一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【新】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【新】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【新】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【新】第一部分 单选题(50题)1、关于中标的表述中，不正确的是（ ）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任【答案】： A 2、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B.丙公司自2015年9月1

2、5日起可以向乙公司主张30万元的债权 C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力【答案】： D 3、关于招标文件的说法，正确的是（）。 2016A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价 B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出 C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】： C 4、根据环境保护法，关于企业违法

3、排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】： C 5、民法典所称的不可抗力是指()。A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够预见，可以避免但不能克服的客观情况【答案】： A 6、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。（2016）A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职

4、权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】： B 7、王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标，则A商标的有效期截止至()。A.2006年3月1日B.2006年9月1日C.2011年3月1日D.2011年9月1日【答案】： D 8、甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据民法典规定，甲、乙之间的借款合同因（ ）。A. 显失公平而无效B.

5、欺诈而可撤销C. 乘人之危而无效D. 乘人之危而可撤销【答案】： D 9、某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续是()。A.向发证机关申请延期B.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D.向发证机关申请施工许可证废止【答案】： B 10、担保方式不包括()。A.公开B.保证C.抵押D.留置【答案】： A 11、如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为()。A.不确定B.已变更C.未变更D.未变更或已变更都可【答案】： C 12、关于投标和评标，说法正确的是（ ）。A.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出

6、合理说明B.投标文件未密封的，招标人应当拒收C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说明D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标【答案】： B 13、根据绿色施工导则，施工单位对施工现场建筑垃圾和生活垃圾的处置措施不包括()。A.制定建筑垃圾减量化计划B.加强建筑垃圾的回收再利用C.施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运D.建筑垃圾进行分类，就地焚烧或填埋处理【答案】： D 14、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。A.建设单位B.施工总承包方C.个人D.国家【答案】： D 15、城市建设档案管理规定规定,建设单位应当在工程竣工验

7、收后( )内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.30日B.1个月C.3个月D.6个月【答案】： C 16、根据绿色施工导则，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（ ）。A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于 80%C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的

8、现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化【答案】： C 17、某工程建设项目按照合同约定由建设单位供应主材，建设单位提供的防火板不符合强制标准，施工单位提出异议。建设单位回复：继续使用该批材料并承担保密责任，否则不予支付工程款。施工单位提出解除合同并通知了建设单位，建设单位认为施工单位无理取闹。对施工单位提出解除合同的行为效力，认识正确的是（ ）。A. 通知建设单位后即产生合同解除的效力B. 必须经建设单位同意后才产生解除效力C. 该合同尚不具备法定解除的条件D. 该解除必须经人民法院或者仲裁机构确认方产生解除效力【答案】： A 18、（2019年真题）使用承租的机械设备和施工机具及配件

9、的,由()共同进行验收。A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】： C 19、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】： A 20、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。

10、A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制 B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁 C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年 D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】： A 21、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。2017真题A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除【答

11、案】： C 22、2013年3月15日，王某与阳光建筑公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1日，王某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而阳光公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是( )。A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理C.仲裁委员会应当受理D.阳光公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼【答案】： C 23、建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。A.5B.7C.10D.14【答案】： A 2

12、4、在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的 是（ )。A.项目经理进行采购合同谈判 B.建设单位支付工程款C.施工人员施工中高空坠物 D.施工队驾驶员的驾驶行为【答案】： B 25、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成。则该专项方案应由（ ）来组织专家论证。A. 总承包单位B. 建设单位C. 分包单位D. 监理单位【答案】： A 26、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。（2015）A.予以拒绝 B.征得设计单位同意C.征得监理单位同意D.与相关各方协商一致【答案】： A 27、关于专利的

13、说法，正确的是（ ）。A.授予专利权应当具备新颖性、创造性和实用性 B.专利权自国务院专利行政部门公告之日生效 C.专利权保护期限自国务院专利行政部门公告登记之日始 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请 日【答案】： B 28、承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为

14、验收合格日D.继续等待验收【答案】： B 29、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35 MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30 MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33 MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（ ）。A. 由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B. 由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工C. 由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工D. 根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此

15、要求施工单位返工【答案】： A 30、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（ ）。A.要求施工单位改正B.要求设计单位改正C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告住房城乡建设主管部门要求设计单位改正【答案】： C 31、依法解决合同条款空缺的首选方法是()。A.协议补充B.按交易习惯履行C.按照合同有关条款履行D.由债权人决定【答案】： A 32、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使（ ）。A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.检举权【答案】： C 33、根据民法典，不能设定权利质权的是()。（2014）

16、A.专利中的财产权B.应收账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权【答案】： D 34、根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过( )验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。（2012）A.建设行政主管部门B.省级人民政府C.县级以上人民政府D.环境保护主管部门【答案】： D 35、有著作权侵权行为的，应当承担民事责任；对于损害社会公共利益的，应当追究其行政责任，其执法部门是（ ）。A.知识产权保护部门B.工商行政部门C.政府相关管理部门D.著作权行政管理部门【答案】： D 36、当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由()承担。

17、A.受害职工B.用人单位C.鉴定机构D.劳动部门【答案】： B 37、关于地役权，说法正确的是（ ）。A.设立地役权是为了提高供役地的效益B.地役权合同可以采用书面或口头形式C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权【答案】： C 38、某生产经营单位按照安全生产法的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（ ）。A. 100人B. 200人C. 300人D. 500人【答案】： A 39、关于知识产权法律特征的说法,正确的是A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不有财产权性C.知识产权不

18、具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】： A 40、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()价格执行。A.原B.新C.市场D.原价和新价的平均【答案】： B 41、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。A.中华人民共和国行政法 B.中华人民共和国民法典 C.中华人民共和国全国人民代表大会组织法 D.中华人民共和国政府采购法【答案】： C 42、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给了乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）。A.乙供应商因无过错，无需返还 B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求 C.施

19、工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款 D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【答案】： B 43、下列关于保证方式的说法，不正确的是( )。A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任【答案】： D

20、44、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定,工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起( )内,向备案机关提交工程质量监督报告。A.5日B.7日C.15日D.30日【答案】： A 45、某建筑工程公司按照法人的划分标准属于（ ）法人。A. 行政法人B. 事业法人C. 社团法人D. 企业法人【答案】： D 46、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是()。A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】： B 47、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以

21、清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.用益物权【答案】： C 48、下列关于施工生产安全事故报告的表述不符合法律规定的是（）。A.事故发生后，现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后应当1小时内向相关政府部门报告C.自事故发生之日起20日内，伤亡发生变化的，应当及时补报D.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，伤亡发生变化的，应当及时补报【答案】： C 49、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。 2016A.国家标准和行业标准均是强制性标准 B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准 C.公布国家标准后，原有

22、的行业标准继续实施 D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次【答案】： B 50、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。 A.甲施工单位 B.乙施工单位 C.丙施工单位 D.三家内部约定【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有（ ）。A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D.对于支付工

23、程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 2、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位【答案】： AD 3、下列关于行政复议的说法中，正确的是()。A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性B.行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则D.对于正确的处罚决定不得提请

24、复议E.复议决定一般不为终局裁决【答案】： C 4、以下符合建设工程节能管理规定的是（ ）。A.施工现场500kM范围内生产的建材用量应占建材总重量70以上B.既有建筑节能改造的主要内容是主体结构和供冷系统C.国家鼓励对所有固体废物进行生产建材再利用D.施工单位应当对进场的防火材料进行节能性能查验E.选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行【答案】： A 5、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。2018真题关于

25、该工程施工许可证的说法，正确的有（）。2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 6、（2020年真题）关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成B.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式，但需双方认可D.合同解除后，合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构，当事人不能就选择达成一致的，可以由司法行政主管部门指定【答案】：

26、BD 7、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有()。A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块D.分隔墙的混凝土小型砌块E.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】： ABC 8、根据有关规定，建设项目的工伤保险责任，说法正确的是（ ）。A. 以建设项目为单位参加工伤保险的，应当以职工工资总额为基数缴纳保费B. 施工总承包单位在项目开工前，一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目所有的职工和农民工C. 职工发生工伤事故的，由总承包单位在30 日内提出工伤认定申请，职工所在单位应

27、当密切配合D. 未办理工伤保险的建设项目，发生工伤事故，建设单位、总承包单位应当与职工所在单位承担连带责任E. 总承包将工程违法分包给包工头李某，李某所招用的农民工刘某摔伤的，由李某承担全部责任【答案】： BD 9、民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律约束力B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，其和解协议不具有强制执行力C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请D.审判阶段的和解没有法律效力E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力【答案】

28、： ABD 10、关于和解的说法，正确的有（）。 2016A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力 C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解 E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 11、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提岀订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨,原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的有()A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.

29、甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】： AB 12、国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知（国办发201649号）中规定，对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除（ ）外，其他保证金一律取消。A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.安全文明保证金E.农民工工资保证金【答案】： ABC 13、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.意外伤害保险费由施工企业支付B.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程

30、竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E.工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用【答案】： ABC 14、下列财产中可以设立质押的有()。A.依法可以转让的股份B.房屋C.著作权中的财产权D.汽车E.债券【答案】： ACD 15、某施工企业的下列安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定（ ）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作 B.安排怀孕8个月的女工钱某从事夜班工作 C.安排怀孕期间女工赵某从事3级体力劳动强度的劳动 D.批准女工王某只能休产假120天 E.安

31、排17周岁的女工周某加班【答案】： BC 16、根据民法典律制度，关于抵押的说法，正确的有（ ）。A. 抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移B. 除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移C. 抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保D. 抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保E. 抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有【答案】： ABC 17、在市区施工生产环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。A. 混凝土连续浇筑B. 特殊需要必须连续作业C.

32、自来水管道爆裂抢修D. 由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E. 路面塌陷抢修【答案】： C 18、根据仲裁法，关于仲裁的说法，正确的有（）。A.仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权B.劳动争议仲裁不属于仲裁法的调整范围C.当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权D.仲裁不公开进行E.仲裁裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉【答案】： BD 19、在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的有( )。A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全

33、申请C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定【答案】： BD 20、根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括()。A.生活垃圾袋装化B.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化C.建筑垃圾及时清运D.对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出E.建筑垃圾集中化【答案】： ABCD 21、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。A.每年至少组织一次的综合应急预

34、案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次现场处置方案演练 C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】： AB 22、（2019年真题）关于仲裁庭组成的说法正确的有()A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，有仲裁委员会主任指定B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员D.仲裁庭可以由三名仲裁员组成E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成【答案】： AD 23、工程监理单位的义务包括（ ）。A.依法承担工程监理业务B.向施工单位提供真

35、实、准确的资料C.依法对设计文件进行技术交底D.依法参与建设工程质量事故分析E.不得转让监理业务【答案】： A 24、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ）。A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 25、根据企业所得税法，属于企业所得税不征税收入的是（）。A.依法收取并纳入财政管理的政府性基金 B.特许权使用费收

36、入 C.接受捐赠收入 D.财政拨款 E.股息红利等权益性投资收益【答案】： AD 26、关于调解法律效力的说法，正确的有（）（2016）A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约朿力D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力【答案】： ABC 27、（2020年真题）根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构的职责有（）。A.建立健全本单位安全生产责任制B.查处在建项目违规违

37、章情况C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准D.组织开展安全教育培训与交流E.参加生产安全事故的调查和处理工作【答案】： CD 28、导致中标无效的情形有（）。2018真题A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 29、工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是()。A.建设单位B.施工单位C.安全生产监督机构D.监理单位E.主要责任人【答案】： A

38、BD 30、由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照我国民法典的规定， 合同解除后，合同中约定的（ ）条款仍然有效。A.质量 B.结算 C.仲裁 D.清理 E.担保【答案】： BCD 31、根据环境噪声污染防治法，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业（ ）。A.抢修作业 B.抢险作业C.因生产工艺上要求必须连续作业的 D.因特殊需求必须连续作业的E.赶工作业【答案】： ABCD 32、下列有关买卖合同的选项中，正确的是（ ）。A.凭样品买卖的当事人应当封存样品B.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有C.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担D.因标的物的主物不

39、符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担【答案】： ABC 33、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案提交的材料有( )。A.工程竣工验收备案表 B.住宅使用说明说C.工程竣工验收报告 D.施工单位签署的工程质量保修书E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【答案】： ACD 34、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（ ）。A. 因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款B. 因发包人直接指定购买的建筑材

40、料不符合强制标准应承担过错责任C. 发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任D. 建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款E. 由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任【答案】： C 35、建设工程质量管理条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，()。A.给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款B.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E.情

41、节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任【答案】： BCD 36、根据节约能源法,属于企业加强用能管理义务的有（）。A.制定并实施节能计划和节能技术措施,降低能源消耗B.建立节能目标责任制,对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励C.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具D.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度E.积极实行能源消费包费制【答案】： ABCD 37、施工企业必须在变更10 日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有( )。A. 企业股东变更B. 企业名称变更C. 企业法人变更D. 企业设立分公司E. 企业注册地址变更【答案】： BC 38、根据民

42、法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同 C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产 E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 39、根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业 E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 40、发包人未按照约定支付工程价款,承包人按照民法典的规定可以行使建设工程价款优先受偿权。建设工程价款优先受偿权行使中可以优先受偿的工程价款包括()。A.承包人工作人员