一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【考试直接用】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【考试直接用】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【考试直接用】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【考试直接用】第一部分 单选题(50题)1、下列凭证中,免纳印花税的是()A.财产租赁合同或者具有合同性质的凭证B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证C.营业账簿D.财产所有人将财产赠给社会福利单位所立的书据【答案】： D 2、各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交（ ）讨论决定。 A. 上级法院院长B. 审判委员会C. 首席仲裁员D. 高级法院审判委员会【答案】： B 3、某工地发生了事故，造成9 人死亡，70 人重伤，按照生产事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于( )事故。A.特别重大B.重大C.

2、较大D.一般【答案】： B 4、下列关于和解协议,说法不正确的是()A.具有强制约束力B.不具有强制约束力C.如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求人民法院强制执行D.如果一方当事人不按照和解协议执行,可以向法院提起诉讼,也可以根据仲裁协议申请仲裁【答案】： A 5、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（ ）组织专家论证、审查。A. 安全监督管理机构B. 建设单位C. 监理单位D. 施工企业【答案】： D 6、根据环境保护税法,下列情形中,减征环境保护税的有()。A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%

3、的B.机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的【答案】： A 7、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（ ）。A. 无效B. 有效C. 总包同意后有效D. 效力待定【答案】： B 8、投保人保险的目的必须通过( )来实现。A.保险合同B.索赔C.保险单D.保险凭证【答案】： B 9、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务

4、人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（ ）。A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追偿【答案】： C 10、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（ ）。A. 两个项目的发包人同意B. 项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C. 两个项目属于同一工程分期开发D. 项目其一因发包人拖欠工程

5、款而停工达半年之久【答案】： C 11、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【答案】： A 12、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D.工程合理使用年限与民法典中工程

6、合理使用期限的内涵不一致【答案】： A 13、建筑施工节能下列规定中，说法错误的是（ ）。A.节约能源主要包括建筑节能和施工节能两个方面B.绿色施工是指工程建设中，在保证成本的基本要求下，通过科学的管理，最大限度节约资源C.国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于 30%【答案】： B 14、关于仲裁审理的说法，正确的是（）。2018真题A.仲裁审理，必须开庭审理作出裁决B.涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭

7、的，视为撤回反请求【答案】： D 15、关于商标权的说法，正确的是（ ）。A.注册商标的有效期为 50 年B.注册商标的有效期自申请之日起计算C.注册商标有效期届满，需要继续使用的，应当在期满前 12 个月申请续展注册D.未在期满前 12 个月申请续展注册，可给予 3 个月宽展期【答案】： C 16、建设工程合理使用年限是指从（ ）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束【答案】： C 17、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。A.甲在申请注册之日前3年内担任项

8、目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册D.丁在2个单位申请注册，可以注册【答案】： C 18、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。A.中华人民共和国行政法 B.中华人民共和国民法典 C.中华人民共和国全国人民代表大会组织法 D.中华人民共和国政府采购法【答案】： C 19、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。

9、这份修改投标报价的函件应视为（ ）。A. 有效B. 无效C. 经澄清说明后有效D. 在招标人同意接受的情况下有效【答案】： A 20、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：()。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求排除障碍D.请求赔偿损失【答案】： D 21、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。A.只能要求乙方返还4万元定金B.只能要求乙方支付3万元违约金C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金D.只能要求乙方支付3万

10、元违约金加返还定金的本金4万元或双倍返还定金【答案】： D 22、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。A. 100B. 200C. 600D. 1000【答案】： C 23、某建材购销合同实行政府指导价，则下列表述中正确的是()。A.供货商逾期交付标的物，遇价格上涨时，按照原价格执行B.供货商逾期交付标的物，遇价格下降时，按照原价格执行C.购买方逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行D.购买方逾期提取标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行【答案】： A 24、下列应当被撤销注册的是(

11、)。A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的B.注册建造师受聘企业破产的C.注册期限届满未申请延续的D.注册建造师造成重大安全事故的【答案】： A 25、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()。A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日【答案】： C 26、关于代理的说法，正确的是( )。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选

12、牵头人 C.表见代理属于无权代理，代理行为有效 D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任【答案】： C 27、在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。 2016A.不能增加保险费，可以解除保险合同 B.不能解除保险合同，可以增加保险费 C.可以增加保险费，也可以解除保险合同 D.不能增加保险费，也不能解除保险合同【答案】： C 28、根据立法法,地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照规定的权限作出裁决,关于裁决权限的说法,正确的是（ ）A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定

13、机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同事项的规定不一致时,由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】： D 29、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()，A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】： B 30、某施工企业与职工小张因为劳动报酬拖欠的问题产生了争议，小张准备去当地劳动争议仲裁委员会申请仲

14、裁。依据劳动法的规定，下列说法正确的有（ ）。A.劳动争议仲裁委员会由用人单位代表、工会代表、职工代表组成B.发生劳动争议，小张也可以直接去法院起诉C.小张在劳动关系存续期间发生的该争议，不受仲裁时效期间的限制D.小张要去仲裁必须经单位劳动争议调解委员会调解，调解不成，才能向劳动仲裁委员会申请仲裁【答案】： C 31、关于物权的说法，错误的是（ ）。A.所有民事主体都能够成为物权权利人B.物权的客体一般是物，包括不动产和动产C.物权的权利人可以对抗一切不特定的人D.物权不具有排他性【答案】： D 32、关于招标文件的说法，正确的是（）。 2016A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低

15、投标限价 B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出 C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】： C 33、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（）。2017真题A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销【答案】： B 34、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法

16、,下列人员中,不属于五方责任主体项目负责人的是()。A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位项目经理【答案】： B 35、女大学生孙某毕业后被企业录用。.孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的 岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是( ）。A.高处高温工作 B.低温、冷水作业C.夜班劳动 D.矿山井下作业【答案】： D 36、2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际

17、开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】： B 37、某工程监理单位在实施监理过程中，发现施工单位未按照经审查批准的专项施工方案组织施工，存在严重的安全事故隐患。对此，该监理单位应当（ ）。A. 要求施工单位整改B. 要求施工单位整改，并及时报告建设单位C. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门【答案】： C 38、关于中标和签订合同的说法，正确的是（ ）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标

18、人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】： C 39、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。2018真题A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】： D 40、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币4000 万元，则要求投标方提供的

19、投标保证金数额最高应为（ ）元。A.240万B.120万C.80万D.20万【答案】： C 41、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为委托代理，合同有效 D.王某的行为为表见代理，合同有效【答案】： D 42、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。2014A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.

20、诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限【答案】： B 43、债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人，需经()同意。A.代理人B.担保人C.公证人D.债权人【答案】： D 44、根据环境噪声污染防治法，产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经（）批准。A.设区的市级以上生态环境主管部门B.县级以上生态环境主管部门C.县级以上公安部门D.当地人民政府【答案】： B 45、

21、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。 2016A.受案的仲裁委员会决定 B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定 C.工程所在地的基层人民法院裁定 D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】： B 46、行政处分的方式是（ ）。A. 没收非法财产B. 吊销营业执照C. 行政拘留D. 记过、撤职、开除等【答案】： D 47、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（）。A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B.占用保护规划确定保留的园林绿地 C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动 D.修建生产、储存

22、爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库【答案】： C 48、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：()。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求排除障碍D.请求赔偿损失【答案】： D 49、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间 为（ ）之日。A. 抵押合同签字、盖章B. 房产行政主管部门登记C. 到公证部门办理公证D. 贷款合同生效【答案】： A 50、某建筑工程项目实行的施工总承包，由（）支付意外伤害保险费。A.总承包单位B.分包单位C.建设单位D.总

23、承包单位和分包单位共同【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。( 2015真题 )A.工程名称 B.取样部位 C.工程地点 D.样品名称 E.取样日期【答案】： ABD 2、建设工程保险的索赔证据一般包括()。A.法院的判决书B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.保单以及保单中规定的证明文件【答案】： BCD 3、在下列调解书中，（ ）生效后具有强制执行力。A. 行业调解B. 法院调解C. 行政调解D. 经司法确认的人民调解E. 仲裁调解【答案】： BD 4、关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。

24、A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【答案】： B 5、根据国务院工伤保险条例的规定，应当认定为或视同工伤的有（ ）。 A. 患职业病的劳动者B. 上下班途中，交通事故受伤，承担事故全部责任的劳动者C. 因工外出发生事故下落不明的劳动者D. 工作时间和工作岗位，突发疾病死亡E. 在抢先救灾中受到伤害【答案】： ACD 6、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（ ）。A.被保证的主债权种类B.保

25、证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围【答案】： ACD 7、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损为由要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有( )。A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】： BC 8、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（ ）。A.应当先履行债务的_事人未提供适当担保B.双方当事人基于同一

26、双务合同而互负债务C.债务履行有先后顺序D.债务履行不分先后E.有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化【答案】： BC 9、当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为 （）。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力【答案】： AD 10、建设工程纠纷发生后，双方当事人根据合同约定发生纠纷可以仲裁，其仲裁的特点是()。A.不公开审理B.当事人的自愿性C.仲裁庭独立进行仲裁D.不服仲裁裁决可以提出上诉E.仲裁员应当由仲裁委员会确定【答案】： ABC 1

27、1、根据事故具体情况,事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。A.监察机关 B.人民法院 C.公安机关 D.人民检察院 E.工会【答案】： ACD 12、关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）。A.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】： CD 13、历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止以下活动()。A.修建储存腐蚀性物品的仓库B.开采矿产C.进行影视剧摄制活动D.举办大型群众性活动E.修建生产易燃性物品的工厂【答案】：

28、 AB 14、2006 年 7 月，某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲，工程开工后不久即因分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改，直到 2007 年 6 月方达到复工条件。则下列说法不正确的是( )。A.医院应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证B.医院应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证C.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证D.分包商乙应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证E.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证【答案】： ACD 15、王某将自己喂养的一头耕牛以1400元的价格卖给同村

29、村民丁某。丁某因家中现金有限，遂先支付给王某800元，约定第二天再支付600元后把牛牵回家。未料到当晚雷电交加，耕牛被雷电击死在牛棚里。次日丁某得知情况后，遂要求王某退回800元钱，王某不同意归还。下列有关此案的表述，正确的有( )。A.双方对牛的所有权转移未作约定，牛的所有权在交付前属于王某B.牛被雷电击死，属意外事件，应按公平原则，由王某、丁某二人分担损失C.王某应退给丁某800元钱，耕牛死亡损失自己承担D.采取迟延交付部分款项系双方约定，买卖在第一天已完成，牛的所有权属于丁某E.丁某应补给王某剩余的600元钱【答案】： AC 16、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。2

30、017A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令【答案】： AB 17、根据最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）执行程序若干问题的解释规定，人民法院应当裁定终结执行的情形有（ ）。A.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.申请人撤销申请的D.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的E.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的【答案】： CD 18、关于工程质量检测机构的说法,正确的有

31、（）。A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质E.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档【答案】： BCD 19、下列关于劳务派遣说法正确的是( )。A.劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或替代性的岗位上使用B.用工单位应当与派遣劳动者签订 2 年以上的固定期限劳动合同C.派遣单位向派遣劳动者按月支付工资D.被派遣劳动者在用工单位受到工伤，用工单位承担工伤保险责任E.用工单位在劳动合同期限内破产，可以将派遣劳动者退回派遣单位【答案】： AC 20、根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，属于违法分包的有

32、（ ）。A. 施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位B. 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位C. 未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成D. 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位E. 分包单位将其承包的建设工程再分包【答案】： BCD 21、注册建造师申请人不予注册的情形包括（ ）。A.申请在两个或者两个以上单位注册的B.申请两个或两个以上专业执业的C.因过失伤人受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2 年的E.在申请注册之日前3 年内担任项目

33、经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的【答案】： AD 22、根据国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知规定，建筑业允许采用的保证金方式包括（ ）。A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.低价风险保证金E.农民工工资保障金【答案】： ABC 23、注册建造师有（ ）情形之一的，其注册证书和执业印章失效。A.聘用单位破产的B.聘用单位被吊销营业执照的C.患有疾病的D.已与聘用单位解除聘用合同关系的E.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的【答案】： ABD 24、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要

34、余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（ ）。A. 2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款B. 2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年底一定付款C. 2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责D. 2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其以超过诉讼时效期间而拒绝支付E. 2006年3月，甲向人民法院起诉【答案】： AB 25、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工项目经理的安全职责有( )。A.应当制定安全生产规章制度 B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用 D.保证安

35、全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 26、关于施工现场发生重大火灾事故的，要依法依纪追究（ ）的责任。A.单位负责人B.实际控制人C.上级单位主要负责人D.法定代表人E.当地政府及有关部门负责人【答案】： ABC 27、根据安全生产法和建筑法,施作业人员应当享有的安全生产权利有()。A.获得工伤保险权B.请求民事赔偿权C.纠正和处理违章作业D.安全生产决策权E.紧急避险权【答案】： AB 28、根据民事诉讼法的规定,起诉状应当记明的事项有()。A.当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所,法人或其他经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓

36、名、职务B.揭示对方当事人法律行为的错误之处C.诉讼请求和所根据的事实与理由D.证据和证据来源,证人姓名和住所E.列举有关法律规定,论证自已主张的正确性【答案】： ACD 29、 在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标B.资格预审公告或招标公告应当事先载明是否接受联合体投标C.大型或结构复杂的工程项目，招标人可以声明只接受联合体投标D.在资格预审前，联合体可以增加成员E.不同专业单位组成联合体的，按照资质等级低的确定【答案】： BD 30、下列关于争议评审机制的说法,正确的有（）。A.具有专业性特点B

37、.具有快速反应、现场解决问题的特点C.有助于创造良好气氛D.经争议评审的案件,不得再提起诉讼或仲裁E.双方最终仍保留诉讼或仲裁的救济途径【答案】： ABC 31、关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。2014A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可【答案】： AD 32、在下列情形中，代理人应当向被

38、代理人承担民事责任的有（）。A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为 D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 33、关于工伤认定，说法正确的是（ ）。A.在外地投标时，发生事故下落不明，应当认定为工伤 B.在工作时间、工作场所突发疾病，经抢救无效 50 小时后死亡的，视同工伤 C.下夜班途中被抢劫导致的意外伤害，应当认定为工伤 D.职工发生事故伤害，只能由所在单位提出工伤认定申请 E.职工认为是工伤，单位不认为是工伤的，由单位承

39、担举证责任【答案】： A 34、下列关于纳税人及缴纳个人所得税说法正确的是（ ）。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得应缴纳个人所得税 B.在中国境内无住所而在一个纳税年度内居住累计满 183 天的个人，为居民个人 C.在中国境内无住所又不居住的个人，从中国境内取得的所得需要缴纳个人所得税 D.在中国境内无住所而在一个纳税年度境内居住累计不满 183 天的个人，从中国境内取得的所得不需缴纳个人 所得税 E.个人所得税率适用 3%至 45%的超额累进税率【答案】： ABC 35、根据民法典，撤回要约的通知应当()。（2014）A.在要约到达受要约人之后到达受要约人B.在受要约人发出承诺之

40、前到达受要约人C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人D.在要约到达受要约人之前到达受要约人E.与与要约同时到达受要约人【答案】： D 36、刑罚中附加刑的种类有（）。A.罚款B.管制C.拘役D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： D 37、要约不得撤销的情形包括( )。A.要约人确定了承诺期限B.要约人用其他形式明示要约不可撤销C.受要约人已为履行合同做了主要工作D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同做了准备工作E.受要约人对要约的内容做出实质性变更【答案】： ABD 38、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位在拆除工程施工 15 日前，需要向有关部门报送的备案资料是（ ）。A.

41、堆放、清除废弃物的措施B.施工单位中标通知书C.工程施工合同D.施工单位资质等级证明E.拆除施工组织方案【答案】： AD 39、关于对注册建造师违法行为查处分工的说法,正确的有()。A.由违法行为发生地建设主管部门或有关部门查处B.注册机关无权对违法行为处理C.违法行为发生地建设主管部门或有关部门享有撤销注册的建议权D.注册机关撤销注册的,应当告知行为发生地建设主管部门或有关部门E.注册建造师异地执业的,由注册所在地建设主管部门作出处理【答案】： ACD 40、法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，而非企业法人又包括（ ）。A. 国内法人B. 行政法人C. 外国法人D. 事业法人E. 社团法

42、人【答案】： BD 41、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。2017A.中国投资的建设项目 B.外商投资占45%，但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外商投资占50%的中外联合建设项目 E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目【答案】： CD 42、根据民法典规定，下列关于诉讼时效中断的说法，正确的有（ ）。A.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力原因，产生诉讼时效中断B.诉讼时效中断，即诉讼时效期间暂时停止计算C.权利人向义务人提出履行请求，产生诉讼时效中断D.权利人提起诉讼或者申请仲裁，产生诉讼时效中断E.诉讼时效中断，从中断终结时起，诉讼时效期间重新起算【答案】： CD 43、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有（ ）。A. 复查B. 重点检查