一级建造师之一建工程法规题库内部题库有答案.docx

《一级建造师之一建工程法规题库内部题库有答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库内部题库有答案.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库内部题库有答案第一部分 单选题(50题)1、下列关于解决合周纠纷方式的说法中，正确的是（）。A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力C.当事人可以经调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁【答案】： C 2、施工单位与水泥厂订立了一份水泥买卖合同，施工单位按约定向甲支付了的定金 6 万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金 3 万元。交货日期届满，水泥厂无法交付该批水泥。施工单位诉至法院提出如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己利益，又能获得支持的是（ ）。A.请求水泥厂双倍返还

2、定金 12 万元B.请求水泥厂双倍返还定金 12 万元，同时请求甲支付违约金 3 万元C.请求水泥厂返还定金 6 万元D.请求水泥厂支付违约金 3 万元，同时请求甲返还定金 6 万元【答案】： A 3、（2020年真题）关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A.用能单位应当加强能源计价管理B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训C.用能单位应当建立节能目标责任制D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】： C 4、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录，属于承揽业务不良行为的是（）。（2015）A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的

3、C.将承包的工程转包或者违法分包的D.未按照节能设计进行施工的【答案】： C 5、某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（ ）。A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的,由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准【答案】： D 6、某施工企业于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质

4、量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。 A.2012年3月5日B.2012年3月12目C.2012年3月20日D.2012年4月10日【答案】： A 7、当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（ ）。A. 仲裁委员会主任指定B. 仲裁庭指定C. 一方当事人选择D. 仲裁委员会指定【答案】： A 8、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。2017真题A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民

5、法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】： D 9、根据个人所得税法，下列哪些个人应就在中国境内和境外取得的所得依法缴纳个人所得税（ ）。A.在中国境内有所住B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计180天C.在中国境内无住所，但自2018年9月1日至2019年2月1日在中国连续工作D.在中国境内无住所，但是其持股公司在中国【答案】： A 10、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据中华人民共和国合同法，电梯生产公司的回函 属于（）。A.要约邀请 B.承诺 C.新要约

6、D.部分承诺【答案】： C 11、建设工程合理使用年限是指程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限,从()之日起算。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束【答案】： C 12、某施工单位在参加投标中有违法行为建设行政主管部：门的处罚决定于5月20日作出， 施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。A. 6月4日B. 6月9日C. 7月19日D. 7月24日【答案】： D 13、根据劳动法，在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位()。A.可以随时解除劳动合同B.必须解除劳动合同C.可以解除劳动合同，但应当提前30日通知劳

7、动者D.不得解除劳动合同【答案】： A 14、关于联合体共同承包的说法，正确的是（ ）。A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】： A 15、关于受国家保护文物的说法，正确的有（ ）。A.不可移动文物可以分别确定为省级文物、市、县级文物保护单位B.纪念建筑物、古建筑、石刻、近代现代代表性建筑等不可移动的文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有C.公民、法人、其他组织捐赠给国

8、家的文物属于国家所有D.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，属于国家所有【答案】： C 16、关于施工现场设置消防通道的说法,正确的是()。A.消防通道满足消防车通行即可B.在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志C.应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明D.消防通道的宽度有固定标准【答案】： C 17、关于企业资质的说法，不正确的是（ ）。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办

9、理变更手续后10日内办理资质证书变更手续D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级【答案】： C 18、下列关于建造师注册的表述中，正确的是（ ）。A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在两年内申请注册，其资格证书将失效B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册【答案】： B 19、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴定。( 2015真题 )A.当事人对鉴定人员不满意的 B.鉴定程序有

10、轻微瑕疵的 C.鉴定结论有缺陷的 D.鉴定结论明显依据不足的【答案】： D 20、按照文物保护法的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是()。A.停止施工，配合保护现场B.报告当地文物行政部门C.进行发掘并移交发掘物品D.发掘未结束前不得继续施工【答案】： C 21、建设单位和施工单位就工程款利息支付进行仲裁，后自行达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。但建设单位未按和解协议履行其义务，则甲公司( ) 。A.可以根据原仲裁协议重新申请仲裁B.只能向人民法院提起诉讼C.双方只能自己解决D.可以向仲裁委员会申请继续原仲裁程序【答案】： A 22、关于保险索赔的说法，正

11、确的是（）。A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料 B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任【答案】： B 23、某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由（ ）对是否属于工伤承担举证责任。A.员工B.建筑企业工会组织C.建筑企业

12、D.社会保险行政部门【答案】： C 24、建筑()应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。A.监理单位B.勘察单位C.施工单位D.设计单位【答案】： A 25、关于规划许可证的说法正确的是（）。2018真题A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】： D 26、下列关于建设工程分包的说法中，正确的是()。A.施工总承

13、包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业C.劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业【答案】： B 27、关于建设工程施工合同解除的说法,正确的是（ ）A.合同约定的工期内承包人没有完工,发包人可以解除合同B.发包人未合同约支付工程价,承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质不合格,发包人可以解除合同【答案】： C 28、 国家行政机关应纠纷当事人的请求,依据法律、法规和政策,对属于其职权管辖范围内的纠纷,通过

14、耐心的说服教育,使纠纷的双方当事人互相谅解,在平等协商的基础上达成一致协议,促成当事人解决纠纷,其法律性质是()。A.行政裁决B.行政调解C.行政争议D.行政强制【答案】： B 29、下列法律中，属于行政法规的是（ ）。A.建设工程质量管理条例B.建筑法C.城乡规划法D.行政复议法【答案】： A 30、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（ ）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】： B 31、关于建设用地使用权的说法，正确的是

15、（ ）。A.建设用地使用权只可以在地上设立B.建设用地使用权因出让合同生效而立C.住宅建设用地使用权期满自动续期D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式【答案】： C 32、拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与 ( )签订国有土地使用权出让合同。A. 省人民政府B. 市人民政府C. 市土地管理部门D. 拍卖公司【答案】： C 33、关于商标专用权说法，以下说法错误的是（ ）。A.商标专用权的内容包括财产权和人身权B.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面C.商标专用权保护期限10年，可以申请续展D.未经核准注册

16、的商标不受商标法保护【答案】： A 34、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】： A 35、项目经理是施工企业的()。A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人【答案】： C 36、关于建设工程代理行为的终止，下列说法正确的是（ ）。A.建设工程代理行为中，委托人不能单方解除合同，必须取得对方同意B.在建设工程活动中，任何一方的法人终止

17、，代理关系均随之终止C.委托代理中，被代理人有权单方取消委托，但代理人不能单方辞去委托D.法律规定委托代理当事人任何一方取消委托代理时，必须对方同意为前提，并已通知到对方时，代理权即行消灭【答案】： B 37、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地 B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还 C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任 D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】： B 38、在投标形势竞争激烈的情况下，承包人与发包人签订了将风险不合理转嫁给承包人的

18、合同。该合同已履行完毕，承包人对此约定未提出异议，则该合同（）。A.属于有效合同B.法院应主动介入判定为无效合同C.仲裁机构应主动介入裁定为可撤销合同D.属于效力待定合同【答案】： A 39、关于工程再分包的说法，正确的是（）。2017A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包 B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包 C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包 D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】： B 40、下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。A.存有疑点的视听资料B.与原件核对无异的复印件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证

19、人出具的证言D.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： B 41、建设单位未经竣工验收擅自使用的工程导致质量问题，应该由施工单位负责的是()。A.地面起砂B.梁板开裂C.墙皮脱落D.电气漏电【答案】： B 42、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。（2015）A.5天B.15天C.20天D.1个月【答案】： D 43、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）万元。A. 16B. 10C. 12D. 4【答案】： C 44

20、、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由( )。A.仲裁委员会决定 B.合同履行地中级人民法院裁定C.被告所在地中级人民法院裁定 D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定【答案】： D 45、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。A. 安全生产法B. 建筑业企业资质管理规定C. 工程建设项目施工招标投标办法D. 安全生产许可证条例【答案】： D 46、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.

21、工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】： B 47、（2019年真题）某施工企业技术员王某,2019年6月份的财产租赁所得为10000元,国债利息收入为3000元,股息所得为2000元,保险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为（）。A.3000B.3400C.2400D.4000【答案】： C 48、根据相关法律规定，下列申请人的注册申请可以被批准的是（）。A.王某初始注册后又申请在另一家施工企业增项注册B.孙某工作期间曾因身体健康原因病休三个月C.李某六年前因重大责任事故罪被判处有期徒刑两年D.周某两年前担任项目经理的工地发生过重大安全事故【答案】： B 49、甲建

22、设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费为200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同,应该返还给甲()。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元【答案】： C 50、作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是（ ）。A.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地【答

23、案】： D 第二部分 多选题(50题)1、关于商标专用权的说法，正确的有（ ）。A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标设计者的人身权由专利权法保护D.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面E.未经核准注册的商标不受商标法保护【答案】： ABD 2、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者 C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定 D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也

24、有合理使用的规定【答案】： BC 3、根据侵权责任法的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A. 监理单位B. 建设单位C. 设计单位D. 施工单位E. 质量监督站【答案】： BD 4、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但( )可以停止执行。（2012）A.被申请人认为需要停止执行的B.申请人申请停止执行的C.申请人提供担保的D.行政复议机关认为需要停止执行的E.被申请人被撤销的【答案】： AD 5、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造

25、成损害的 B.经追认的越权代理行为 C.委托书授权不明的代理行为 D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人 E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 6、下列选项中属于违法分包的情形有（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.分包单位将其承包的建设工程再分包的C.总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的D.任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E.总承包单位将其承包的工程分包的【答案】： ABC 7、有下列情形之一的，当事人可以解除合同（ ）。A. 因不可抗力致使不能实现合同目的B. 在履行期限届满之前，

26、当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C. 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D. 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E. 当事人一方履行不合要求的【答案】： ABCD 8、下列款项中，不属于承包人行使建设工程价款优先受偿权范围的有（ ）。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： A 9、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示【答案

27、】： AB 10、从业人员发现安全事故隐患，有可能危及人身安全的紧急情况时应当( )。A.立即停止作业，采取应急措施并撤离作业场所B.立即向现场安全生产管理人员报告C.及时、如实向本单位负责人报告D.立即向本单位负责人报告E.如实向有关主管部门报告【答案】： ABD 11、根据安全生产法，下列关于建设项目安全设施的表述，正确的有（ ）。A.设计单位应当对安全设施设计成果负责B.安全设施设计审查部门或审查人员对审查结果负责C.施工单位对安全设施的工程质量负责.D.验收部门或验收人员对验收结果负责E.安全设施验收合格后方可投入生产和使用【答案】： AC 12、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地

28、违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【答案】： CD 13、根据劳动合同法，用人单位在聘用劳动者以及签订劳动合同时单位不能有下列行为（ ）。A. 要求劳动者提供担保B. 订立无终止时间的劳动合同C. 向劳动者索取财务D. 扣押劳动者的证件E. 约定竞业限制条款【答案】： ACD 14、某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件包括（ ）。A. 由规划、环保等部门出

29、具的认可文件或者准许使用文件B. 公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件C. 质量保证书和使用说明书D. 质量保修书E. 工程竣工验收报告【答案】： ABD 15、下列方针中,属于建设工程安全生产基本方针的有()。A.安全第一B.预防为主C.以人为本D.综合治理E.质量第一【答案】： ABD 16、下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 17、下列关于保险索赔的说法中，正确的是( )。A.投保人进行保险

30、索赔必须提供有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.只有投保人有索赔权【答案】： ABC 18、国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定中规定，参加建设项目的主体工程的设计、建筑安装和监理以及主要设备、材料供应等投标单位，必须具备的条件是（ ）。A. 具有招标条件要求的资质证书，并为独立的法人实体B. 在最近2年没有参与骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为C. 连续2年有较好的安全记录，投标当年内没有发生重大质量、特大安全事故D. 财

31、产状况良好，没有财产被接管、破产或者其他关、停、并、转状态E. 承担过类似建设项目的相关工作，并有良好的业绩和履约记录【答案】： AD 19、对于实行施工总承包的工程,总承包单位与分包单位的安全生产责任可划分为()。A.连带责任B.主要责任C.法定责任D.次要责任E.约定责任【答案】： C 20、我国实用新型保护的客体必须具有的条件是()。A.一定的形状B.一定的结构C.一定的创意D.一定的方法E.一定的大小【答案】： AB 21、（2019年真题）根据安全生产法,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所工作岗位存在的（）。A.事故隐患B.危险因素C.防范措施D.安全通病E.事故应急措施【答案

32、】： BC 22、根据建筑施工企业安全生产管理机构设罝及专职安全生产管理人员配备办法，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有（）。A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人【答案】： AC 23、根据生产安全事故应急预案

33、管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E.单位经营情况发生变化的【答案】： ABCD 24、某房地产开发企业委托本市一家招标代理机构办理工程施工招标事宜，在招标过程中发生的下列情形中，将导致该建设工程代理行为终止的有()。A.房地产公司的法定代表人死亡B.招标代理机构辞去招标代理委托C.房地产开发企业取消招标代理委托D.房地产开发企业因经营困难而破产E.招标代理机构的法人终止【答案】： BCD 25、下列选项中属于行政处分的种类

34、有()。A.警告B.罚款C.记过D.撤职E.开除【答案】： ACD 26、根据招标投标法实施条例关于投标保证金的说法，正确的有（ ）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第二阶段提出C.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金D.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期贷款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还【答案】： ABD 27、根据仲裁法，关于仲裁的说法，正确的有（）。A.仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权B.劳动争议仲裁不属于仲裁法的调整范围C.当事人达成有效仲裁

35、协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权D.仲裁不公开进行E.仲裁裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉【答案】： BD 28、发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（ ）。A. 竣工报告B. 验收工作会议录音带C. 根据验收工作会议录音制作的节录文本D. 施工现场录像E. 结算报告【答案】： BCD 29、施工现场发生安全生产事故后应当及时报告，对于报告的内容应注意()。A.事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域B.报告事故发生的时间应当具体C.应当报告事故发生后的现场情况，无须报告事故发生前的现场情

36、况D.对于人员伤亡情况的报告不作无根据的猜测，可酌情少报E.应当报告已经采取的措施【答案】： AB 30、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任 C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担【答案】： BD 31、下列情形中中,发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的C.承

37、包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 32、关于工程保修期的说法，正确的有（ ）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限 B.双方可以约定屋面防水工程的保修期为 10 年 C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日 D.保修期结束后返还质量保证金 E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务【答案】： AB 33、关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（ ）。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于承包人原因导致工程无法按规定期

38、限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期【答案】： ABC 34、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据建设工程安全生产管理条例，要求该设备租赁公司提供( )。A.生产厂家的起重机制造许可证B.起重机出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有相应资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明【答案】： AB 3

39、5、建设工程质量管理条例设定的行政处罚包括（ ）。A. 罚款B. 拘役C. 行政拘留D. 责令停业整顿E. 吊销企业营业执照【答案】： AD 36、根据企业所得税法，关于企业所得税中不征税收入的说法，正确的有（ ）。A.财政拨款B.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费C.依法收取并纳入财政管理的政府性基金D.股息、红利等权益性投资收益E.接受捐赠收入【答案】： ABC 37、固体废物污染环境防治法规定,在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定（ )的特别保护的区域内,禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A.自然保护区B.风景名胜区C.饮用水水源

40、保护区D.敏感建筑物集中区E.基本农田保护区【答案】： ABC 38、根据文物保护法的规定，属于国家所有的不可移动文物的有()。A.古文化遗址B.古墓葬C.石窟寺D.中国境内出土的文物E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物【答案】： ABC 39、根据建设工程安全生产管理条例，施工项目经理的安全职责有（ ）。A. 应当制定安全生产规章制度B. 落实安全生产责任制C. 确保安全生产费用的有效使用D. 保证安全生产条件所需资金的投入E. 及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 40、根据标准化法的规定，按照标准的级别不同，可把标准分为（ ）。A. 行业标准B. 地方标准C. 国家标准D. 国

41、际标准E. 企业标准【答案】： ABC 41、王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理 职责，其实施监理的依据包括()。A. 法律、法规及有关技术标准B. 建设工程施工合同C. 劳动用工合同D. 工程设计文件E. 招标公告【答案】： ABD 42、甲总承包单位，经建设单位同意，将深基坑支护与降水分部工程分包给乙专业承包单位。下列做法中正确的是()。A.可以由甲总承包单位也可以由乙专业承包单位组织编制深基坑专项施工方案B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查C.施工方案经甲总承包单位项目经理、总监理工程师签字后及时组织专家论证D.施工中

42、如遇到地下水位变化等因素确需调整方案的，修改后应当重新组织专家论证E.该分部分项工程完成后，应当由建设单位组织施工、监理验收后方可进入下道工序【答案】： ABD 43、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（ ）。A.在建设单位或者工程监理单位人员见证下现场检测B.由建设单位技术负责人取样C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可E.在监督单位监督下现场取样送至具有法定资格的质量检测单位进行检测【答案】： C 44、关于所有权的说法，正确的有（ ）。A.所有权人对自己的不动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利B.法律规定专属于国家所有的不动产和动产，任何个人不能取得所有权C.收益权是所有权内容的核心D.所有权的行使，不得损害他人合法权益E.