一级建造师之一建工程法规题库完整题库含答案（培优）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整题库含答案（培优）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库含答案（培优）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库含答案（培优）第一部分 单选题(50题)1、根据民事诉讼法的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由书记员和（ ）签名。A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长【答案】： A 2、工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【答案】： B 3、根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是（）。A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护 D.增加施工许可证的申请条件【答案】： A 4、根据建筑工程安全防护、文明施工

2、措施费用及使用管理规定,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位【答案】： C 5、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（ ）基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地【答案】： C 6、根据招标投标法及相关法规，下列招标、投标、评标行为中错误的是（ ）。A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标C.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以

3、否决所有投标D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人【答案】： D 7、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。 2016A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制 B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑来企业将会等级 C.被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请 D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续【答案】： D 8、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（ )之日。A.

4、 合同备案B. 评标委员会提交评标报告C. 中标通知发出D. 发包人确定中标人【答案】： C 9、关于工程总承包的说法，正确的是（）。A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C.工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称【答案】： A 10、节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由()责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5

5、万元以下罚款。A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关【答案】： A 11、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。（2015）A.第三人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.第三人自行承担D.被代理人与第三人承担连带责任【答案】： A 12、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。A.经附近居民所在单位的同意B.在居民小区代表监视下施工C.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，公告附近居民D.经居民小区业主委员会同意【答案】： C 13、关于联

6、合体共同承包的说法，正确的是（ ）。A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】： A 14、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）万元。A. 240 B. 120 C. 80 D. 20【答案】： C 15、根据注册建行师执业管理办法（试行），注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。 2016

7、A.合同约定的工程验收合格的 B.合同约定工程尚未开工的 C.合同约定的工程主体已经完成的 D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】： A 16、按照水污染防治法规定，下列不属于禁止向水体排放的物质是( )A.酸液B.高放射性废水C.含铬、铅的废水D.高温废水【答案】： D 17、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（ ）。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可依法增加保险费或解除合同【答案】： D 18、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该( )。A.由国务院提出意见B.

8、由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由国务院裁决D.决定在该地方适用地方性法规的规定【答案】： C 19、项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由()承担违约责任。A.项目经理B.建立单位C.项目主要负责人D.施工企业【答案】： D 20、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。（2016）A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】： B 21、根据民法典，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。2017真题A.施工合

9、同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同【答案】： C 22、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应由()组织专家进行论证、审查。A.安全监督管理机构B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】： B 23、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。（2014）A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【答案】： B 24、关于工伤认定的说法，正确的是（）。A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行

10、调在核实B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人【答案】： B 25、根据劳务派遣暂行规定，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（ ）。A.用工单位申请，劳务派遣单位协助B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C.劳务派遣单位申请，用工单位协助D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助【答案】： C 26、下列关于格式条款的说法中，正确的是（ ）。A.格式条款和非格式条款不一致的，以格式条款为准B.,提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任

11、的条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释【答案】： C 27、某单位拟拆除环境噪声污染的防治措施，下列说法中，正确的是（ ）。A.需要向县级以上环境保护部门备案B.需要县级以上环境保护部门批准C.需要向县级以上建设行政主管部门备案D.需要向县级以上人民政府批准【答案】： B 28、某市安安工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（ ）。A. 安安公司应当给予王某经济补偿12万元B. 安安公司应当给予王某经济

12、补偿3万元C. 安安公司应当给予王某经济补偿9万元D. 安安公司应当给予王某经济补偿7.2万元【答案】： D 29、无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的( )A.委托代理人B.法定代理人C.指定代理人D.复代理人【答案】： B 30、如果公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法,在提起诉讼时,( )。A.同时向主管部门投诉反映B.可以一并请求对该规范性文件进行审查C.另行单独请求法院对该规范性文件进行审查D.法院转送制定部门对该规范性文件进行审查【答案】： B 31、建设单位于 2015 年 3 月 15 日接到施工单位提交

13、的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4 月 15 日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于（ ）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。A.2015 年 6 月 15 日B.2015 年 7 月 15 日C.2015 年 3 月 30 日D.2015 年 4 月 30 日【答案】： B 32、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2005年10月1日竣工。2005年8月1日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（ ）。A.没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关B.构成违约，因为客观上存在违约的事实C.没有违

14、约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任D.构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重【答案】： B 33、关于仲裁审理的说法，正确的是（）。A.仲裁审理，必须开庭审理作出裁决B.涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求【答案】： D 34、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括( )。（2012）A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B.工程竣工验收报告C.施工企业签署的工程质量保修书D.住宅工程的住宅

15、质量保证书、住宅使用说明书【答案】： A 35、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（ ）组织专家论证、审査。A.施工企业B.安全监督管理机构C.建设单位D.监理单位【答案】： A 36、关于行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章的审查下列说法正确的是（ ）。A.提出进行审查的要求的机关包括国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会B.如果地方政府认为某一行政法规同宪法或者法律相抵触，可以向国务院书面提出进行审查的建议C.如果某社会团体认为某一地方性法规同宪法或者法律相抵触，可以向省、自治区、直辖市的人民

16、代表大会常务委员会提出进行审查的建议D.某自治州人民政府认为某一地方政府规章同宪法或者法律相抵触的，可以向省、自治区、直辖市的人民政府提出进行审查的建议【答案】： A 37、投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金可不予返还的是（ ）。A.招标人终止招标的B.投标人中标并在招标活动结束后与招标人签订书面合同的C.投标截止后投标人撤销投标文件的D.投标人未中标的【答案】： C 38、（2020年真题）关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只能在土地的地表设立B.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立以C.建设用地使用权在土地的地上设立后

17、，权利人自动获得该土地地下的使用权D.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立【答案】： D 39、按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为( )三个序列。A.特级、一级至三级B.特级、一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.施工总承包、专业承包和施工劳务【答案】： D 40、关于安全生产事故调查管辖的说法,正确的是()。A.特别重大事故由省级人民政府授权有关部门组织事故调查组进行调查B.上级人民政府认为必要时,可以调查由下级人民政府负责调查的事故C.对于一般事故,县级人民政府于可以委托事故发生单位组织调查组进行调查D.较大事故由县级人民政府直接组织事故调查组进行调查,也可授权或者

18、委托有关部门组织事故调查组进行调查【答案】： B 41、施工项目招标投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中标后拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明()。A.要约不能撤回B.要约具有法律效力C.承诺不能撤销D.要约邀请具有法律效力【答案】： B 42、设计单位的安全责任不包括（ ）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告D.对设计成果承担责任【答案】： C 43、（2019年真题）关于民用建筑强制节能标准的说法,正确的是()。A.不符

19、合民用建筑强制性节能标准的项目,已经建成的必须拆除B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向有关行政部门报告【答案】： C 44、注册建造师不能从事( )。A.工程项目总承包管理B.工程项目管理服务C.工程技术经济咨询D.注册单位资质许可范围外的工作【答案】： D 45、根据文物保护法，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案

20、】： C 46、关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。（2014）A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】： B 47、一裁终局原则体现了仲裁的（ ）特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性【答案】： D 48、根据历史文化名城名镇名村保护条例，下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是（ ）。A.不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除外B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的

21、，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑【答案】： C 49、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。2014A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】： A 50、建设工程保险是为了( )。A.分散危险，消化损失B.防止危险，确保人身财产安全C.消除危险，避免损失D.预防危险，增加收入【答

22、案】： A 第二部分 多选题(50题)1、注册建造师不得同时承担两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中的（ ）情况除外。A. 同一工程相邻分段发包或分期施工的B. 因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的C. 合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D. 因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E. 合同约定的工程验收合格【答案】： AB 2、下列关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记，不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地

23、使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力【答案】： AC 3、下列情形中，发包人请求解除建设工程施工合同时应予以支持的有()A.承包人明确表示不履行合同义务的B.承包人将承包的建设工程进行非法转包的C.承包人完成的建设工程质量严重不合格的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人要求支付合同未约定价款的【答案】： AB 4、对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼,由()人民法院管辖A.原告住所地B.被告住所地C.限制人身自由地D.财产所在地E.中级人民法院【答案】： AB 5、关于建设工程保险的说法，正确的有( )。（2012）A.工程开工前，承包商应为建设

24、工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【答案】： B 6、关于工程质量检测机构的说法,正确的有（）。A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质E.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档【答案】： BCD 7、工程监理单位在实施工程监理的过程中，发现安全事故隐患，其能

25、够采取的措施有（ ）。A.罚款B.要求施工单位整改C.要求施工单位暂时停工D.要求施工单位停业整顿E.向有关主管部门报告【答案】： BC 8、某工程招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则 该工程担保的方式包括（ ）。A.保证 B.抵押 C.动产质押D.权利质押 E.定金【答案】： AD 9、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。2017A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂 C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于

26、拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 10、根据行政处罚法，地方性法规可以设定的行政处罚有（ ）。A. 警告B. 没收违法所得C. 责令企业停产停业D. 吊销营业执照E. 行政拘留【答案】： ABC 11、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于由报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。（2015）A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 12、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.勘察、设计单位应

27、当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.设计单位不能与施工承包单位、供应单位有隶属、利害关系D.设计单位应当依据强制性标准设计，并参考勘察成果文件E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】： A 13、根据建筑业企业资质管理规定，施工企业资质的法定条件有（ ）。A.有符合规定的净资产B.有符合规定的主要人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备E.有符合规定的已完成工程业绩【答案】： ABD 14、根据工程建设项目施工招标投标办法规定，投标文件一般包括（ ）。A. 投标函B. 投标保证金C. 施工组织设计D. 商务和技

28、术偏差表E. 投标报价【答案】： ACD 15、建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ ）。A. 由专人管理B. 堆放在特定位置C. 定期检查、维修和保养D. 建立相应的资料档案E. 按照国家规定及时报废【答案】： ACD 16、关于规范性文件效力比较及处理，说法正确的是( )。A.行政法规的效力低于法律B.地方性法规的效力低于地方政府规章C.根据授权的法规与法律就同一事项的规定不一致时，由全国人大常委会裁决D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】

29、： ACD 17、下列属于民商事仲裁制度特点的是( )。A.仲裁以不开庭审理为原则B.仲裁活动必须严格按照法律规定的程序和方式进行C.仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体和个人干涉D.仲裁裁决一经做出即发生法律效力，裁决不能上诉E.仲裁当事人可以选择仲裁的审理方式、开庭形式【答案】： CD 18、关于不当或者违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。（2016）A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任B.代理人不履行职责，应当承担民事责任C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任D.表见代理的民事责任由被代理人承担E.委托书授权不明

30、的，责任由被代理人承担【答案】： BD 19、在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的是（ ）。A. 基础设施工程为设计文件规定的该工程合理使用年限B. 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限C. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年D. 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E. 电气管道、给水排水管道、设备安装和装修工程，为1年【答案】： ABCD 20、根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知,可以要求建筑业企业在工程建设中缴纳的保证金有（ ）A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.农民工工资保证金E.文明

31、施工保证金【答案】： ABCD 21、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 22、（2020年真题）关于质权的说法，正确的有（）。A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的孳息E.质权人负有妥善保管质押财产的义务【答案】： AB 23、某建筑工程股份

32、有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有（ ）。A.公司股东 B.公司董事长C.公司职工代表 D.公司总经理E.公司财务经理【答案】： AC 24、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,下列情形中,发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】： AB 25、某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据劳动法的规定，

33、在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（ ）。A. 女职工李某，距产假结束还有5天B. 会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈C. 职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D. 材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E. 材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行【答案】： ABD 26、关于违约金条款的适用，下列说法正确的是（ ）。A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

34、D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时,对方可以同时适用违约金条款及定金条款 E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【答案】： ABC 27、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 28、根据工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会对投标文件按否决投标处理的情形有( )。A.投标人有串通

35、投标、弄虚作假、行贿等违法行为B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字C.授标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【答案】： ABC 29、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证能够质押的是（ ）。A. 存款单B. 仓单C. 房屋所有权证书D. 提单E. 汇票【答案】： ABD 30、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有（ ）。A. 应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B. 应当以鉴定合格日期为竣工日期C.

36、鉴定日期为顺延工期的期间D. 应当以申请鉴定日期作为竣工日期E. 应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 31、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。A.工程名称 B.取样部位 C.工程地点 D.样品名称 E.取样日期【答案】： ABD 32、有关土地管理说法正确的是()。A.国家实行土地用途管制制度B.国家严格限制农用地转为建设用地C.国家控制建设用地总量D.对耕地实行特殊保护E.城市市区郊区的土地属于国家所有【答案】： ABCD 33、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。A.因使用不当造成的质量问题B.质

37、量监督机构没有发现的质量问题C.监理单位没有发现的质量问题D.第三方造成的质量问题E.不可抗力造成的质量问题【答案】： AD 34、根据民事诉讼法规定，不适用诉讼时效的情形是（ ）A.王某在马路上被车撞伤的赔偿B.李某在银行存款本金返还请求C.张某购买的国债兑换请求D.施工单位请求支付工程款的请求权E.某公司国际货物买卖争议【答案】： BC 35、根据行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（ ）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为C.调解行为D.行政指导行为【答案】： A 36、根据招标投标法及相关规定，下列情形中属

38、于中标无效的有（ ）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.不同投标人的投标文件相互混装C.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便D.中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的E.投标人提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明【答案】： ABC 37、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位的（ ）应当经建设行政主管或其他有关部门考核合格方可任职。A. 主要负责人B. 一般从业人员C. 特种设备作业人员D. 项目负责人E. 专职安全生产管理人员【答案】： AD 38、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法

39、，正确 的是（ ）。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 39、地役权合同一般包括（ ）等条款。A. 合同的公证机关B. 供役地和需役地的位置C. 利用目的和方法D. 利用期限E. 费用及其支付方式【答案】： BCD 40、某施工项目招标，中标的施工单位与招标人订立合同并交纳履约保证金后，拒不履行该合同，导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于施工单位承担赔偿责任 的说法，正确的有（ ）。A.损失未超过履约保证金的，按照履约保证金承担

40、赔偿责任 B.损失超过履约保证金部分，不再承担赔偿责任C.损失起过履约保证金部分，仍应承担赔偿责任 D.没有提交履约保证金，不再承担赔偿责任 E.没有提交履约保证金，仍应承担赔偿责任【答案】： AC 41、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有( )。A. 投标人在投标有效期内撤回投标文件B. 投标人在开标前撤回投标文件C. 中标人拒绝提交履约保证金D. 投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E. 中标人拒绝签订合同【答案】： AC 42、下列选项中，劳动者可以单方面解除劳动合同的情形包括（ ）。A. 用人单位未按照合同约定提供劳动保护或者劳动

41、条件的B. 用人单位未及时足额支付劳动报酬的C. 用人单位经常延长劳动时间的D. 用人单位纪律过于严格，劳动者感到不自由E. 用人单位用暴力逼迫劳动者劳动的【答案】： AB 43、关于仲裁调解的表述中，正确的有（ ）。A.仲裁调解是仲裁机构对受理的仲裁案件进行的调解B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解C.当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解D.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力【答案】： ABC 44、因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是()。A.所有人B.管理人C.监理人D.使用人E.政府【答案】： ABD 45、下列施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格方可任职的有( )。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【答案】： ABC 46、 下列案件调解达成协议,人民法院可以不制作调解书的有()。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.给付财产的调解书E.分期给付的调解书【答案】： ABC 47、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（ ）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有