一级建造师之一建工程法规题库内部题库及答案.docx

《一级建造师之一建工程法规题库内部题库及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库内部题库及答案.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库内部题库及答案第一部分 单选题(50题)1、甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为500万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据民法典的规定，该定金数额最多为（ ）万元。A. 30B. 50C. 100D. 150【答案】： C 2、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位不应在施工现场（ ）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部【答案】： D 3、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）A.不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金 B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标

2、人的投标保证金 C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金 D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金【答案】： D 4、根据建设工程安全生产管理条例的规定，工程监理单位的安全责任包括（ ）。A.编制基坑支护专项施工方案B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准D.依法实施拆除工程备案【答案】： C 5、甲乙双方的合同纠纷于2016年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收。根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（ ）。A.该

3、调解书自2016年7月5日产生法律效力B.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁C.调解书制作完成后，甲乙双方不得反悔D.该调解书自2016年7月6日产生法律效力【答案】： D 6、甲公司根据乙公司的选择,向公司购买了1台大型设备,出租给乙公司使用,乙公司使用该设备时,发现该设备不能正常运行,关于该融租赁合同的说法正确的是（ ）A.甲公司应当对乙公司承担约责任B.若乙公司破产,该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量而直接向两公司索赔D.租赁期限满,乙公司享有该设备的所有权【答案】： D 7、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同,合同约定由建筑公司预先垫付20%

4、的工程款,但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议,建筑公司诉至人民法院,要求开发公司支付工程款并偿还垫付程款的利息,人民法院应()。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持【答案】： B 8、关于用能单位节能管理要求的说法,正确的是（ ）A.用能单位应当加强能源计价管理B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训C.用能单位应当建立节能目标责任制D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】： C 9、保证合同签订后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，

5、正确的是()。A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任【答案】： C 10、债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是()。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】： B 11、关于投标人资格审查与评标的说法，正确的有（ ）。A.资格审查分为资格预审、资格后审B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果D.资格

6、后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查【答案】： A 12、下列标准属于强制性国家标准的有（ ）A.工程建设通用的信息技术标准B.工程建设通用的环境保护标准C.工程建设重要的行业专用的试验标准D.工程建设通用的试验标准【答案】： B 13、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发

7、现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复【答案】： B 14、建筑业企业资质证书有效期为( )年。A.1B.2C.3D.5【答案】： D 15、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。A.5天 B.15天 C.20天 D.1个月【答案】： D 16、关于保证责任的说法，正确的是（）。A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证 B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任 C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任 D.一般保

8、证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月【答案】： C 17、根据绿色施工导册，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。 2016A.根据施工规模及现场条件等因素合力确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计 B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80% C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境 D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化

9、的要求，安排场地新建绿化【答案】： C 18、某施工单位承包了某工程，该工程计划于6月15日开工，该施工单位在5月5日与保险公司签订了建筑工程一切险，6月8日用于保险工程的材料、设备运抵现场，实际开工日期为月20日，建设工程一切险的起始时间为（ ）。A.6月15日B.5月5日C.6月8日D.6月20日【答案】： C 19、建设工程竣工时发现的非施工单位原因的质量问题或质量缺陷,施工单位也有义务修复或返修,其返修的费用和造成的损失应由()承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.责任方【答案】： D 20、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法错误的是（ ）A.经审查

10、不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.在具备太阳能利用条件的地区，必须采用太阳能、地热能等可再生能源。D.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件【答案】： C 21、建筑业企业资质证书的有效期为（ ）。 A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年【答案】： D 22、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是()。A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过

11、这里的关某摔成重伤C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤【答案】： C 23、建筑节能工程验收的首要步骤是( )。A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收【答案】： B 24、下列关于工程最低保修期限的说法，错误的是()。A.屋面防水工程的保修期为5年B.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期C.地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.给水管道的保修期为3年【答案】： D 25、承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-

12、2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【答案】： B 26、甲建筑公司于2013年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元/t ，约定6月1日日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/t ，供货商急忙交货。双方为结算价格发生争议。下列说法正确的是（ ）。A. 应按合同约定的价格520

13、0元/t 结算B. 应按国家确定的最新价格5000元/t 结算C. 应当按新旧价格平均值结算D. 双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】： B 27、北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效【答案】： A 28、关于保险

14、索赔的说法，正确的是（）。2017A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后，应当及时通知保险人 D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额【答案】： C 29、建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后,承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的,应由()中级人民法院管辖。A.仲裁协议签订地B.该仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地【答案】： B 30、（2019年真题）根据关于建筑服务等营改增试点政策

15、的通知,纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,应规定的预征率预缴增值。适用一般计税方法计税的项目预征率为（）。A.1%B.3%C.5%D.2%【答案】： D 31、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。A.15 B.20 C.30 D.60【答案】： A 32、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当()。A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任B.由发包人与承包人一起承担连带责任C.由发包人承担责任D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任【答案】： B 3

16、3、某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是 （ ） 。A. 鉴定申请应当在庭审结束前提出B. 鉴定报告由造价主管部门出具C. 法院对鉴定请求不予支持D. 鉴定期间计入审限【答案】： C 34、关于注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。A. 不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B. 在竣工预验收期间，经建设单位同意，可以同时担任另一项目的项目经理C. 可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D. 担任项目经理的，在工程未办理交付手续前，不得办理变更注册【答案】： D 35、2016年4月18日

17、，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定。该事故属于（ ）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】： B 36、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权【答案】： B 37、下列关于授予专利权的条件的说法，正确的有（ ）。A.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性B.申请专利的发明创造在

18、申请日前6 个月内，在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的，丧失新颖性C.实用性要求发明或者实用新型已经产生积极效果D.授予专利权的外观设计，只要同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者网内公开使用过的外观设计不相同和不相近似即可【答案】： A 38、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为()。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【答案】： B 39、向法院申请执行的期间为()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： D 40、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（ ）。A. 简易交付B. 占有改定C.

19、指示交付D. 拟制交付【答案】： D 41、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（ ） 日A.7日B.30日C.15个工作日D.10日【答案】： D 42、工人张某在工作时间因公致残，被鉴定为3 级伤残，下列有关对其待遇的叙述，正确的是（ ）。A.保留劳动关系，退出工作岗位B.保留劳动关系，由用人单位安排适当工作C.从工伤保险基金按伤残等级按月支付伤残补助金D.从工伤保险基金一次性支付伤残津贴【答案】： A 43、关于注册建造师教育保障的说法正确的是()。A.注册建造师享无权带薪参加继续教育B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育C.注册建造师继续教育应当在业余

20、时间进行D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理【答案】： B 44、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。2014A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布 B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告 C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布 D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【答案】： D 45、某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（ ）。A.建设单位应当向发证机关报告

21、B.应当报发证机关核验施工许可证C.应当报发证机关申请延期D.施工许可证已自行作废【答案】： D 46、根据合同法的规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的撤销权消灭A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： A 47、工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【答案】： B 48、下列说法正确的是()。A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.

22、地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规【答案】： D 49、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）。A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同【答案】： B 50、根据民法典规定，按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系的是()。A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为,当事人不服，可以向（ ）申请行政复议。A.市建设行政主管部门B.市人民政府C.省级建设行政主

23、管部门D.省级人民政府E.国务院建设行政主管部门【答案】： BC 2、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案,具体包括的内容有()。A.特种设备的设计文件B.特种设备产品质量合格证明C.特种设备的运行故障和事故记录D.特种设备使用证书E.特种设备的定期检验和定期自行检查记录【答案】： ABC 3、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有（ ）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【答案】： BD 4、下列法律文书中，具有强制执行效力的是（ ）。A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法

24、院在民事案件审理中制作的调解书D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议E.专业机构主持达成的调解书【答案】： ACD 5、（2020年真题）关于行政许可设定权限的说法，正确的有（）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 6、下列关于建设土地使用权的说法，正确的有（ ）。A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.建设用地使用权自登记时设立C.住宅建设用地使用权期间届

25、满的，自动续期D.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式E.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分【答案】： ABC 7、国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定中规定，参加建设项目的主体工程的设计、建筑安装和监理以及主要设备、材料供应等投标单位，必须具备的条件是（ ）。A. 具有招标条件要求的资质证书，并为独立的法人实体B. 在最近2年没有参与骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为C. 连续2年有较好的安全记录，投标当年内没有发生重大质量、特大安全事故D. 财产状况良好，没有财产被接管、破产或者其他关、停、并、转状态E. 承担过类似建设

26、项目的相关工作，并有良好的业绩和履约记录【答案】： AD 8、根据建筑施工企业生产许可证管理规定安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2017A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的 D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的【答案】： ABCD 9、下列与土地有关的物权说法正确的是（ ）。 A.城市郊区的土

27、地归国家所有 B.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上 C.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分 D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记 E.建设用地使用权、地役权都属于用益物权【答案】： B 10、民法典第11条规定：“书面形式是指（ ）的形式。” A. 合同书B. 信件C. 不包括电子数据交换D. 可以有形地表现所载内容E. 电传【答案】： ABD 11、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日

28、开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 12、下列建设工程项目必须实行工程监理的有（ ）A.国家南水北调工程B.单栋高层住宅楼建设工程C.国际组织无息贷款援建水利工程D.城市天然气主管线改造工程E.小型公用事业工程【答案】： ACD 13、根据建设工程质量保证金普理办法,关于缺陷责任期的说法,正确的有（ ）A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程

29、通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 14、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于损失承担的说法，正确的是（ ）。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位可以只向给其造成损失的分包单位主张权利C.总包单位赔偿额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利E.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任【答案】

30、： BC 15、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。2014A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以有外资建筑企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建设工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围承包工程【答案】：

31、BD 16、根据绿色施工导则,关于非传统水源利用的说法,正确的有（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养扩B.处于基坑降水阶段的工地,优先采用雨水作为泥凝上挖排月水和养护用水C.喷洒路面、绿化浇灌用水,优先采用市政自来水D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AD 17、下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（ ）。A. 工伤保险属于劳动者的社会保险范畴B. 职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担C. 未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿D. 职工在

32、工作时自杀，不会获得工伤赔偿E. 职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼【答案】： AD 18、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： AB 19、关于公开招标，下列说法正确的有（ ）。A.需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目，一律不得公开招标B.与工程建设有关的重要设备、材料等的采购必须公开招标C.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀

33、请不特定的法人或者其他组织投标D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标E.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以公开招标【答案】： CD 20、按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（ )。A. 必须使用自己的机具设备完成勘察工作B. 参加主体结构隐蔽工程的施工验收C. 按约定的工作范围进行勘察D. 按约定的时间完成勘察任务E. 提供完善的勘察报告【答案】： CD 21、依据公务员法的规定，行政处分分为（ ）。A.警告B.罚款C.记过和记大过D.撤职E.拘役【答案】： ACD 22、关于缺陷责任期的说法，正确的有（ ）A.发包人在接到承包

34、人返还保证金申请后,应于 7 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 60 天后，工程自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期为 36 个月E.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： B 23、下列不属于施工单位承担工程质量保修责任情形的是（ ）A.施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落B.住户装修过程中破坏防水层造成渗漏C.地震造成墙体裂缝D.建设单位采购材料不合格E.设计承载力不足造成柱体弯曲【答案】： BCD 24

35、、关于建设工程保险的说法，正确的有( )。（2012）A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【答案】： B 25、下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（ ）。A.甲某，高等院校副教授 B.乙某，投标人的独立董事C.丙某，,高级会计师，己通过建造师执业资格考试,但尚未注册D.丁某,高级

36、工程师,曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E.戊某，某中介公司高级经济师【答案】： ACD 26、关于民事诉讼程序中证据的应用，下列说法正确的有（ ）。A.当事人对自己提出的主张应当及时提供证据B.第一审普通程序案件的举证期限不得少于 10 日C.国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.无正当理由未出庭作证的证人证言，不能作为证据E.涉及国家秘密的证据可以在公开开庭时出示【答案】： AC 27、根据标准化法，下列标准中，不能制定为强制性标准的有（）。2018真题A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准【答案】： ABCD 28、以下能够引起债的发生法律

37、事实的有()。A.债务相互抵消B.行为人不法侵害他人的财产权C.无因管理D.不当得利E.提存【答案】： BCD 29、根据工程建设项目施工招标投标办法规定，投标文件一般包括（ ）。A. 投标函B. 投标保证金C. 施工组织设计D. 商务和技术偏差表E. 投标报价【答案】： ACD 30、总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括（ ）。A.在总承包合同中规定分包的内容B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝【

38、答案】： AC 31、李某分别欠甲乙丙三人 3 万元，5 万元，8 万元。李某以自己的汽车作为抵押物，向他们都签订了抵押合同。甲签订合同的时间为 5 月 3 日，乙在 4 月 1 日签订抵押合同，丙于3 月 2 日签订合同。其中甲办理了抵押登记，乙丙未办理。若李某到期不偿还债务，该汽车被拍卖。则下列说法正确的是（ ）。A.三人都具备优先受偿权B.甲优先于乙丙受偿该价款C.乙丙未办理登记，所以乙丙未设立抵押权D.所得价款应先偿还丙，然后偿还乙，最后偿还甲E.所得价款应优先偿还甲，乙丙按照比例清偿【答案】： AB 32、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起

39、诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。 2016A.申请人提出申请时，应当提供担保 B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行 C.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定 D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉 E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施【答案】： AB 33、下面关于安全生产规程说法正确的是（ ）。A. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志B. 生产经营单位必须对安

40、全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转C. 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备D. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内E. 涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行【答案】： ABC 34、 按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其( )应当报项目审批、核准部门审批、核准。A.招标文件B.招标范围C.招标方式D.招标公告E.招标组织形式【答案】： BC 35、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进

41、行监督检查，监督检查的主要方式有（ ）。A. 复查B. 重点检查C. 抽查D. 巡查E. 专项检查【答案】： BC 36、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 37、根据民法典,要约失效的情形有（）。A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满,要约人未收到承诺通知D.发出承诺通知前,撤销要约的通知到达受要约人E.受要约人承诺到达

42、要约人后,要约人发出撤销要约的通知【答案】： ABC 38、关于建筑工程施工许可的说法正确的有()A.工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前,应重新核验施工许可证C.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证,方可施工E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证【答案】： AC 39、根据建筑法规定,下列说法正确的有()。A.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,责令改正,处以罚款B.超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收C.未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收D.以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任E.总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位按相应过错承担相应责任【答案】： ABCD