一级建造师之一建工程法规题库题库含答案【考试直接用】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库含答案【考试直接用】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库含答案【考试直接用】.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库含答案【考试直接用】第一部分 单选题(50题)1、关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系【答案】： D 2、施工项目中，需要由总承包单位统一组织安排的是（ ）。A. 生产安全事故应急救援预案B. 应急救援组织的建立C. 应急救援人员的配备D. 救援器材、设备的配备【答案】： A 3、某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于()。A.保证B.质押C

2、.抵押D.留置【答案】： C 4、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A.监理工程师办公室与工人宿舍 B.监理工程师办公室与工人食堂C.监理工程师办公室与木工车间 D.工人宿舍与食堂【答案】： C 5、某钢铁厂用偷梁换柱的方法与建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质价格出售给建筑公司，该建筑公司将此钢材应用到工程上发生了重大事故，则该建筑公司()A.只能申请法院或仲裁机构变更该合同B.可申请法院或仲裁机构撤销该合同C.可申请法院确认该合同无效D.可继续认可该合同【答案】： B 6、下列施工作业人员的做法中，()属于正当行使紧急避险权。

3、A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业【答案】： C 7、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司,租期为2年,在租赁期间,甲公司又与内公司签订了房屋买卖合同。根据民法典,下列说法中正确的是（）。A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效,因为甲公司未取得乙公司的同意B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效,原租赁合同继续有效C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效,原租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.如丙公司购买了房屋,则丙公司有

4、权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行【答案】： B 8、根据行政许可法，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.部门规章【答案】： D 9、一级建造师的注册条件是（）。A.应当具有高级职称B.无违法记录C.受聘于两个以下相关企业D.达到继续教育要求【答案】： D 10、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为()。（2014）A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人C.普通债权人、

5、全款购房人、承包人、抵押债权人D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人【答案】： D 11、下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是()。A.火灾B.地震C.原子裂变D.爆炸【答案】： C 12、关于法人的说法，正确的是( )。A.法人分为营利法人和非营利法人B.法人以其登记注册地为住所地C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.建设单位可以不具有法人资格【答案】： D 13、负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是()。A.住房和城乡建设部B.交通部C.人事部D.发改委【答案】： A 14、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（ ）。A. 可以转包检测业务B. 具有独立

6、的法人资格C. 是中介机构D. 分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】： A 15、关于工伤认定的说法，正确的是（）。A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人【答案】： B 16、李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据民事诉讼法的规定，本案应当由( )人民法院管辖。A.合同签署地B.房屋所在地C.李某住所地D.房地产公司注册登记地【答案】： B 17、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在

7、合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（ ）。A. Z市人民法院应当依法对此案进行审理B. Z市人民法院应当裁定不予受理C. Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D. Z市仲裁委员会不应当受理此案【答案】： B 18、建设工程施工合同签订后，发包人合同外附属市政工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按照（ ）市场价格履行。A. 订立合同时合同签订地B. 订立合同时合同履行地C. 履行合同时合同签订地D. 履行合同时合同履行地【答案】： B 19、根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单

8、位应当自中止施工之日起（ ）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A. 15天B. 1个月C. 2个月D. 3个月【答案】： B 20、根据消防法,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。2017真题A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查【答案】： C 21、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。2018真题A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办B.向原安全生

9、产许可证颁发管理机关申请注销后补办C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办【答案】： D 22、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.建设工程承包活动属于法定代理 B.建筑材料设备的采购不得委托代理 C.建设工程诉讼只能委托律师代理 D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】： D 23、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（ ）。A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资已经全部到位C.建设资金已经落实，建设单位已提供建设资金已经落实承诺书D.已经与施工企业签订

10、了合作协议【答案】： C 24、建设单位与承包商就某一工程签订了工程承包合同。在合同履行到1/3时，由于法律、行政法规的变更导致工程项目停建。此时，建设单位与承包商之间工程承包合同法律关系的终止属于()终止。A.合同解除B.债务已经按照约定履行C.法律规定或者当事人约定终止的其他情形D.债务相互抵消【答案】： C 25、建设项目在投入生产或者使用之前,其环境噪声污染防治设施必须经（ )验收;达不到国家规定要求的,该建设项目不得投入生产或者使用。A.环境保护行政主管部门B.城市管理主管部门C.住房和城乡建设行政主管部门D.卫生监督主管部门【答案】： A 26、根据绿色施工导册，关于临时用地指标和

11、临时用地保护的说法，正确的是（）。A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计 B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80% C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境 D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化【答案】： C 27、安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合

12、安全生产法有关规定的是（ ）。A. 应建立应急救援资金专款专用制度B. 可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C. 应对应急救援器材进行经常性维护保养D. 各级负责人府兼任应急救援人员【答案】： C 28、（ ）是指权利人在法定的期间内不行使权利，该期间届满后，发生义务人可以拒绝履行其给付义务效果的法律制度。A.时效B.委托C.诉讼时效D.诉讼时效的中止【答案】： C 29、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。A.人大主席团 B.国务院总理 C.最高人民法院院长 D.国家主席【答案】： D 30、某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未

13、能达成一致，此时，该部分货物的价款应按()的市场价履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地【答案】： B 31、某工程建设项目发生工程款结算纠纷，当地建设行政管理部门组织建设方与施工方进行了商谈但未达成一致意见，上述纠纷属于()。A.民事纠纷B.行政纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】： A 32、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。2014A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案 D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【答案】： A 33、经有关部门

14、依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（ ）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库 B.占用保护规划确定保留的道路 C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D.合同变更协议自签字之日起生效【答案】： C 34、下列选项中，属于劳动合同的必备条款的是（ ）。A. 补充保险和福利待遇B. 劳动合同期限C. 试用期D. 培训事项【答案】： B 35、安装工程一切险所承保的损失范围包括（ ）。A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失C.因施工机具失灵造成的本身的损失D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用【答案】： D

15、 36、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。2017真题A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】： D 37、生产经营单位使用涉及生命安全危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。A. 专业检测机构检测合格，取得安全标志B. 专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准C. 专

16、业检验机构检验合格，申请安全使用证D. 健立专门安全管理制度，定期检测评估【答案】： A 38、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是( )。（2013）A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】： C 39、小刚未满17岁即应聘于某施工单位,下列关于此事说法正确的是()A.小刚未成年,签订劳动合同属于无效劳动合同B.因为是临时工作,可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.

17、可以安排小刚从事有毒有害的劳动,但必须保证安全【答案】： C 40、某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A.转包合同，合同有效B.转包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效【答案】： D 41、某项目工程为了赶工期昼夜施工,严重影响相邻小区居民的休息,经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工,并赔偿2万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系,说法正确的是()。A.构成了不当得利之债B.构成了无因管理之债C.构成了侵权之债D.没有债的关系【答案

18、】： C 42、按照建设工程质量管理条例要求，施工单位必须按照工程设计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。A.施工技术标准B.总监理工程师的要求C.监理单位的要求D.建设行政主管部门的要求【答案】： A 43、确定同级人民法院在各自的辖区内管辖第一审民事案件分工和权限的是()。A.地域管辖B.级别管辖C.移送管辖D.指定管辖【答案】： A 44、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。（2016）A.只能由法院确定归

19、属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还【答案】： B 45、未经总监理工程师签字，（ ）。A.建设单位不拨付工程款B.施工单位不得进行下一道工序的施工C.建筑材料不得在工程上使用D.建筑构配件不得在工程上安装【答案】： A 46、安全生产许可证的有效期为（ ）年。 A. 1B. 2C. 3D. 5【答案】： C 47、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（ ）。A.工程款支付条款订立时显失公平的B.发包人对投标文件有重大误解订立的C.依法应当招标的项目中标无效后订立的D.承包人超越资质等级订立

20、但在竣工前取得相应等级资质证书的【答案】： C 48、建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响做出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报（ ）审查批准。A.地方政府主管领导B.建设单位主管领导C.环境保护行政主管部门D.大气污染防止监管部门【答案】： C 49、提出行政许可申请的法定方式不包括()。A.电子邮件B.电话C.传真D.信函【答案】： B 50、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经（ ）认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行

21、政主管部门【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。 A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 2、根据民法典，撤回要约的通知应当（）。2014A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约

22、人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人【答案】： D 3、某施工企业与甲订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙，随后该施工企业向乙索回货款，并支付给甲。2018真题关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据的说法，正确的有（）。2018真题A.施工企业与甲之间形成合同之债B.甲、乙之间不存在债的关系C.乙与施工企业之间形成不当得利之债D.施工企业与乙之间形成合同之债E.乙与施工企业之间形成无因管理之债【答案】： ABC 4、（2020年真题）关于质权的说法，正确的有（）。A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C

23、.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的孳息E.质权人负有妥善保管质押财产的义务【答案】： AB 5、不需要领取施工许可证的条件是( )。A.工程投资额在 30 万元以下的建筑工程B.抢险救灾工程C.实行开工报告审批制度的建筑工程D.政府行政办公用工程E.农村自建低层住宅【答案】： ABC 6、关于工程建设中债的说法，正确的有（）。 2016A.建立单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债 D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设

24、备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 7、对于保修义务的承担和维修的费用承担，下列说法中正确的是（ ）。A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担费用B.由于设计问题造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，维修费用由施工单位向设计单位索赔C.因建设单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其费用由建设单位承担D.因使用不当造成的损坏问题，由使用单位负责维修，其费用由使用单位自行负责E.因地震等自然灾害或者其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担费用【答案】： AC 8、根据民用建筑节能条

25、例,施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工应?承担的法律责任有（）。A.县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正B.处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款C.情节严重的,由颁发资质证书的部门责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书D.情节严重的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书E.造成损失的,依法承担赔偿责任【答案】： ABC 9、根据建筑法规定,超越本单位资质等级承揽工程的,法律责任的承担方式有()。A.责令停止违法行为,处以罚款B.可以责令停业整顿,降低资质等级C.情节严重的,吊销资质证书D.有违法所得的,予以没收E.情节特別严重的

26、,依法追究刑事责任【答案】： ABCD 10、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括( )。（2012）A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址【答案】： BD 11、施工单位的“安管人员”主要是（ ），须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格，并取得安全生产考核合格证书。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.特种作业人员E.施工作业人员【答案】： ABC 12、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部

27、门申报()。A.项目名称B.施工场所和期限C.施工单位资质D.可能的环境噪声值E.噪声污染防治措施【答案】： ABD 13、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。( 2015真题 )A.公安机关 B.有关人民政府 C.人民法院 D.安全生产监督管理部门 E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： ABD 14、（2020年真题）下列情形中，应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有（）。A.标的物需要运输，当事人对交付地点约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后B.施工企业购买一批安全帽，出卖人尚未交付C.标的物已抵交付地点，施工企业因标的物质量不

28、合格而拒收货物D.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货E.出卖人在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： BC 15、下列标准属于强制性国家标准的有（ ）。A. 行业专用的质量标准B. 工程建设通用的安全标准C. 工程建设专用的制度方法标准D. 工程建设通用的试验标准E. 工程建设行业专用的评定方法标准【答案】： BD 16、根据民法典规定，下列关于建设用地的使用说法正确的是()。A.建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押。法律另有规定的除外B.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权C.工业、商业、旅游、娱乐和商品住

29、宅等经营性用地可以协议取得D.建设用地使用期限由当事人约定E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： AB 17、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）。A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约 C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】： AB 18、某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相

30、关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（ ）。A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款E.解除合同【答案】： B 19、软件合法复制品所有人所享有的权利包括()。A.为了防止复制品损坏而制作备份复制品B.不经该软件著作权人许可，向任何第三方提供修改后的软件C.根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内D.将备份复制品有偿提供给他人使用E.为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改【答案】： AC 20、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部

31、门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政案件的说法，正确的有（ ）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人可以向该部门的上一级人民政府申请行政复议D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.申请人可以向有管辖权的人民法院提起行政诉讼【答案】： AB 21、我国招标投标法规定，投标文件有下列( )情形的，招标人不予受理。A.逾期送达B.未送达指定地点C.未按规定格式填写D.未通过资格预审的E.未按招标文件要求密封【答案】： ABD 22、关于和解的说法，正确的有（）。A.当事人申请仲裁后，达成和解协

32、议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力 C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解 E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 23、下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是（ ）。A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行B.建筑节能分项工程验收应由监理工程师组织C.建筑节能分部工程验收由总监理工程师组织D.建筑节能分部工程质量验收表由项目经理和施工单位负责人签字E.建筑节能质量评估应由监理工程师和项目经理签字【答案】： ABCD 24、某建

33、筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有（ ）。A.公司股东 B.公司董事长C.公司职工代表 D.公司总经理E.公司财务经理【答案】： AC 25、某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（ ）。 A.不应该包括建设行政监督部门代表 B.不应该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低 D.招标人代表所占比例偏低 E.招标人可以直接指定专家【答案】： AC 26、根据注册建造师执业管理办法(试行)，施工单位资质不良行为认定标准

34、包括（ ）。A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D.将承包的工程转包或违法分包的E.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【答案】： AB 27、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有（ ）。A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.不动产物权未经登记，合同也不发生效力E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【答案】： AB 28、下列

35、关于争议评审机制的说法,正确的有（）。A.具有专业性特点B.具有快速反应、现场解决问题的特点C.有助于创造良好气氛D.经争议评审的案件,不得再提起诉讼或仲裁E.双方最终仍保留诉讼或仲裁的救济途径【答案】： ABC 29、行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚()。A.超越职权B.滥用职权C.违反约定程序D.事实认定错误E.适用法律错误【答案】： ABD 30、某工程开工前，发包人为该建设工程办理了建筑工程一切险及第三方责任险，并支付了保险费用，不属于保险的责任范围（ ）。A.由设计院设计范围错误引起的损失和费用B.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误

36、所支付的费用C.大气变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用D.突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸E.盘点时发现的短缺【答案】： ABC 31、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列选项中不属于投标文件内容的是（ ）。 A. 投标函B. 投标报价C. 施工组织设计D. 投标保证金E. 投标技术表【答案】： D 32、诉讼管辖可以分为()。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.专属管辖E.指定管辖【答案】： ABC 33、建设工程领域常见的刑事法律责任包括( )。A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪E.环境污染罪【

37、答案】： ABCD 34、诉讼代理人代为（ ），必须有委托人的特别授权。A.承认、放弃、变更诉讼请求B.进行和解C.提起反诉或者上诉D.收取法律文书E.陈述【答案】： ABC 35、施工企业的主要负责人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（ ）。A.编制专项工程施工方案B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产投人的有效实施E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】： BCD 36、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有（）。A.项目经理

38、为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光 C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任 E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册【答案】： BCD 37、依照立法法的规定，下列事项只能制定法律的是()。A.国家主权的事项B.犯罪和刑罚C.对非国有财产的征收D.民事基本制度E.为执行法律的规定需要制定行政法规的事项【答案】： ABCD 38、以下各项中，不需要办理施工许可证的建设工程是（ ）。 A. 限额以下的小型工程B. 临时性房屋建筑C. 农民自建低层住宅D. 房屋的装修装饰工程E. 抢险救灾工程【答案】： ABC 39、下列情

39、形中，视为投标人相互串通投标的有()。（2014）A.不同投标人的投标文件相互混装B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件D.不同投标人委托同一单位办理投标E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 40、按环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；()环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。A.报装B.维修C.调试D.拆除E.闲置【答案】： D 41、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。A.

40、警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产【答案】： AB 42、施工现场保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的资料，其中索赔证据一般包括（）A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.施工合同【答案】： ABCD 43、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（ ）。A.有防水要求的卫生间为2年B.给水排水管道为5年 C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】： CD 44、施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托

41、的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（ ）。A. 鉴定人员不具备相关的鉴定资格B. 鉴定程序严重违法C. 鉴定结论明显依据不足D. 建设单位也不同意鉴定结论E. 经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用【答案】： ABC 45、从业人员在安全生产活动中的义务包括（ ）。A. 正确佩戴和使用劳动防护用品B. 掌握本岗位工作所需的安全生产知识C. 制定安全生产事故的处理程序D. 绝对服从作业指挥E. 发现事故隐患立即向新闻媒体披露【答案】： AB 46、保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的()等有关的证明和资料。A.过程B.原因C.损失程度D.状态E.性质【答案】： BC 47、建设工程纠纷发生后，双方当事人根据合同约定发生纠纷可以仲裁，其仲裁的特点是()。A.不公开审理B.当事人的自愿性C.仲裁庭独立进行仲裁D.不服仲裁裁决可以提出上诉E.仲裁员应当由仲裁委员会确定【答案】： ABC 48、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某安装工程分包给乙施工单位，乙又 将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人 民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）。A.仅可起诉甲 B.不能起