一级建造师之一建工程法规题库完整题库完整答案.docx

《一级建造师之一建工程法规题库完整题库完整答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库完整答案.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库完整答案第一部分 单选题(50题)1、2013 年 3 月 15 日，李某和甲公司发生了劳动报酬的争议，同年 7 月 1 日李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请 ，而甲公司不同意通过仲裁的方式解决争议 。对此 ，以下说法正确的是（ ）。A.因为超过了劳动仲裁的时效期间，因此劳动仲裁委员会不应当的受理B.劳动仲裁委员会应当受理C.建筑公司不同意仲裁结果的，可在收到裁决书后的 30 日内提起诉讼D.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此劳动仲裁委员会不应当受理【答案】： B 2、关于工程建设国家标准的说法，正确的是（ ）。 A.工程建设推荐性国家标准

2、由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】： C 3、下列情形符合注册建造师执业管理办法（试行）规定的是（ ）。A.无正当理由拒绝或未及时签字盖章的B.以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动C.保守商业秘密的D.不配合办理交接手续的【答案】： C 4、下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是()。A.材料锈蚀引起的工程损失B.设计错误引起的工程损失C.工艺不善引起的工程损失D.地面下陷引起的工程损失【答案】： D 5、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法错

3、误的是（ ）。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】： C 6、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（ ）万元。A. 6B. 14C. 20D. 26【答案】： D 7、建设工程安全生产管理条例进一步规定，分包单位应当服从总承

4、包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）A.主要责任B.次要责任C.不承担责任D.连带责任【答案】： A 8、商标设计者的人身权受( )保护。A.专利法B.消费者权益保护法C.著作权法D.劳动合同法【答案】： C 9、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.2C.6D.12【答案】： A 10、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（ ）组织专题技术讨论，并报批准该项标准的建设行政

5、主管部门或国务院有关主管部门审定。A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 设计单位【答案】： B 11、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2007年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2007年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为()。A.2008年4月1日B.2008年8月1日C.2009年4月1日D.2010年8月1日【答案】： D 12、.建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（ ）。A.将承包的工程转包或违法分包B.不履行保修义务或拖延履行保修义务C.按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员，未经培训

6、、考核、未取得证书上岗，情节严重的D.在尚未完工的建筑物内设置员工集体宿舍【答案】： C 13、某建筑施工企业2018 年6 月1 日向建筑物资公司租用了一批脚手架，租期1 年。2018 年7 月1 日，由于资金紧张， 建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业，双方于2018 年7 月10 日签订了买卖合同。则该建筑施工企业从（ ）开始对脚手架拥有所有权。A. 2018 年6 月1 日B. 2018 年7 月1 日C. 2018 年7 月10 日D. 2019 年6 月1 日【答案】： C 14、投标人如果对招标文件有异议，依法应当先进行的活动是（ ）。A. 向有关行政监督部门投诉B.向招标人

7、提出异议C.向法院起诉D.申请仲裁【答案】： B 15、根据我国民事诉讼法的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。A.3B.5C.10D.15【答案】： C 16、与保险人订立合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人是（ ）。A. 保险人B. 被保险人C. 投保人D. 受益人【答案】： C 17、下列各项中,关于仲裁员的产生,说法不正确的是()。A.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员B.第3名仲

8、裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定,首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生C.当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员D.当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成的方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定【答案】： B 18、设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不与上位法相抵触的前提下，不可以制定的地方性法规是（ ）。A.城乡建设与管理 B.环境保护C.诉讼与仲裁 D.历史文化保护【答案】： C 19、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照建筑工程施工许可管理办法

9、的规定，其到位资金原则上不得少于（ ）万元。A. 180B. 200C. 240D. 300【答案】： A 20、甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，正确的是（ ）。A. 双方的债务法定抵销B. 双方债务基于一方主张而抵销C. 双方债务性质不同不得抵销D. 双方债务只有约定方可抵销【答案】： D 21、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练 C.参加生产安全事故的调查和处理工作 D.协调配备项目

10、专职安全生产管理人员【答案】： B 22、民法典所称的不可抗力是指（）。A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够预见、可以避免但不能克服的客观情况【答案】： A 23、某施工单位在居民区内承建一施工项目，下列关于该施工单位夜间施工的说法正确的是 （）A.禁止夜间施工B.夜间24时前可以施工 C.公告附近居民后，可以在夜间施工 D.因特殊需要，取得主管部门证明并公告后可以施工【答案】： D 24、关于法人的说法，正确的是( )。A.法人分为营利法人和非营利法人B.法人以其登记注册地为住所地C.有独立经费的机关法人

11、从批准之日取得法人资格D.建设单位可以不具有法人资格【答案】： D 25、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查【答案】： D 26、建设工程质量监督机构的下列行为错误的是

12、（ ）A. 在办理报监手续时，收取监督费B. 发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C. 发现工程质量问题时，采取局部停工措施D. 监督竣工验收程序【答案】： B 27、根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。（2015）A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】： B 28、根据循环经济促进法规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（ ）。A.预拌混凝土B.袋装水泥C.预拌砂浆D.散装水泥【答案】： B 29、根据建设工程质量管理条例的规定，工程验收必备的条件中不包括()

13、。A.有完整的技术档案B.有完整的施工管理资料C.主要材料及设备的进场试验报告D.监理单位签署的工程质量保修书【答案】： D 30、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。A.土地主管部门B.建设行政主管部门C.城乡规划主管部门D.授权的镇人民政府【答案】： C 31、王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋己出租给张某。在张某不同意解除房 屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（ ）。A.对王某实行货币补偿 B.对张某实行货币补偿C.对张某实行房屋产权调换 D.对王某实

14、行房屋产权调换【答案】： D 32、行政责任的承担方式包括行政处罚和( )（2012）A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可【答案】： B 33、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据 合同法，此协议为（）。（2016）A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【答案】： B 34、关于招标代理机构，下列说法正确的是（）。A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，应该自行办理招标事宜B.依法必须进行招标的项目，招标人自行办

15、理招标事宜的，可以向有关行政监督部门备案C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织D.招标代理机构与其他国家机关可以存在隶属关系，但不得存在其他利益关系【答案】： C 35、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理（）。2017A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续【答案】： A 36、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是( )。（2012）A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】： A 37、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。 2

16、016A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施 B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用 C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文 D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止【答案】： D 38、下列关于质权的说法正确的是()。A.质物不需要转移占有B.不动产可以作为质物C.著作权里的财产权可以作为权利质押D.权利质押不需要将权利凭证交付质押人【答案】： C 39、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B.配备兼职安全生产管理

17、人员 C.各分部分项工程有应急预案 D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【答案】： A 40、建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间7OdB(A),夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()。A.15db(A)B.20db(A)C.25db(A)D.30db(A)【答案】： A 41、 下列选项中，当事人应承担侵权责任的是( )。A. 工地的塔吊倒塌造成临近的平房被砸塌B. 某施工单位未按照合同约定工期竣工C. 因台风导致工程损害D. 某工程存在质量问题【答案】： A 42、关于表见代理的错误说法是（ ）。A. 表见代理的行为人没有代理权B. 表见代理是无效代理C. 表

18、见代理在本质上属于无权代理D. 善意相对人有理由相信行为人有代理权【答案】： B 43、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值20 万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1 万元。关于本案例中债的性质的说法，正确的是（ ）。A.丙向甲返还设备属于无因管理之债B.乙向甲支付设备款属于合同之债C.甲向乙少收1 万元货款属于侵权之债D.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】： B 44、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.

19、诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间【答案】： B 45、建筑市场不良行为信息公布期限一般是（ ）。A. 1个月至2年B. 2个月至1年C. 3个月至2年D. 6个月至3年【答案】： D 46、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是（ ）。A. 申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请B. 申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请C. 被申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭D. 被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决【答案】： C 47、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情

20、况的书面报考。( 2015真题 )A.15 B.20 C.30 D.60【答案】： A 48、按照民法典规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按（ ）履行。A.订立合同时履行地的政府定价 B.订立合同时履行地的市场价格 C.履行合同时履行地的政府定价 D.履行合同时履行地的市场价格【答案】： B 49、下列说法不正确的是（）。A.要约的撤回要在要约的通知到达受要约人之前B.要约的撤回要在要约的通知同时到达受要约人C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.要约不可以撤回【答案】： D 50、关于工程建设项目是否需招标的说法，正确的是（ ）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

21、B.涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾的项目一律不招标C.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能自行建设的项目可以不进行招标D.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的项目可以不进行招标【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。( 2015真题 )A.工程名称 B.取样部位 C.工程地点 D.样品名称 E.取样日期【答案】： ABD 2、施工企业安全生产费用管理的原则有()。A.企业提取B.使用节制C.政府监管D.确保需要E.规范使用【答案】： ACD 3、下列违法行为中应责令改正,处20万

22、元以上50万元以下的罚款有()。A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的B.建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的C.工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字D.建设单位明示或者喑示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的E.施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备【答案】： BD 4、根据关于促进建筑业持续健康发展的意见,严格执行工程质量终身责任制,在建筑物明显部位设置永久性标牌,公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、造成工程质量事故的,依法给予责任单位

23、()处分。A.停业整顿B.降低资质等级C.吊销资质证书D.一定时间直至终身不得再入此行不业E.通过国家企业信用信息公示系统予以公示【答案】： ABC 5、关于施工企业对仝体员工进行安仝生产教育培训的说法,正确的有()。A.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训B.未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业C.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训D.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训E.生产经营单位不必建立安全生产教育和培训档案【答案】： ABD 6、以下关于物权效力、物权合同、物权保护的说法中，正确的是()。A.不动产物权经

24、依法登记，发生设立效力B.未经物权登记，不动产交易合同无效C.动产转让的，经合同签字盖章时发生物权效力D.机动车转让的，未经登记，不得对抗善意第三人E.因物权的归属、内容产生争议的，当事人可以请求返还原物【答案】： AD 7、施工企业按照安全生产靑任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ )。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准【答案】： ABD 8、下列选项中属于施工单位主要负责人的安全生产方面主要职责的是（ ）。 A. 确保安全生产费用的有效使用B.

25、及时、如实报告生产安全事故C. 制定安全生产规章制度和操作规程D. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入E. 对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录【答案】： CD 9、招标投标法规定，我国招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A. 公开原则B. 公平原则C. 公正原则D. 诚实原则E. 自愿原则【答案】： ABCD 10、导致中标无效的情形有（ ）。A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招

26、标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 11、下列属于部门规章的有( )。A.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法B.招标公告发布暂行办法C.工程建设项目招标范围和规模标准规定D.重庆市建设工程造价管理规定E.城市房地产开发经营管理条例【答案】： ABC 12、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，评标过程有（ ）情形，评标无效，应当依法重新进行评标或者重新进行招标，有关行政监督部门可处3万元以下的罚款。A. 使用招标文件没有确定的评标标准和方法的B. 应当回避担任评标委员会成员的人参加评标的C. 评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的D. 评标委员

27、会及其成员在评标过程中有违法行为，但不影响评标结果的E. 评标标准和方法含有倾向或者排斥投标人的内容，妨碍或者限制投标人之间竞争，但不影响评标结果的【答案】： ABC 13、符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有( )。A.合同签订地人民法院 B.被告住所地人民法院C.合同履行地人民法院 D.合同纠纷发生地人民法院E.标的物所在地人民法【答案】： ABC 14、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。( 2015真题 )A.承包人明确表示不履行合同主要义务的 B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包

28、人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 15、根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（ ）。A. 未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B. 未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C. 隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D. 未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】： B 16、关于租赁合同特征的说法，正确的是（ ）。A.租赁期限超过20年的租赁合同无效B.没有约定时承租人可以转租C.租赁合同应当采取书面形式D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，

29、不影响租赁合同的效力【答案】： D 17、建设工程质量管理条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，()。A.给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款B.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E.情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任【答案】： BCD 18、根据民法典，合同权利义务终止的情形为（）。A.债务已经按照约定履行B.合同解除C.债务相互抵消D.债权人依法将标的物提存E.债权人免除债务【答案】： AB

30、C 19、建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定，监理单位总监理工程师应当按照()进行监理，对施工质量承担监理责任。A.法律法规B.工程承包合同C.技术标准D.设计文件E.工程监理合同【答案】： ABCD 20、施工作业人员应当享有的安全生产保障权利包括()A.知情权B.建议权C.拒绝违章指挥权D.避险权E.获得奖励权【答案】： ABC 21、王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（ ）。A. 应当制定安全生产规章制度B. 落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程C. 确保安全生产费用的有效使用D. 制定安全施工措施、清除安全事故隐患E.

31、 及时、如实报告安全生产事故【答案】： BCD 22、下列要求中,属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的有()A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受单位的安全生产教育培训C.发现安全事故隐患立即向上级报告D.施工中遇到危及人身安全时停止工作E.正确使用安全防护用具【答案】： BC 23、下列事项只能由法律规定的有()。A.对非国有财产的征收B.税种的设立C.县级人民法院的组织与职权D.基层群众自治制度E.城市建设事项【答案】： ABCD 24、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）（2013）A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业

32、法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【答案】： BC 25、根据国家有关消防安全的规定，下列行为属于违法的有( )。A.李某在紧急情况下将一车间的消火栓拿到二车间B.王某利用消火栓周围的空地堆放物品掩埋了消火栓C.车间内生产原材料堆放在车间的通道上D.公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水E.特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火【答案】： AB 26、下列文件和资料中,属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。A.建设用地规划许可证B.可行性研究报告C.建设工程规划许可证D.施工企业资质等级证书及营业执照副本E.工程勘察设计文件【答案】：

33、 CD 27、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。2014A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以有外资建筑企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建设工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围承包工程【答案】： B

34、D 28、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有（ ）。A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.不动产物权未经登记，合同也不发生效力E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【答案】： AB 29、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确 的是（ ）。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，

35、丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 30、绿色施工导则对节能措施的规定包括（ ）。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】： ABCD 31、根据劳动合同法规定，下列情形中，属于劳动合同无效或部分无效的是（ ）。A.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.违反

36、法律、行政法规强制性规定的E.劳动者主动提出解除合同的【答案】： ABD 32、根据民事诉讼法，下列案件纠纷适用专属管辖的有（ ）。A. 货物运输B. 人员伤害C. 房屋权属D. 土地使用权出让E. 建设工程施工合同【答案】： CD 33、建筑工程一切险的保险人对()各项原因造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.维修保养或正常检修的费用C.因外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用【答案】： ABD 34、下列关于投标人实施的不正当行为的表述中，正确的是（ ）。A. 投标人相互约定降低投标报价，属于投标人

37、之间串通投标B. 招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标C. 通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标D. 通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任E. 投标人的成本价可能低于市场平均成本价【答案】： AB 35、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（ ）。（2014）A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 36、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有（）。A.砌筑砂浆试块B.混凝土试块C.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的钢筋及连接接头试件E.屋内使用的所有防水材料【答案】： CD 37、下

38、列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（ ）。A.产权转移证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】： ABC 38、下列关于无权代理的说法,正确的有()。A.无权代理的行为,未经追认,被代理人不承担民事责任B.无权代理的行为,未经追认,行为人承担民事责任C.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的,视为否认D.超越代理权属于无权代理E.表见代理属于无权代理,但代理行为有效【答案】： ABD 39、关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当共同

39、就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同【答案】： ABC 40、根据行政诉讼法的规定，下列情形中属于法院受案范围的是（ ）。A.公民李某符合颁发许可证的条件，但是行政机关拒绝颁发B.王某认为工商管理局吊销其营业执照的处罚决定过重C.张某认为行政机关违反法律规定乱收费D.公务员赵某认为行政机关免除其公职的处分决定不合理E.某施工单位认为某规范性文件关于罚款的规定太重，不合理【答案】： ABC 41、关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有

40、（）。2018真题A.不动产既可用于抵押，也可用于质押B.动产既可用于抵押，也可用于质押C.动产既可用于抵押，但不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押【答案】： BD 42、按照建设工程质量管理条例规定，建设行政主管部门和其他政府部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：( )。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.要求被检查的单位暂缓施工配合检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.传唤工程质量责任人员谈话E.对涉及结构安全试块、试件同步取样检测【答案】： AC 43、关于增值税纳税人的说法,正确的有()A.在中华人民共和国境

41、内销售无形资产的单位为增值税的纳税人B.纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人C.小规模纳税人应当向主管税务机关办理登记D.小规模纳税人会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理登记,不作为小规模纳税人计算应纳税额E.在中华人民共和国境内销售不动产的个人,无需交纳增值税【答案】： ABD 44、根据建筑施工企业生产许可证管理规定安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2017真题A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的 D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的【答案】： ABCD 45、根据事故具体情况.事故调查组成员由关人民政府.安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加（2013）A.监察机关B.人民法院C.公安机关D.人民检察院E.工会【答案】： ACD 46、下列关于企业法人、法定代表人与项目经理部的法律关系,说法正确的有()。A.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构,不具备法人资格B.项目经理部行为