最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库内部题库（原创题）.docx

《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库内部题库（原创题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库内部题库（原创题）.docx（75页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库内部题库（原创题）第一部分 单选题(50题)1、投资控制目标设置的基本原则是( )。A.既有先进性，又有实现的可能性，还必须有科学依据B.在决策阶段就设置一个一成不变的投资控制目标C.在建设项目实施过程中，不断修正和完善建设项目投资控制目标D.建设项目投资控制目标的设置是一项非常严肃而重要的工作【答案】： A 2、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目，可根据各个行业的特点，在初步设计方案设计基础上进行( )。A.扩大初步设计B.方案设计C.技术设计D.总体设计【答案】： A 3、下列关于外债资金的表述，错误的是( )。A.境内企业所借外债

2、资金，应当严格按批准的用途合理使用，不得挪作他用B.境内企业所借外债资金，确需变更用途的，应按原程序报批C.境内企业举借短期外债资金的，不得用作流动资金D.使用外债资金的固定资产投资项目，应当实行建设项目法人责任制【答案】： C 4、工程量清单应包括工程量清单说明和( )。A.工程量清单设计表B.工程量清单协议C.工程量清单表D.工程量清单附件【答案】： C 5、建设项目质量管理没有通用模式，这是因为建设项目具有( )的特点。A.独立性B.单一性C.多元性D.惟一性【答案】： D 6、下列选项中，( )是完成国家法律法规、行业规范规定的施工阶段基本监理服务内容的酬金。A.施工监理收费基准价B.

3、施工监理收费基价C.施工监理计费额D.施工监理收费调整系数【答案】： B 7、( )是指其财产或者利益受工程保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.保险人B.投保人C.被保险人D.投保人代理【答案】： C 8、大型公用事业工程是指项目投资总额在( )万元以上的供水、供热等市政工程项目。A.1000B.2000C.500D.3000【答案】： D 9、机电产品国际招标一般采用( )进行评标。A.记名投票法B.最低评标价法C.排序法D.百分制综合评估法【答案】： B 10、安全技术交底的内容不包括( )。A.本工程项目的施工作业特点和危险点B.针对危险点的具体预防措施C.安全管理组织机构的形式和组

4、成D.发生事故后应及时采取的避难和急救措施【答案】： C 11、一般在采购合同签订后，设备开始制造前，由买方向卖方提供合同总价的( )作为预付款。A.8%15%B.10%20%C.15%25%D.20%30%【答案】： B 12、关于建设单位对施工准备阶段的管理的表述中，错误的是( )。A.办理规划、建设等报建、施工放线测量和工程开工前的各项手续B.审批工程监理单位编制的监理规划和审核项目监理部编制的监理实施细则C.检查工程质量保证体系、安全保证体系的运行情况D.审核工程监理单位审批后上报的承包人的施工组织设计【答案】： C 13、建设项目管理服务采购的评价，一般不以( )为主要评价因素。A.

5、费用报价高低B.服务机构的资质C.服务机构的实力D.服务机构的服务质量【答案】： A 14、建设项目后评价方法的基础理论是( )。A.现代系统工程与反馈控制的管理理论B.现代系统工程与财务控制的管理理论C.现代工程学与反馈控制的管理理论D.现代工程论述与财务控制的管理理论【答案】： A 15、由于建设项目的管理过程具有( )的特点，进度计划系统的编制、管理和控制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度计划管理和控制经验与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管理。A.一次性B.动态性C.系统性D.阶段性【答案】： A 16、( )是建设项目管理工作中的一项重要内容，并贯穿于项目建设的全过

6、程。A.内部控制B.内部审计C.生产准备D.工程管理【答案】： C 17、设备监理单位是指具有( )资格并取得设备监理单位资格证书的从事重要设备监理业务的组织。A.监理B.企业法人C.造价D.监督【答案】： B 18、在进行材料招标时，招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过投标总价的( )。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】： A 19、工程风险存在与否和大小的关键，取决于( )。A.人们对事件实际结果的认识B.人们对事件预期的认识C.人们通过主观努力而得到的实际结果D.人们对于事件结果的预期认识【答案】： D 20、工程风险是指建设项目实施过

7、程中，因( )而引起的实际结果与预期结果的差异及可能性。A.外部条件的制约B.决策的局限性C.项目本身和环境条件的不确定性D.工程变更【答案】： C 21、设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应( )。A.提交总监理工程师B.由总监理工程师组织专业监理工程师审查C.编制设计变更文件D.按规定报有关部门审定【答案】： C 22、由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、基本预备费概算、财务费用及铺底流动资金概算汇总组合而成的是( )。A.初步设计总概算B.各单位工程概算C.分项工程概算D.分项工程综合概算【答案】： A 23、下列项目中，实施见证取样检测的项目不包括( )。A.钢筋保护层

8、厚度检测B.水泥物理力学性能检验C.混凝土、砂浆强度检验D.沥青、沥青混合料检验【答案】： A 24、死亡和重大死亡事故调查组应邀请( )和有关专业技术人员参加。A.人民法院B.人民检察院C.生产技术部门D.与事故有直接利害关系的人员【答案】： B 25、工程勘察设计文件中，采用超出国家现行技术标准的，并且可能影响建设工程质量和安全的新技术、新工艺、新设备、新材料的，应由( )进行试验、论证，出具检测报告。A.市级人民政府组织的建设工程技术专家委员会B.建设单位选定的检测机构C.国家认可的检测机构D.县级人民政府组织的建设工程技术专家委员会【答案】： C 26、机电产品国际招标一般采用( )进

9、行评标。A.记名投票法B.最低评标价法C.排序法D.百分制综合评估法【答案】： B 27、承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了设计、施工、设备制造与供应义务的标志是( )。A.投资建设项目生产准备工作是否完善B.投资建设项目内部控制是否贯穿于企业生产运营的全过程C.能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收D.建设项目能否及时投产，尽快发挥投资效益【答案】： C 28、我国建设项目最主要的采购方式是( )。A.招标采购B.竞争性谈判采购C.单一来源采购D.询价采购【答案】： A 29、雇主对雇员在从事职业范围内的活动中，身体受到伤害等应负的经济赔偿责任属于( )。A.财产风险B.责任风险C

10、.信用风险D.人身风险【答案】： B 30、建设工程监理与相关服务收费应根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导价和( )。A.政府定价B.合同约定价C.市场调节价D.合同估算价【答案】： C 31、对于财政拨付的建设资金，项目建设单位应当将应上缴财政的竣工结余资金在竣I财务决算批复后( )日内上缴财政。A.10B.15C.20D.30【答案】： D 32、建设项目工程矩阵型监理组织形式的优点是( )。A.机械简单、关系明确、权力集中、命令统一、职责分明、决策迅速B.加强了职能部门的横向联系，有较大的灵活性和适应性，有利于解决复杂难题C.目标控制责任明确，能发挥职能部门的专业管理作用D.

11、横向协调工作量大【答案】： B 33、对于工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，监理单位应按照安全和优化的原则，( )。A.自主向设计单位提出建议，无需向业主提出书面报告B.自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告C.事先取得业主同意，无需向业主提出书面报告D.事先取得业主同意，并向业主提出书面报告【答案】： B 34、某下水管道项目进行赢值分析，原始项目估算为50050元，在某时点的已完工作的预算费用为7600元，已完工作实际费用为7700元，计划工作预算费用为7800元，根据对项目状况的分析，则项目总成本的新估算为( )元。A.43009B.50609C.50709D.50809【答

12、案】： C 35、承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了设计、施工、设备制造与供应义务的标志是( )。A.投资建设项目生产准备工作是否完善B.投资建设项目内部控制是否贯穿于企业生产运营的全过程C.能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收D.建设项目能否及时投产，尽快发挥投资效益【答案】： C 36、( )是合同双方转移风险、降低成本的有效手段。A.资金B.保险C.技术D.法律【答案】： B 37、风险转移可以分为( )和非财务转移。A.财务转移B.经济转移C.非经济转移D.资产转移【答案】： A 38、招标文件技术部分格式主要包括施工组织设计或施工方案、项目管理机构配备情况、( )。A.投

13、标报价说明B.投标报价汇总表C.拟分包项目情况表D.主要材料清单报价表【答案】： C 39、对于( )的工程，发包方对工程质量有异议的，其质量争议按工程保修合同执行。A.竣工未验收但已实际投入使用B.停工、停建C.已竣工验收未实际投入使用D.未竣工验收【答案】： A 40、项目生产准备的目的不包括( )。A.使工程项目建成后能够及时完成试车调试B.形成完整的生产能力C.保证建设项目从生产运营阶段转入投产使用阶段D.使投资发挥效益【答案】： C 41、( )是内部控制得以正常发挥作用的前提条件。A.信息与沟通B.控制活动C.风险管理D.控制环境【答案】： D 42、材料招标中投标文件的内容一般不

14、包括( )。A.投标函B.技术性能参数的详细描述C.合同格式D.投标一览表【答案】： C 43、下列项目中，实施见证取样检测的项目不包括( )。A.钢筋保护层厚度检测B.水泥物理力学性能检验C.混凝土、砂浆强度检验D.沥青、沥青混合料检验【答案】： A 44、实现建设项目质量、进度和成本控制的关键是( )。A.调动全体员工的积极性B.重视人的工作技能和质量意识的培训C.培养团队意识D.提高“一次成功率”【答案】： D 45、工程勘察综合资质等级的划分正确的是( )。A.只设甲级B.设甲级和乙级C.设甲级，部分专业可以设乙级D.不分等级【答案】： A 46、下列费用中，主要指设计变更及施工过程中

15、可能增加工程量导致的费用是( )。A.基本预备费B.涨价预备费C.生产准备费D.工程质量监督费【答案】： A 47、为实现建设项目的总进度计划，编制与总进度计划相适应的各类资源需求和供应计划，属于进度控制的( )措施。A.组织B.管理C.经济D.技术【答案】： C 48、( )是招标人以招标公告的方式，邀请不特定的法人或其他组织参加投标的一种招标方式。A.指定招标B.邀请招标C.委托招标D.公开招标【答案】： D 49、建设单位环境管理的责任总体是在( )阶段进行环境影响评价、在实施阶段按照三同时要求落实环境管理措施并保证资金投入。A.竣工验收B.决策C.投产使用D.保修【答案】： B 50、

16、项目实施准备阶段的生产准备不包括( )。A.参与合同谈判B.参与招标文件的编制和审定C.参与工程设计管理D.建立新产品研发机构【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、建设项目管理中必须分离的不相容职务，主要包括( )。A.授权审批职务与业务执行职务B.业务经办职务与审核监督职务C.业务经办职务与业务执行职务D.业务经办职务与会计记录职务E.业务经办职务与财产保管职务【答案】： ABD 2、工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行，其评审的目的是( )。A.促进新技术的应用B.控制设计成果质量C.优选工程设计单位D.优化工程设计E.提高投资效益【答案】： BD 3、水文地质勘察是查

17、明建设地区地下水的( )，确定富水地段范围，评价地下水资料及其开采条件。A.类型B.成分C.水位D.分布E.埋藏量【答案】： ABD 4、下列关于建设项目全面竣工验收的表述，正确的是( )。A.多数工业项目须在交付使用一段时间以后才进行全面竣工验收B.全面竣工验收是单项竣工验收的基础C.全面竣工验收应按谁投资、谁决策、谁验收的原则确定验收主体D.对于大型或特大型项目，一般应组成竣工验收委员会进行验收E.项目竣工验收委员会或验收组由项目业主负责组织【答案】： ACD 5、设计成果评审中，对经济性的要求有( )。A.设计服务应满足设计合同对建设进度的要求B.工程建设总投资满足合同规定或审批文件的要

18、求C.原材料、动力消耗指标达到或接近国内先进水平，生产成本合理D.能源及动力配置和使用合理、节能措施先进可行、符合有关规定要求，能耗处于国内同类设计先进水平E.投资回收期、借款偿还期、各项收益率、利润率等技术经济指标满足相关规定要求【答案】： BCD 6、建设项目切块分包合同方式按其发包方式分为( )。A.零星发包B.平行发包C.阶段发包D.联合发包E.采购发包【答案】： BC 7、建设项目按建设性质可分为( )。A.新建项目B.政府投资项目C.扩建项目D.企业投资项目E.改建项目【答案】： AC 8、对不同等级的风险应策划相应的控制策略，具体包括( )和不可容许风险。A.可忽略风险B.可预测

19、风险C.可容许风险D.重大风险E.中度风险【答案】： ACD 9、关于组建评标委员会的表述，正确的是( )。A.评委应以建筑专业专家为主，其中技术、经济专家人数应占评委总数的3/4以上B.评标委员会人数为5人以上单数组成C.大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于9人D.技术特别复杂、专业性要求特别高的建筑工程，采取随机抽取确定的专家E.大型公共建筑工程经主管部门批准，招标人可以从设计类资深专家库中直接确定专家【答案】： BC 10、为了保证( )原则得到体现，我国有关招标投标的法律法规对招标方和投标方的行为作出了规范性约束。A.自愿B.公开C.公平D.公正E.诚实信用【答案】： BCD 1

20、1、( )应邀请人民检察院参加，还可邀请有关专业技术人员参加。A.重大死亡事故调查组B.轻伤事故调查组C.死亡事故调查组D.伤亡事故调查组E.重伤事故调查组【答案】： AC 12、试生产考核的内容主要包括( )。A.产品质量B.装置生产能力C.单位产品消耗定额D.生产成本E.岗位人员的反应能力【答案】： ABCD 13、招标的性质可以概括为( )。A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B.各种采购方式中竞争最为充分的一种方式C.单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式D.买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径【答案】： ABC 14、(

21、 )是对生产准备人员的基本要求。A.丰富的专业知识B.高度的责任心C.敬业精神D.遵纪守法E.交际能力【答案】： BC 15、下列不属于财务计划编制原则的是( )。A.建设项目年度财务计划，应与批准的建设项目初步概算相符B.建设项目年度财务计划投资支出安排应与实际安排的施工进度的工作量基本相符C.资金筹措计划要同投资支出计划衔接，项目资本金要按投资协议规定，按期、按量足额到位D.动员内部资源计划要和以前年度的建设结余资金和库存多余物资的利用结合起来，充分挖掘内部潜力E.建设项目财务计划的编制程序，应坚持自上而下、项目细化、分项编制的基本原则【答案】： A 16、中华人民共和国招标投标法规定的招

22、标方式是( )。A.公开招标B.议标C.自行招标D.代理招标E.邀请招标【答案】： A 17、质量保证的侧重点是运用系统的原理和方法，把各部门的职能统一起来，形成一个有明确( )的有机整体。A.任务B.分工C.责任D.职责E.权限【答案】： AD 18、项目监理机构对分包单位的审核内容主要包括( )。A.营业执照、资质等级B.安全生产许可证C.拟分包工程的内容和范围D.施工人员的素质和能力E.主要管理人员和特种作业人员的资格【答案】： ABC 19、一些特殊行业，对安全运行的要求非常严格，一般情况下不能进行实际事故的处理的训练，可采用( )。A.国内培训B.模拟机培训C.国外培训D.施工现场培

23、训E.强化培训【答案】： BD 20、工程复杂程度等级分为( )。A.简单B.一般C.复杂D.较复杂E.特别复杂【答案】： BCD 21、建设单位的职业健康安全责任主要体现在( )等方面。A.保证安全生产投入B.明确安全生产管理体系C.编制专项施工方案D.严格安全生产要求E.建立安全生产责任制度【答案】： AD 22、建设项目吸收的实物出资的条件是( )。A.有利于建设项目投产后提高生产效率B.确实为建设项目的工程建设所需要C.技术性能比较好D.作价公平合理E.向建设项目办理实物转移手续【答案】： BCD 23、为了保证( )原则得到体现，我国有关招标投标的法律法规对招标方和投标方的行为作出了

24、规范性约束。A.自愿B.公开C.公平D.公正E.诚实信用【答案】： BCD 24、在工程建设过程中的( )，可作为建筑工程项目保险的保险标的。A.建筑用机器、设备及有关装置B.工程所有人所提供的物料及项目C.安装工程项目D.土木建筑工程项目E.工地内已有的建筑物【答案】： ABC 25、进度计划的调整方法包括( )。A.改变工作的最早开始时间B.改变工作之间的逻辑关系C.将关键工作压缩为非关键工作D.改变子项目工作延续时间E.重新编制网络计划【答案】： BD 26、工程建设总承包的主要特点是( )。A.由具有法人资格、有资质、有能力的总承包商承担项目的全部建设任务B.由一个具有法人资格、有资质

25、、有能力的总承包商承担项目的全部建设任务C.在项目建成后移交给建设项目业主进行生产运营D.总承包单位负责项目建设的组织管理工作，并向建设项目业主负责E.建设项目业主将相对独立、性质不同的建设工程分别委托给具有不同专业资质的承包商，并分别订立工程承包合同【答案】： BC 27、质量管理的意义是( )。A.质量是企业管理的重要内容B.质量包括制定质量方针和质量目标C.质量是顾客的基本要求D.质量是企业的生命E.质量反映市场经济的成熟程度【答案】： CD 28、建设项目财务管理具有的基本职能是( )。A.财务预测B.财务需求C.财务决策D.财务控制E.财务分析【答案】： ACD 29、招标的组织形式

26、可分为( )。A.招标人的自行招标B.委托招标C.招标人委托招标机构代理招标D.指定招标E.招标人邀请招标【答案】： AC 30、建设项目工程风险按风险的潜在损失形态分类可分为( )。A.投机风险B.财产风险C.责任风险D.信用风险E.人身风险【答案】： BCD 31、建设项目内部审计的重点是( )。A.突出项目建设的关键环节，把好投资效益关B.突出内控审计，规范各项管理制度C.突出资金管理，促进资金安全高效使用D.突出风险审计，提高建设项目风险管理水平E.突出对企业能力的评审【答案】： ABCD 32、安全事故处理应采用“四不放过”的原则是指( )。A.事故原因不清楚不放过B.事故责任者和员

27、工没有受到教育不放过C.事故责任者没有处理过不放过D.制定过防范措施但未采取的责任人不放过E.没有制定防范措施不放过【答案】： ABC 33、与全数检验相比较，抽样检验具有的优点包括( )。A.检验数量少，比较经济B.适合于需要进行破坏性试验C.适合于关键工序部位或隐蔽工程D.检验所需时间较少E.有充分的代表性【答案】： ABD 34、根据施工的具体情况，安全检查的方式包括( )。A.项目定期组织的安全检查B.各级管理人员的随机性抽查C.各级管理人员的日常性检查D.季节性安全检查E.节假日安全检查【答案】： ACD 35、建设项目管理中必须分离的不相容职务，主要包括( )。A.授权审批职务与业

28、务执行职务B.业务经办职务与审核监督职务C.业务经办职务与业务执行职务D.业务经办职务与会计记录职务E.业务经办职务与财产保管职务【答案】： ABD 36、下列项目中，有( )情形的，经批准，项目的设计可以不进行招标。A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的设计单位少于5家，不能形成有效竞争的B.涉及国家安全、国家秘密的C.抢险救灾的D.主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的E.已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的【答案】： BCD 37、根据投资管理体制改革要求，需要审批的工程建设项目，有( )情形的，可以不进行施工招标，但必须经项目审批部门批准。A.涉

29、及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的C.关系社会公共利益的D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的E.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的【答案】： ABD 38、在项目实施过程中，应坚持( )的人员招聘原则。A.提高劳动生产率B.实用、高效、经济C.以设计为依据D.适时招聘E.公开、公平、公正【答案】： ACD 39、工程监理工作的主要手段是( )。A.组织B.规划C.协调D.控制E.指挥【答案】： BCD 40、在建设项目合理利用资源，节约能源，提高土地利用率中，应充分利用( )。A

30、.耕地B.荒地C.山地D.空地E.劣地【答案】： BCD 41、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括( )。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】： ABCD 42、工程测量的内容包括平面控制测量、( )等。A.高程测量B.摄影测量C.变形观测D.线路测量E.地质勘察【答案】： BCD 43、项目监理机构接到合同争议的调解要求后应( )。A.及时与合同争议的双方进行磋商B.及时了解合同争议的全部情况C.当调解未能达成一致时，专业监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处

31、理该合同争议的意见D.在提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解E.进行调查和取证【答案】： ABD 44、建设项目质量管理的特点是( )。A.质量管理模式的一次性B.质量管理模式的多次性C.质量控制主体的多元性D.质量管理体系的单一性E.质量管理任务的艰巨性【答案】： AC 45、工程监理工作的主要手段是( )。A.组织B.规划C.协调D.控制E.指挥【答案】： BCD 46、税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的( )。A.营业税B.企业管理费C.城市维护建设税D.间接费E.教育费附加【答案】： AC 47、工程监理费由( )构成。A.全部成本B.现金C.税金D.利润E.利息【答

32、案】： ACD 48、建设项目吸收的实物出资的条件是( )。A.有利于建设项目投产后提高生产效率B.确实为建设项目的工程建设所需要C.技术性能比较好D.作价公平合理E.向建设项目办理实物转移手续【答案】： BCD 49、工程勘察阶段，建设单位项目管理的工作内容包括( )。A.主持研究和审查确认勘察方案B.编制勘察任务书，拟定工程勘察工作计划C.委托勘察单位，签订工程勘察合同D.审查勘查工作纲要E.监督协助勘察工作【答案】： BCD 50、建设项目后评价的原则主要包括( )。A.客观求是原则B.优质优价原则C.第三方独立评价原则D.公开原则E.科学可靠原则【答案】： AC 第三部分 大题(50题

33、)1、某市政府采用通用技术建设一体育场，采用公开招标方式选择承包商。在资格预审后，招标人向A、B、C、D、E、F、G七家投标申请人发出了资格预审合格通知书，并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。2009年2月12日，招标人向七家投标申请人发售了招标文件，并在同【答案】： 2、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总

34、承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840

35、元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。【答案】： 3、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月;事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月;事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个

36、月;事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?【答案】： 4、某承包商承接了一项综合楼建设任务，该项目是该地区的标志性建筑物。整个建筑为箱形基础，主体为框架剪力墙结构，地下3层，地上28层。在整个施工过程中，施工单位加强了对整个质量的控制。在第6层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现问题，施工

37、单位非常重视，及时进行了返工处理。在第12层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度达到了要求。施工单位严格的质量管理和控制，使得该工程顺利完工，达到验收条件，项目业主组织了验收。问题：1.在建筑安装过程质量控制的内容包括哪些?2.说出在第6层对隐蔽工程的质量控制要点。3.如果第12层实体混凝土经检测达不到要求，施工单位应如何处理?4.该项目达到什么条件后方可进行竣工验收?【答案】： 5、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C

38、、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、

39、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份设计修改建议书，提交给设计单位。事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了施工测量放线报验表，并附有测量放线

40、控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后，即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容?【答案】： 6、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月;事件2：因建设单位供应的建筑

41、材料未按时进场，致使工作H延期1个月;事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月;事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?【答案】： 7、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此