一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库及答案【名师系列】.docx

《一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库及答案【名师系列】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库及答案【名师系列】.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库及答案【名师系列】第一部分 单选题(50题)1、关于国际工程承包合同争议解决的仲裁地点选择，下列说法错误的是（ ）。A.在工程所在国仲裁B.在被诉方所在国仲裁C.在起诉方所在国仲裁D.在合同中约定的第三国仲裁【答案】： C 2、建设单位在工程发包时，要求承包单位提供履约担保，属于质量风险（）应对策略。A.规避B.减轻C.转移D.自留【答案】： C 3、预控对策是根据具体的警情确定控制方案，尽早采取必要的预防和预控措施，预控对策一般包括：组织准备、日常监控和（ ）三个活动阶段。A.事故诊断与评价B.事故危机管理C.事故纠错与治错D.事故隐患治理【答案】

2、： B 4、下列关于项目质量控制体系的特点和构成的说法，正确的是（ ）。A.项目质量控制体系用于建筑企业或组织的质量管理B.项目质量控制体系需要第三方认证C.项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体D.项目质量控制体系属于永久性的质量管理体系【答案】： C 5、项目目标的动态控制工作程序包括：确定计划值；目标分解；计划值与实际值的比较；收集实际值；采取纠偏措施（ ）。A. B.C. D.【答案】： D 6、业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（ ）。A.预测成本变化发展的趋势B.迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动C.计算当前的实际成本水平D.记录企业的一切生产经营活动【答案

3、】： B 7、有关EPC交钥匙项目合同条件，下列说法中不正确的是（ ）。A.此合同条件下承包人要负责所有的设计、采购和建造项目B.承包人在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目C.合同采用固定总价方式，只有在某些特殊风险出现时才调整合同D.承包人承担了较小的风险【答案】： D 8、单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当（ ）。A.将该工作与最后一项工作联系起来 B.增大该工作的时间间隔C.调整其紧前工作的持续时间 D.在该工作与起点节点之间添加虚箭线【答案】： D 9、（2019年真题）“施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全

4、管理措施”，这体现了安全事故隐患的( )原则。A.冗余安全度治理B.直接隐患与间接隐患并治C.单项隐患综合治理D.预防与减灾并重治理【答案】： B 10、项目目标动态控制的纠偏措施，不包括()。A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.预防措施【答案】： D 11、在成本管理的各类措施中，一般不需增加费用，而且是其他各类措施的前提和保障的是()措施。A.合同B.经济C.技术D.组织【答案】： D 12、下列关于系统与组织中，说法正确的是（ ）A.组织分工反映了系统各元素之间的组织关系B.控制项目目标的主要措施中，管理措施是最重要的措施C.系统的组织决定了系统的目标D.影响系统目标实现的主要因素只

5、有人、方法和工具【答案】： A 13、下列职业健康安全管理体系的基本要素中,属于核心要素的是（）。A.记录控制 B.目标和方案 C.文件控制 D.应急准备和响应【答案】： B 14、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况及工程施工各环节施工满足设计要求，质量符合法律、法规和强制性标准的情况。这是项目（ ）阶段的工作。A.施工准备B.施工C.竣工预验收D.正式验收【答案】： D 15、若按项目组成编制施工成本计划，项目应按（ ）的顺序依次进行分解。A.单项工程单位工程分部工程分项工程B.单项工程分部工程单位工程分项工程C.单位工程单项工程分部工程分项工程D.单位工程单项工程分项

6、工程分部工程【答案】： A 16、某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（ ）天。A. 6B. 8C. 11D. 13【答案】： D 17、建设工程项目进度控制的管理观念方面存在的主要问题不包括（）。A.缺乏动态控制的观念B.缺乏进度计划系统的观念C.缺乏计划系统集成控制的观念D.缺乏进度计划多方案比较和优选的观念【答案】： C 18、工程项目成本降低额，体现了工程项目施工成本计划指标中的( )。A.效益指标B.社会指标C.数量指标D.质量指标【答案】： A 19、某工程发生坍塌事故，造成8人死亡，重伤5人，直接造成

7、经济损失700万元，此类事故为（ ）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】： C 20、撤销企业质量管理体系认证的企业（）后可重新提出认证申请。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： C 21、下列成本管理措施中，属于合同措施的是（ ）。A.编制成本计划B.对不同的技术方案进行技术经济分析C.对成本管理目标进行风险分析D.在合同执行中寻找索赔的机会【答案】： D 22、关于施工成本管理的任务，下列说法中不正确的是（ ）。A.项目降低成本的指导性文件和设立目标成本的依据是施工成本计划B.直接成本是指构成工程实体的各项支出C.施工成本核算以单位工程为对象，包括计算施

8、工费用的实际发生额和计算施工项目的总成本和单位成本两个环节D.成本预测是成本决策的前提【答案】： B 23、因承包人原因导致工期延误及产生的额外费用，以下说法正确的是（）。A.可索赔用和（或）工期及利润B.可索赔费用和（或）工期C.可索赔窝工费或租赁（台班）费D.不可索赔因承包人【答案】： D 24、关于合同计价方式的说法，正确的是( )。A.在固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商来说不存在任何风险B.当采用变动单价合同时，由于对各种影响因素的变化要进行调整，故承包商的风险就相对较大C.固定单价合同适用于工期较长、工程量变化幅度较大的项目D.采用单价合

9、同对业主的不足之处是，业主需要安排专门力量来核实已经完成的【答案】： D 25、关于建设工程项目质量的政府监督的说法，错误的是（ ）。A.建设行政主管部门或者其他有关部门在进行建设工程质量监督管理时可委托建设工程质量监督机构具体实施B.监督机构按计划在施工现场对建筑材料、设备和工程实体进行监督抽样，委托符合法定资质的检测单位进行检测C.监督机构对工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为进行检查D.建设单位凭施工许可证，向建设行政主管部门申领工程质量监督文件【答案】： D 26、施工项目年度成本分析的重点是（）。A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况 B.针对下一年度施工进展情

10、况，规划切实可行的成本管理措施 C.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平【答案】： B 27、关于项目质量控制体系的说法，正确的是（）。A.项目质量控制体系需要第三方认证 B.项目质量控制体系是一个永久性的质量管理体系 C.项目质量控制体系既适用于特定项目的质量控制，也适用于企业的质量管理 D.项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体【答案】： D 28、某建设工程项目业主委托工程咨询单位为其提供全过程项目管理服务，并委托工程监理单位实施监理，若采用建设工程项目总承包模式，则设计阶段项目质量目标的决策者应是（ ）

11、。A.工程咨询单位B.工程监理单位C.项目总承包单位D.业主【答案】： C 29、关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（ ）。A.会计核算法的优点是覆盖面较大，人为控制的因素较大B.会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务C.表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算D.会计核算法不能用于进行工程项目成本核算【答案】： C 30、在项目组织结构模式中，一个工作部门只有唯一一个指令源的是()，A.管理组织结构B.矩阵组织结构C.线性组织结构D.职能组织结构【答案】： C 31、实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划。（2014）A.估算指标B.概算定额

12、C.施工定额D.预算定额【答案】： C 32、沟通的两个层面是指（）。A.信息的发送者和接受者 B.沟通内容和沟通方法 C.信息传递和交换 D.思维交流和语言交流【答案】： D 33、（2019年真题）某工程持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天、1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是（ ）天。A.9B.10C.8D.13【答案】： C 34、下列施工管理文件中，不属于成本计划编制依据的是（）。A.合同文件B.相关设计文件C.项目

13、管理实施规D.项目总概算【答案】： D 35、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d，该工作有两项紧后工作，他们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（ ）d。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】： D 36、从某种程度上说，决定项目质量的优劣的因素是( )，A.施工队伍的素质高低B.施工机械设备的先进程度C.技术方案和工艺水平的高低D.施工材料的质量高低【答案】： C 37、项目各参与方应分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，是工程项目质量控制体系（ ）原则的体现。A

14、.目标分解B.质量责任制C.系统有效性D.分层次规划【答案】： D 38、施工单位的设计变更流程，属于工作流程组织中的（ ）A.管理工作流程 B.物质流程C.信息处理工作流程 D.设计工作流程【答案】： A 39、根据建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201，承包人需要更换项目经理的，应提前（ ）d书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。A.7B.14C.21D.28【答案】： B 40、根据建设工程安全生产管理条例，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程应由（）进行现场监督。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.专职安全生产管理人员D.专业监理工程师【答案】： C 41

15、、以下关于人力资源管理的说法中，正确的是()。A.人力资源管理的工作步骤中包括通过解聘减少员工B.人力资源管理不包括员工的绩效考评C.人力资源管理的主要特点是管理对象广泛D.人力资源管理的目的是减少人才流动【答案】： A 42、下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（）。 2016A.?编制项目实施期组织总体方案 B.?编制项目实施期管理总体方案 C.?编制项目实施期合同结构总体方案 D.A、编制项目实施期组织总体方案 B、编制项目实施期管理总体方案 C、编制项目实施期合同结构总体方案 D、制订项目风险管理与工程保险方案【答案】： D 43、下列选项中，不属于成本核算依据的是（）。A

16、.各种财产物资的收发、领退、转移、报废、清查、盘点资料B.与成本核算有关的各项原始记录和工程量统计资料C.核算工程相对应的施工组织设计的内容D.工时、材料、费用等各项内部消耗定额以及材料、结构件、作业、劳务的内部结算指导价【答案】： C 44、根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有优先解释权的是（ ）。A.规范标准B.中标通知书C.协议书D.设计文件【答案】： C 45、关于施工质量计划的说法，正确的是（）（2014）A.施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划B.施工质量计划应包括施工组织方案C.施工质量计划一经审核批准后不得修改D.施工总承包单位不对分包单位的施工

17、质量计划进行审核【答案】： B 46、在施工成本管理的各类措施中，一般不需增加费用，而且是其他各类措施的前提和保障的是（ ）。A. 过程控制措施B. 经济措施C. 技术措施D. 组织措施【答案】： D 47、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（）。A.调整采购部门管理人员B.调整材料采购价格C.增加材料采购的资金投入D.变更材料采购合同【答案】： A 48、某施工企业承接了某住宅小区中10#楼的土建施工任务，项目经理部针对该施工项目编制的施工组织设计属于( )。（2012）A.施工组织总设计B.单项工程施工组织设计

18、C.分部工程施工组织设计D.单位工程施工组织设计【答案】： D 49、下列不属于项目管理机构负责人的职责的是（ ）。A.工程质量安全责任承诺书中应履行的职责B.组织或参与评价项目管理绩效C.配合组织完善缺陷责任期的相关工作D.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度【答案】： D 50、某企业在通过质量体系认证后由于管理不善,认证机构对其做出了撤销认证的决定。关于该企业重新申请认证的说法,正确的是( )。A.不能再重新提出认证申请B.一年后方可重新提出认证申请C.半年后方可重新提出认证申请D.三个月后方可重新提出认证申请【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、关于安全技术交底内容及要求

19、的说法，正确的有（）。A.内容中必须包括事故发生后的避难和急救措施B.项目部必须实行逐级交底制度，纵向延伸到班组全体人员C.内容中必须包括针对危险点的预防措施D.定期向交叉作业的施工班组进行口头交底E.涉及“四新”项目的单项技术设计必须经过两阶段技术交底【答案】： ABC 2、建设工程项目总进度目标认证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有（）。 2016A.编制各层进度计划B.协调各层进度计划的关系C.调查研究和收集资料D.进度计划系统的结构分析E.项目结构分析【答案】： CD 3、在某工程网络计划中，已知工作M自由时差为2天，总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现M仅有的一项紧前工作

20、N持续时间延长了4天，M工作持续时间延长了3天，则（ ）。A.既不影响总工期，也不影响M工作的正常进行B.将M工作的最早开始时间推迟4天C.总工期延长2天D.不影响总工期，但对M工作的紧后工作有影响E.可能会影响总工期【答案】： B 4、工程项目施工成本管理的基础工作包括（）。A.及时进行成本核算 B.建立成本管理责任体系 C.建立企业内部施工定额 D.编制项目成本计划 E.科学设计成本核算账册【答案】： BC 5、建设工程项目设计质量控制主要包括（）。A.项目安全性质量控制B.项目可靠性质量控制C.项目观感性质量控制D.项目经济性质量控制E.项目施工可行性质量控制【答案】： BCD 6、施工

21、项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法，关于这两种核算方法的说法，正确的有( )。A.表格核算法对核算工作人员的专业水平要求较高B.会计核算法难以实现较为科学严密的审核制度C.项目财务部门一般采用会计核算法D.用表格核算法进行工程项目成本核算E.表格核算法对工程项目内各岗位成本的责任核算比较实用【答案】： C 7、下列工程任务或工作中，合同执行者跟踪对象的有（ ）。A.承包单位的合同管理职能部门 B.成本的增加和减少C.监理是否及时给予了指令 D.政府质量监督部门的质量检查E.分包人的工程【答案】： BC 8、编制施工成本计划时，可以将所有工作都按最迟开始时间开始绘制S形曲线，如此则有

22、（）的结果。A.降低项目按期竣工的保证率B.提高项目按期竣工的保证率C.对节约资金贷款利息有利D.对节约资金贷款利息不利E.增加施工成本计划的数值【答案】： AC 9、下列有关施工招标内容中，表述错误的有（ ）。A.按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标方式B.招标人采用邀请招标方式，应当向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书C.我国招标投标法规定，招标分公开招标、邀请招标和议标三种方式D.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 日E.评标分为评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告等过程，其中初步评审是评

23、标的核心【答案】： BC 10、建设工程项目质量控制系统的建立原则有（ ）。 A. 划分结构的原则B. 总目标分解的原则C. 质量责任制的原则D. 分层次规划的原则E. 系统有效性的原则【答案】： BCD 11、下列建设工程项目实施阶段策划的工作中，属于项目目标分析和再论证工作内容的有()（2013）A.编制项目投资总体规划B.编制项目建设总进度规划C.项目功能分解D.建筑面积分配E.项目实施环境调查【答案】： ABCD 12、根据建设项目工程总承包管理规范GB/T50358-2005，工程总承包项目管理的主要内容有（）。A.任命项目经理，组建项目部 B.编制和报批项目可行性研究报告 C.落实

24、项目建设资金 D.进行项目策划，编制项目计划 E.实施项目运行管理【答案】： AD 13、按照建设工程施工专业分包合同（合同示范文本），分包人的责任和义务有 ( )。A.除合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生B.按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用C.直接接受业主或监理工程师的指令D.在合同约定的时间内，向承包人提交详细的施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行E.按照分包合同的约

25、定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修【答案】： ABD 14、下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有（ ）。A. 编制资源需求计划B. 明确资金供应条件C. 落实经济激励措施D. 审核设计预算E. 应用价值工程方法【答案】： ABC 15、建设项目工程总承包方在合同收尾时的工作包括( )。A.取得合同目标考核证书B.办理决算手续C.办理项目资料归档D.清理各种债权债务E.进行项目总结【答案】： ABD 16、应用动态控制原理控制建设工程项目进度时，可采取的组织措施包括（）。A.调整项目任务分工B.改进进度控制手段C.调整项目管理职能分工D.改进工作流程E.改进

26、施工方法【答案】： ACD 17、项目总承包方项目管理的任务包括（）。A.项目安全、职业健康与环境管理B.项目合同管理C.项目收尾管理D.项目节能管理E.项目进度管理【答案】： AB 18、下列工程索赔证据中，属于书证的有（）。（2016）A.工程现场照片B.合同协议书C.质量责任鉴定D.往来信件E.司法判决书【答案】： BD 19、生产安全事故综合应急预案的主要内容包括（）。A.事故危害程度分析 B.信息发布 C.应急响应 D.培训与演练 E.施工单位的危险性分析【答案】： BCD 20、下列影响工程进度因素中,属于承包人可以要求合理延长工期的有（）。A.业主在工程实施中增減工程量对工期产生

27、不利影响B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响C.因进场材料不合格而对工期产生不利影响D.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响【答案】： AB 21、关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有()。A.建设工程项目管理规划仅涉及项目的施工阶段和保修期B.建设工程项目管理规划完成以后不需要调整C.除业主方以外，建设项目的其他参与单位也需要编制项目管理规划D.如果采用工程总承包模式，业主方可以委托总承包方编著建设工程项目管理规划E.建设工程项目管理规划内容涉及的范围和深度，应视项目的特点而定【答案】： CD 22、单位工程施工组织设计的内容包

28、括（ ）。A.工程概况B.主要施工方案C.作业区施工平面布置设计D.施工总进度计划E.施工进度计划【答案】： AB 23、下列关于建设工程担保的说法，正确的有( )。A.建设工程中常采用的担保种类有：投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保等B.支付担保实行分段滚动担保C.预付款一般逐月从工程付款中扣除，但预付款担保的担保金额不能减少D.履约担保可以采用银行保函或者履约担保书的形式E.根据FIDIC土木工程施工合同条件，提供担保的机构须经业主同意【答案】： ABD 24、建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目目标质量、决策和实现过程中的各种客观因素和主观因素，包括人的因

29、素、（ ）等A.机械因素B.组织因素C.材料因素D.环境因素E.方法因素【答案】： ACD 25、分散在不同地点的建设项目参与方的建设项目信息处理的远程数据通信方式有（）。A.基于互联网的项目专用网站B.电子邮件C.基于互联网的项目信息门户D.数据库E.基于互联网的移动通信网络【答案】： ABC 26、根据建设项目工程总承包管理规范GB/T 50358-2017，在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有（ ）A.办理管理权移交B.办理项目资料归档C.进行竣工决算D.对项目人员进行考核评价E.解散项目部【答案】： BD 27、下列组织论基本内容中，属于相对静态的组织关系的有()。A.组织

30、分工 B.物质流程组织 C.信息处理工作流程组织D.管理工作流程组织 E.组织结构模式【答案】： A 28、下列项目进度控制的措施中，属于经济措施的有（）A.编制工程网络计划 B.编制资源需求计划 C.分析影响进度的资源风险 D.采取激励措施 E.分析资金供应条件【答案】： BD 29、质量控制是质量管理的一部分，质量控制的活动主要包括（ ）A.目标论证 B.测量检查C.评价分析 D.纠正偏差E.目标调整【答案】： BCD 30、工程项目管理信息系统中，进度控制的功能有（ ）。A.编制资源需求量计划B.根据计划执行进展进行施工成本预测C.进度计划执行情况的比较分析D.项目估算的数据计算E.确定

31、关键工作和关键路线【答案】： AC 31、施工阶段项目质量控制，除了施工单位的质量控制外，还包括（）。A.建设单位的质量控制B.监理单位的质量监督管理C.设计单位的质量控制D.施工分包单位的质量控制E.政府质量监督机构的监督管理【答案】： ABC 32、关于施工质量事故调查处理的说法，正确的有（）。 2016A.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查B.在事故原因分析中，必要时要组织对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证C.事故处理应包括对事故相关责任者实施行政处罚D.事故处理报告应包括对事故相关责任者的处罚情况和事故处理的结论E.制定事故处理技术方案时，只需考虑使用

32、功能，不需考虑成本【答案】： ABCD 33、按照我国相关规定，变动总价合同可以调整总价的情况包括()。A.通货膨胀B.设计变更C.承包商施工成本增加D.工程量变化E.一周内停电时间超过6小时【答案】： ABD 34、在网络计划中，工作总时差为5天，自由时差为3天。若该工作拖延了4天，则（ ）。A.不影响紧后工作B.不影响总工期C.总工期拖后1天D.总工期拖后了4天E.影响紧后工作1天【答案】： B 35、下列安全措施中，属于安全技术措施的有（）。A.保险装置B.防爆炸装置C.信号装置D.防尘装置E.防噪声装置【答案】： ABC 36、关于综合成本的分析方法，下列说法正确的是（ ）。A. 分部

33、分项工程成本法分析的方法是进行预算成本、目标成本和实际成本的三算对比B. 每一个分部分项工程都必须进行成本分析C. 月度成本分析的依据是当月的成本报表D. 年度成本分析的重点是分析产量、工期、质量、三才节约率对成本的影响E. 单位工程竣工成本分析应包括对主要资源节超比进行对比分析【答案】： AC 37、施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其优点有（ ）。A.整个项目合同总额的确定较有依据B.投标人的报价较有依据C.可以为分包单位提供更好的管理和服务D.有利于业主节约投资E.可以缩短建设周期【答案】： AD 38、下列属于成本管理中组织措施的有（ ）。A.对成本管理目标进行风险分析 B.落实

34、业主签证C.加强施工调度 D.做好施工采购计划E.结合施工方法，进行材料使用的比选【答案】： CD 39、建筑材料采购的验收方式有（ ）。 A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收E.使用前验收【答案】： ABCD 40、设计方项目管理的目标包括()。A.设计的成本目标B.设计的进度目标C.设计的质量目标D.项目的成本目标E.项目的投资目标【答案】： ABC 41、施工质量事故处理的程序中，事故处理的主要工作有（ ）。A.事故调查B.制订事故处理方案C.事故的技术处理D.事故处理鉴定验收E.事故的责任处罚【答案】： C 42、关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有()。A.建设工程项

35、目管理规划仅涉及项目的施工阶段和保修期B.建设工程项目管理规划完成以后不需要调整C.除业主方以外，建设项目的其他参与单位也需要编制项目管理规划D.如果采用工程总承包模式，业主方可以委托总承包方编著建设工程项目管理规划E.建设工程项目管理规划内容涉及的范围和深度，应视项目的特点而定【答案】： CD 43、施工成本计划的编制依据包括()。A.类似项目的成本资料B.相关定额C.工程索赔资料D.相关设计文件E.合同文件【答案】： ABD 44、关于企业质量管理体系认证意义的表述，错误的是（ ）。A.有利于保护投资者利益B.减少社会重复检验和检查费用C.促进企业完善质量体系D.增强国际市场竞争能力E.提

36、高需方企业的质量信誉【答案】： A 45、根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2017），编制项目管理目标责任书依据的内容有（ ）。A.项目合同文件B.组织的管理制度、经营方针和目标C.项目管理实施规划D.项目特点和实施条件与环境E.项目管理规划大纲【答案】： ABD 46、下列信息编码中，属于项目实施的工作项编码的是( )。A.招投标工作项B.施工和准备安装工作项C.项目的进度项编码D.设计阶段工作项E.项目进展报告和各类报表【答案】： ABD 47、按照建筑工程施工质量验收统一标准规定：分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定，当分部工程较大或较复杂时，可按（ ）及类别等分为若干

37、子分部工程。A.材料种类B.施工特点C.工程难点D.施工程序E.专业系统【答案】： ABD 48、关于检验批质量验收，下列说法中正确的是（ ）。A.检验批是工程验收的最小单位B.主控项目的质量经抽样检验均应合格，主控项目的检查具有否决权C.一般项目的质量经抽样检验合格D.具有完整的施工操作依据、质量验收记录E.由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收【答案】： ABCD 49、（2020年真题）下列施工现场噪声控制措施中，属于控制传播途径的有（）。A.选用吸声材料搭设防护棚B.使用耳塞、耳罩等防护用品C.改变震动源与其他刚性结构的连接方式D.限制高音喇叭的使用E.进行强噪声作业时严格控制作业时间【答案】： AC 50、下列属于进度计划的检查方法的有（ ）。A.计划执行中的跟踪检查B.关键工作进度C.收集数据的加工处理D.实际进度对各项工作之间逻辑关系的影响E.实际进度检查记录的方式【答案】： AC