.非营利法人不需要登记C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起,具有机关法人资

11、格D.营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织法人等【答案】： A 27、行政法规、政府规章应当在（ ）后30 日内报有关机关备案。A.签署B.公布C.通过D.制定【答案】： B 28、关于专利申请的说法，正确的是（）。2014A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】： A 29、甲公

12、司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一份要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。A.要约邀请B.新要约C.承诺D.承诺意向【答案】： B 30、根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（ ）之前办理工程质量监督手续。A. 竣工验收B. 签订施工合同C. 进场开工D. 领取施工许可证【答案】： D 31、下列规范性文件中，由国务院有关部委负责制定并公布的是( )。A.建设工程质量管理条例B.北京市建筑市场管理条例C.重庆市建设工程造价管理规定D.招标公告发布暂行办法【答案】： D 32、关于仲裁和解的说法

13、,正确的是（ ）A.当事人中请仲裁后达成和解协议的,应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,不得再根据仲裁协议申消仲裁C.当事人申请付裁后和解的,应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】： D 33、下列不属于民事诉讼特征的是（ ）。A.诉讼具有公权性B.诉讼具有快捷性C.诉讼具有程序性D.诉讼具有强制性【答案】： B 34、王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18目，王某拟解除劳动合同，则（ ）。A. 必须取得用人单位同意B. 口头通知用人单位即可C. 应提前30日

14、以书面形式通知用人单位D. 应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】： C 35、下列合同中，属于实践合同的是（）。（2016）A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同【答案】： A 36、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。 2016A.答辩期内 B.仲裁案件庭审结束前 C.仲裁案件裁决作出前 D.仲裁庭首次开庭前【答案】： D 37、甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国民法典的规定，

15、乙公司若要行使其撤销权，必须在（ ）之前向人民法院或仲裁机构申请。A.2009年8月10日B.2009年8月20日C.2010年8月10日D.2010年8月20日【答案】： D 38、关于买卖合同标的物毁损、灭失的风险承担，下列表述错误的是()A.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担B.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险C.出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，标的物毁损、灭失风险不得转移D.因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同【

16、答案】： C 39、根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()。A.提供相邻构筑物的有关资料B.制定安全生产规章制度和操作规程C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料【答案】： B 40、关于融资租赁合同的说法，正确的是（ ）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】： B 41、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理

17、工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为()。A.4月2日B.4月10日C.4月20日D.发生损害之日【答案】： B 42、关于受国家保护文物的说法，正确的有（ ）。A.不可移动文物可以分别确定为省级文物、市、县级文物保护单位B.纪念建筑物、古建筑、石刻、近代现代代表性建筑等不可移动的文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有C.公民、法人、其他组织捐赠给国家的文物属于国家所有D.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，属于国家所有【答案】： C 43、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知

18、用人单位的情形是()。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动报酬或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者的权益【答案】： B 44、根据民法典的规定，下列关于代理的说法中，错误的是（ ）。A.委托代理又称“指定代理”或意定代理B.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人C.代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为D.代理行为必须是具有法律意义的行为【答案】： A 45、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（ ）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造

19、成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以直接减少支付工程价款C.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担D.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修【答案】： D 46、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（ ）。A. 应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B. 应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C. 应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D. 应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人

20、员应当参加【答案】： D 47、某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于（ ）。A.所有权B.用益物权C.债权D.担保物权【答案】： D 48、根据文物保护法，关于保护文物的说法，正确的是()。（2014）A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【答案】： A 49、有名合同和无名合同的区别主要在于两者( )不同。 A.成立的条件B.适用的法律规则C.履行的原则D.承担违约责任的方式【答案】： B 50、中标人按照合同约

21、定或者经招标人同意，可以将中标项目的()分包给他人完成。A.全部工作B.主体工作C.部分非关键性工作D.肢解部分【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、经过对某项目进行检查，发现存在下列情形，其中违反了建设工程安全生产管理条例的是（ ）。A. 施工单位没有专职安全管理人员B. 特种作业人员没有持证上岗C. 施工前没有进行安全技术交底D. 由于没有采取措施，施工时破坏了地下管线E. 已经半年没有对特种作业人员进行安全生产教育培训【答案】： ABCD 2、已经缴纳车辆购置税的车辆，准予纳税人申请退税的是（）。A.被盗的车辆B.因自然灾害被毁的车辆C.车辆退回销售企业D.车辆退回生产企业【答案

22、】： CD 3、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当()。A.在建设单位或者工程监理单位监督下现场检测B.送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可E.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】： BC 4、下列各项中，属于建设单位的质量责任和义务的是（ ）。 A. 依法对建设工程使用的主要材料、构配件和设备进行进场检测B. 依法实施工程监理C. 依法办理工程质量监督手续D. 依法保证提供的建筑材料符合要求E. 依法进行装修工程【答案】： BCD 5、下列选

23、项中，属于部门规章的有（ ）。A.北京市招标投标条例B.工程建设项目施工招标投标办法C.建设项目环境保护管理条例D.安全生产许可证条例E.评标委员会和评标方法暂行规定【答案】： B 6、建设工程代理行为大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明( )并由委托人签名或者盖章。A.代理人的姓名或名称B.代理事项C.代理权限D.代理人的学历或职位E.代理期限【答案】： ABC 7、根据循环经济促进法,关于节材与材料资源利用的说法,正确的有()。A.国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料B.鼓励使用袋装水泥C.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆D.禁止掼毁耕地烧砖E.在国务院或者省、自治区、直

24、辖市人民政府规定的期限和区域内,禁止生产、销售和使用黏土砖【答案】： ACD 8、下列关于知识产权的说法，正确的是（ ）。A.发明专利权保护期为20 年，从申请日起计算；如申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日B.注册商标的有效期为10 年，自核准注册之日起计算C.计算机软件，属于专利权保护的客体D.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12 个月内申请续展注册；在此期间未能办理的，可以给予12 个月的宽展期E.商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护【答案】： B 9、在有关安全生产许可证的取得、使用情况中，施工企业应负法律责任的情形有()。A.未取得安全许可

25、证进行施工B.转让或接受转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废E.安全生产许可证期满后继续进行生产【答案】： ABC 10、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.

26、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： BC 11、广义的合同包括（ ）。A. 民法中债权合同B. 物权合同、身份合同C. 民法中的劳动合同D. 行政法中的行政合同E. 劳动法中的劳动合同【答案】： ABD 12、建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质,在申请之日前一年内有()的,建设行政主管部门不予批准。A.与建设单位或者企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.发生过二级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两次以上三级工程建设质量安全事故的D.未履行保修义务,造成严重后果的E.未取得施

27、工许可证擅自施工的【答案】： ABD 13、甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生争议，将争议提交Q 市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议，以下叙述正确的是（ ）。A.如一方当事人向人民法院提起起诉，人民法院不予受理B.Q 市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉D.合同当事人均应受仲裁协议的约束E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁【答案】： ABD 14、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。2014A.降低资质等级B.罚金C.记过D.没收财产E.罚款【答案】： A 15、无效的施工合同包括（ ）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没

28、有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.施工企业胁迫建设单位所签订的E.订立时显失公平的【答案】： ABC 16、专职安全生产管理人员的职责包括（ ）。A. 对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定B. 通报在建项目违规违章查处情况C. 对安全生产进行现场监督检查D. 违章指挥、违章操作的，应当立即制止E. 对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告【答案】： ACD 17、为了保证工程质量，我国建筑法提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑法规定，须经建设单位认可，建筑工程总承包单位可以将承包工程

29、中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。对于总承包单位与分包单位在共同承包建筑过程中的法律责任，下列选项正确的是（ ）。A. 建设工程总承包单位和分包单位应当在各自的业务范围内向建设单位承担工程质量责任B. 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责C. 分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E. 在因分包单位原因发生建筑工程质量问题时，应当先由建筑工程总承包单位向建设单位承担责任，再由分包单位向总承包单位承担相应的法律责任【答案】： BCD 18、下列关于法人的说法，正确的是（ ）。A.企业法人自取得营业执照时取得

30、法人资格B.特别法人包括事业单位、社会服务机构等C.非营利法人包括机关法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【答案】： D 19、关于商标专用权的说法，正确的有（）。A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权力 B.商标专用权的内容只包括财产权 C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面 D.未经核准注册的商标不受商标法保护 E.商标设计者的人身权由专利权法保护【答案】： ABCD 20、某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件包括（ ）。A. 由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件B. 公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他

31、特殊建设工程验收合格的证明文件C. 质量保证书和使用说明书D. 质量保修书E. 工程竣工验收报告【答案】： ABD 21、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.有严格的职业危害防治措施，并为施工现场管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程C.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书E.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急

32、救援人员，配备必要的应急救援器材、设备【答案】： BCD 22、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。2017真题A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令【答案】： AB 23、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先

33、选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 24、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的C.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏D.建材供应商供应的建筑材料不合格E.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火【答案】： ABC 25、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述正确的有（ ）A.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任B

34、.乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任C.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要对丙企业承担责任D.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任E.乙银行有权要求甲企业与乙企业对50万元债务平均分摊责任【答案】： AB 26、当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有( )。A.建筑工程法规B.建筑材料检验报告C.工程竣工验收现场录像D.双方往来的电子邮件E.代理意见【答案】： A 27、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（ ）。A.乡镇企业不适用最低工资标准制度B.延长工作时间工资不包括在最低工资内C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包

35、括在最低工资内D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 28、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为,当事人不服，可以向（ ）申请行政复议。A.市建设行政主管部门B.市人民政府C.省级建设行政主管部门D.省级人民政府E.国务院建设行政主管部门【答案】： BC 29、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017真题A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实

36、现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 30、定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关定金的说法，正确的有（ ）。A.定金合同从合同订立时生效B.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金C.定金数额最高不得超过主合同标的额20D.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金E.如果合同不能正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回【答案】： BCD 31、根据劳动法规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（ ）。A. 不得安排未成年人从事矿山井下作业B. 不得安排未成年人从事低温、冷水作业C. 不得安排未成年人从事国家

37、规定的第三级体力劳动强度的劳动D. 不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E. 用人单位应当对未成年人定期进行健康检查【答案】： A 32、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙交由一家运输公司运输，但没有约定风险的承担，则乙的主要义务有（）。2018真题A.按合同约定交付机械设备B.转移机械设备的所有权C.承担机械设备运输过程中的风险D.机械设备的瑕疵担保E.为机械设备购买运输保险【答案】： ABD 33、关于法律责任的说法，正确的有（）。A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定

38、了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 34、根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（ ）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险麦满1年的E.本人已经缴纳个人所得税的【答案】： BCD 35、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。（2016）A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与紙质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法

39、必须进行公幵招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】： ABD 36、根据我国刑法的规定，主刑的种类为()。A.无期徒刑B.拘役C.罚金D.管制E.没收财产【答案】： ABD 37、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有（）。A.砌筑砂浆试块B.混凝土试块C.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的钢筋及连接接头试件E.屋内使用的所有防水材料【答案】： CD 38、下列关于刑事责任的说法，正确的有()。A.刑事处罚是承担刑事责任的方式B.主刑包括管制、拘役、

40、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑C.附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利D.主刑和附加刑可以共同适用E.构成犯罪就一定要接受刑事处罚【答案】： AD 39、商标专用权是指( )对其注册的商标依法享有的专用权。由于商标有表示质量和信誉的作用，他人使用商标所有人的商标，有可能对商标所有人的信誉造成损害，必须严格禁止A.企业B.事业单位C.个体工商业者D.一般自然人E.未成年人【答案】： ABC 40、按照安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业【答案】： AC 41、根据工程

41、建设项目施工招标投标办法的规定，下列选项中不属于投标文件内容的是（ ）。 A. 投标函B. 投标报价C. 施工组织设计D. 投标保证金E. 投标技术表【答案】： D 42、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有（）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】： D 43、依据建设工程质量管理条例，工程监理企业不得与（ ）有隶属关系或其他利害关系。A.被监理工程的施工承包单位B.建筑

42、材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.建筑构配件供应单位【答案】： ABC 44、绿色施工导则对节能措施，机械设备与机具，生产、生活及办公临时设施，施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包括()。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】： ABCD 45、（2019年真题）在正常使用条件下,关于建设工程质量法定最低保修期限的说法,正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.供热与供冷系