一级建造师之一建工程法规题库完整题库【轻巧夺冠】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整题库【轻巧夺冠】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库【轻巧夺冠】.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库【轻巧夺冠】第一部分 单选题(50题)1、关于建设工程委托代理法律关系,下列说法正确的是()。A.建设程委托代理关系是指代理人与被代理人之间的委托关系B.一般情况下代理人在代理权限內以自己名义实施代理行为C.转托他人代理应当事先取得被代理人的同意D.即使转委托代理未经被代理人同意或者追认,被代理人也应当对转委托的第三人的行为承担责任,以便保护第三人的利益【答案】： C 2、下列表述中，不属于建设工程质量管理条例界定的违法分包的是（ ）。A. 总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B. 总承包单位将工程主体结构的施工分包的C. 建设单位指定专业分包的D.

2、 专业分包单位再进行专业分包的【答案】： C 3、根据注册建造师管理规定的规定。申请人年龄超过（ ）周岁的不予注册。A.55B.60C.62D.65【答案】： D 4、下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【答案】： D 5、关于建筑企业资质证书的申请和延续的说法，正确的是（ ）。 A.企业首次申请

3、或增项申请资质，应当申请最低等级资质 B.住建部对其负责审批的所有建筑企业资质实行告知承诺审批 C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质D.建筑业企业资质证有效期届满前 6 个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请【答案】： A 6、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由( )人民法院管辖。A.最先立案的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的【答案】： A 7、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管

4、辖权的法院是（ ）。A. 王某经常居住地基层法院B. 王某户籍所在地基层法院C. 劳务公司住所地基层人民法院D. 劳务公司住所地中级人民法院【答案】： A 8、甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日 。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨（ ）元。A. 360B. 370C. 380D. 390【答案】： A 9、关于劳动工资保障制度的说法，不正确的是( )。A.延长工作时间工

5、资不包括在最低工资内B.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.最低工资的具体标准由省、自治区或直辖市人民政府规定，报国务院备案【答案】： B 10、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。 （2014）A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出书面符合申请C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依

6、法停止执行的除外D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明【答案】： C 11、按照建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的( )，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。A.10%，70%B.15%，70%C.20%，80%D.25%，80%【答案】： D 12、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（ ）。A. 水泥厂的答复文件到达施工单位时B. 施工单位

7、发出订购水泥的要约时C. 水泥厂发出答复文件时D. 施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时【答案】： A 13、关于不动产权设立的说法，正确的是( )A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】： A 14、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害险的说法，正确的是（ ）。 A. 意外伤害险属于非强制险B. 保险由建设单位办理C. 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D. 保险期限贼保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】： C 15、在施工过程中，某施工企业的生产条件不符合国家

8、规定，致使多人重伤、死亡。该施工企业的行为构成（ ）。A.重大责任事故罪B.重大劳动事故罪C.强令违章冒险作业罪D.工程重大事故罪【答案】： B 16、 工程建设国家标准和行业标准均可分为强制性标准和（）。A.一般性标准B.特殊性标准C.推荐性标准D.建议性标准【答案】： C 17、根据房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】： A 18、合同关于履行费用的负担约定不明确的，由（ ）负责合同履行费用

9、。A. 履行义务一方B. 接受履行的一方C. 双方平均分摊D. 双方按法定比例【答案】： A 19、建设项目可能产生环境噪声污染的，()必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。A.施工单位B.建设单位C.公安机关D.监理单位【答案】： B 20、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是()（2013）A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【答案】：

10、C 21、下列选项中（ ）不属于建设单位的安全责任。A. 对安全技术措施或专项施工方案进行审查B. 需要进行爆破作业时办理相关批准手续C. 编制工程概算时确定建设工程安全费用D. 申领施工许可证时提供安全施工措施的资料【答案】： A 22、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（ ）。A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】： A 23、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。（2016）

11、A.建筑材料应该由建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】： B 24、甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。A.经乙同意后方可解除合同B.乙有权要求对方继续履行合同C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失D.甲承包商不享有随时解除合同权【答案】： C 25、关于工程款支付结算制度

12、，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位应按合同约定的计量周期或工程进度结算并支付工程款B.工程竣工验收后，对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款，必须将剩余工程款支付计划做出并公示C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门应鼓励其新项目开工建设，以抵偿拖欠款项D.对于款项拖欠的建设单位，不应鼓励使用项目进行抵押偿付【答案】： A 26、下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是()。A.没收违法所得B.返还财产C.赔礼道歉D.消除危险【答案】： A 27、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中

13、，证明力要大于其他证据的是（ ）。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告【答案】： D 28、某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（ ）。A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人【答案】： B 29、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。( 2015真题 )A.请求甲支付违约金6万元 B.请

14、求甲双倍返还定金8万元 C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】： C 30、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（ ）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作【答案】： D 31、施工企业应当按照有关规定，向()提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。A.建设单位B.行业协会C.资质许可机关D.招投标监管部门【答案】： C 32、某工程项目投保了建筑工程一切险，在保险期限

15、内，因下列原因造成的损失中，保险人应当予以赔偿的是（ ）。A.设计错误 B.火灾事故 C.原材料缺陷D.工艺不完善【答案】： B 33、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（ ）。A. 原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B. 原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C. 原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D. 原判决违反法定程序的，依法改判【答案】： C 34、（2020年真题）根据劳动合同法，下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.患病

16、或非因工负伤，在规定的医疗期内的C.严重违反用人单位的规章制度的D.被依法追究刑事责任的【答案】： B 35、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的（ ）。 A.劳务作业人员王某在施工中不慎在楼上坠亡 B.施工企业安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡 C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，造成直接经济损失 120 万 D.项目经理为赶工期故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的，致使两人死亡【答案】： C 36、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同【答案】： B 37、（20

17、20年真题）关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A.用能单位应当加强能源计价管理B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训C.用能单位应当建立节能目标责任制D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】： C 38、下列选项中属于建设工程活动中不得委托代理的是（ ）。A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购【答案】： B 39、根据建筑工程施工许可管理办法,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门

18、申请领取()。A.工商登记证B.施工许可证C.规划许可证D.土地使用证【答案】： B 40、采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是()合同。A.有效B.无效C.可变更或可撤销D.效力待定【答案】： C 41、吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书。吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。后温某要求甲公司还款。下列哪些情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理（ ）。A.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某C.吴某出示的甲公司授权委托书未载明具体授权事项D.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期【答案

19、】： D 42、建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当()投入使用。A.在主体工程竣工验收后10日内B.在主体工程竣工验收后15日内C.与主体工程同时投产使用D.自建设项目试生产之日起3个月内【答案】： C 43、重大误解，是指当事人一方因（ ）导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。A. 一方以欺诈、胁迫的手段B. 自己的过失C. 处于紧张精神状态D. 缺乏经验的情况下【答案】： B 44、可以充抵注册建造师继续教育学时的是()。A.参加全国建造师执业资格考试命题工作B.从事注册建造师辅导教材编写工作C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文D.参加建造师考前培训

20、授课工作【答案】： A 45、人民法院审理行政案件，不适用（ ）。A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制【答案】： A 46、在建设工程活动中，（ ）是最为常用的一种担保方式。A.定金B.抵押C.保证D.质押【答案】： C 47、关于评标的说法，正确的是（）。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】： D 48、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法

21、错误的是（ ）。A.管理人员和作业人员每年应至少进行两次安全生产教育培训B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经考核合格后方可任职C.进入新施工现场的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业D.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行安全教育培训【答案】： A 49、（2019年真题）下列授予专利权的条件中,属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】： C 50、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。A.该仓储合同签订即生效,不以

22、交付为要件B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、关于竣工验收备案，下列选项中正确的是（ ）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内报建设行政主管部门或者其他有关部门备案B.建设单位办理工程竣工验收备案应提交施工单位签署的工程质量保修书C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起10日内，向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式两份，1份由建设单位保存，1份留存备案机关留档E.备案机关发现建设单位在竣工验收中有违反

23、国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。【答案】： ABD 2、小王刚刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有( )。A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了许可证正在办理的便函C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求E.有建设工程质量监督书【答案】： BD 3、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。A.

24、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查 C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案 D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20 E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查【答案】： AB 4、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A.依法对设计文件进行交底B.依法保证使用的建筑材料等符合要求C.依法办理工程质量监督手续D.依法办理工程安全监督手

25、续E.依法承揽工程的勘察、设计业务【答案】： A 5、关于和解的说法，正确的有（）。 2016A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力 C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解 E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 6、根据环境保护法，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）。A. 同时招标B. 同时设计C. 同时竣工D. 同时施工E. 同时投产使用【答案】： BD 7、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是(

26、)。（2015）A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 8、关于人民调解的说法，正确的有（ ）。A. 人民调解是一种司法制度B. 人民调解应当遵循公开原则C. 人民调解员必须由当事人双方共同指定D. 人民调解协议不具有强制执行力E. 人民调解协议书经法院司法确认后生效【答案】： AD 9、建设用地使用权人将建

27、设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押时，应当符合的规定有（ ）。A. 应当向登记机构申请变更登记B. 当事人应当采取书面形式订立相应的合同C. 登记机构应当收回建设用地使用权证书D. 附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E. 使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】： AB 10、 关于保修范围和最低保修期限说法，正确的有( )。A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限B. 屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为4年C. 供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期D. 电气管线、给水排水管

28、道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年E. 外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年【答案】： AD 11、根据行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（ ）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为C.调解行为D.行政指导行为【答案】： A 12、关于商标专用权的说法，正确的有（ ）。A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标设计者的人身权由专利权法保护D.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面E.未经核准注册的商标不受商标法保护【答案】： ABD 13、人民法院采取证据保全

29、的方法主要有()。A.听取当事人的陈述,并作记录B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制C.委托有资格的专业机构对证据采取处理措施,延长证据的留存期D.向证人进行询问调查,记录证人证言E.对证据进行鉴定或者勘验【答案】： BD 14、禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的（），以本企业的名义承揽工程。A.资质证书B.商标名称C.营业执照D.企业技术E.专有设备【答案】： AC 15、我国法的形式主要体现在（ ）方面。A. 宪法B. 刑法C. 国际条约D. 行政规章E. 地方性法规【答案】： ACD 16、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的

30、有（ ）。A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用【答案】： B 17、（2020年真题）关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成B.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式，但需双方认可D.合同解除后，合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协

31、议约定两个以上仲裁机构，当事人不能就选择达成一致的，可以由司法行政主管部门指定【答案】： BD 18、关于违约金的说法，正确的有（）。A.支付违约金是一种民事责任的承担方式 B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 C.违约支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行 D.当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款 E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少【答案】： ABC 19、根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故分级要素包括（ ）。A. 事故发生地点B. 人员伤亡数量C. 直接经

32、济损失数额D. 事故发生时间E. 社会影响程度【答案】： BC 20、依照立法法的规定，下列事项只能制定法律的是()。A.国家主权的事项B.犯罪和刑罚C.对非国有财产的征收D.民事基本制度E.为执行法律的规定需要制定行政法规的事项【答案】： ABCD 21、工程项目节能工程，存在（ ）时，不得组织节能验收。A. 隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整B. 违反强制性条文的质量问题而未整改完毕C. 参加验收各方主体验收意见不一致的D. 参加验收人员不具备相应资格的E. 验收程序和执行标准不符合要求的【答案】： AB 22、某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全许可证遗失。则其应（ ）。A.

33、立即向住房和建设行政部门报告B.立即向原许可证颁发机关报告C.立即向投标单位报告D.在公众媒体上申明作废后补办E.直接向原颁证机关补办【答案】： BD 23、根据民法典的规定，施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有（ ）。A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产【答案】： ACD 24、根据民用建筑节能条例,施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工应?承担的法律责任有（）。A.县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正B.处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款C.情节严重的,由颁发资质证书的部门

34、责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书D.情节严重的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书E.造成损失的,依法承担赔偿责任【答案】： ABC 25、根据民法典的规定，施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有（ ）。A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产【答案】： ACD 26、在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重失职给本单位造成重大损失C.严重违反施工企业规章制度D.被依法追究民事责任E.被依法

35、追究刑事责任【答案】： ABC 27、某施工单位根据建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。在保险责任有效期内，被保险人在建筑施工中遭受意外致残。由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书，被保险人被确定残疾及其程度后，凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括()。A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明【答案】： ABCD 28、某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是( )。A.总承包单位对施工现场的

36、安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任D.分包单位违反总包单位的指令，故分包单位承担全部责任E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务【答案】： AB 29、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()（2013）A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设

37、施的E.未按照节能设计进行施工的【答案】： ABCD 30、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。( 2015真题 )A.楼梯口 B.配电箱 C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】： ABC 31、关于缺陷责任期的说法，正确的有（ ）A.发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于 7 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 60 天后，工程自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期为 36 个月E.由于承包人原因导致工程无法按规定期限

38、进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： B 32、根据文物保护法的规定，属于国家所有的不可移动文物的有()。A.古文化遗址B.古墓葬C.石窟寺D.中国境内出土的文物E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物【答案】： ABC 33、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（ ）。A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格 C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织 D.其行为的法律后果由项目经理部承担 E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】： BC 34、下列关于质权的说法中，正确的有（ ）。A.质押分为动产质押和权利质押B.设立动产质押，债务人

39、可不移交该动产C.设立权利质押一般将权利凭证交付质押人D.质权是一种约定的担保物权E.能够用作质押的动产没有限制【答案】： ACD 35、下列有关建设用地使用权的说法中，正确的是（ ）。A.建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用、收益和处分的权利B.新设立的建设用地使用权，不得损害已经设立的用益物权C.国家严格限制以出让方式设立的建设用地使用权D.当事人可以采取书面形式订立建设用地使用权的转让合同E.转让建设用地使用权的，应当向登记机构申请变更登记【答案】： B 36、依合同当事人之间权利义务是否存在对价关系，可以将合同分为（ ）。 A. 有名合同B. 无名合同C. 要式合同D.

40、无偿合同E. 有偿合同【答案】： D 37、根据最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）执行程序若干问题的解释规定，人民法院应当裁定终结执行的情形有（ ）。A.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.申请人撤销申请的D.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的E.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的【答案】： CD 38、关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。A.总承包单位应当对全部建设工程质量负责 B.分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任 C.当分包工程发生

41、质量问题，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位赔偿后有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿 D.分包单位对分包工程的质量责任，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任 E.当分包工程发生质量问题，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： AC 39、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（ ）。A.产权转移证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】： ABC 40、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。( 2015真题 )A.承

42、包人明确表示不履行合同主要义务的 B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 41、工程项目节能工程，存在（ ）时，不得组织节能验收。A. 隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整B. 违反强制性条文的质量问题而未整改完毕C. 参加验收各方主体验收意见不一致的D. 参加验收人员不具备相应资格的E. 验收程序和执行标准不符合要求的【答案】： AB 42、根据建筑起重机械安全监督管理规定，下列建筑起重机械中，不得出租、使用的情形有（）。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.没有完整安全技术电子档案的E.没有齐全有效的安全保护装置的【答案】： ABC 43、对于