一级建造师之一建工程法规题库题库大全【达标题】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库大全【达标题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全【达标题】.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全【达标题】第一部分 单选题(50题)1、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】： B 2、根据招标投标法实施条例，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（ ）。A.约定部分投标人放弃投标或者中标B.投标文件相互混装C.投标文件载明的项目经理为同一人D.委托同一单位或个人办理投标事宜【答案】： A 3、在土地承包经营期限内，对个别承

2、包经营者之间承包的土地进行适当调整的，必须经村民会议（）以上成员或者村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4【答案】： C 4、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商 处，则该取消通知从法律上称为 ( )。 A. 要约撤回B. 要约撤消C. 承诺撤回D. 承诺撤消【答案】： A 5、担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。A.发包方同

3、意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力暂停施工【答案】： A 6、某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时()。A.必须再次审查，审查合格延期3年B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止C.按照初始条件重新申请办理D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年【答案】： D 7、甲公司因与乙公司合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉， 乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为 （

4、 ）。A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判决，驳回甲的起诉C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决D.裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】： C 8、关于工伤保险待遇的说法,正确的是()A.用人单位分立、合并、转让的,原用人单位缴纳的工伤保险失效B.用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担C.职工被借调期间受到工伤事故伤害的,由借调单位承担工伤保险责任D.职工被派遣出境工作,则其国内工伤保险关系中止【答案】： B 9、抵押担保的范围包括()。A.主债权及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现

5、抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【答案】： C 10、下列物权中，不属于用益物权的是（ ）。 A. 土地所有权B. 土地承包经营权C. 建设用地使用权D. 地役权【答案】： A 11、生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1B.3C.5D.7【答案】： C 12、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（ ）。A.建设工程承包活动属于法定代理 B.建设工程中为了保护被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 C.建设工程诉讼只能委托律师代理 D.建设工程招标活动可

6、以委托代理【答案】： D 13、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.建设工程承包活动属于法定代理 B.建筑材料设备的采购不得委托代理 C.建设工程诉讼只能委托律师代理 D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】： D 14、债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人，需经()同意。A.代理人B.担保人C.公证人D.债权人【答案】： D 15、自然人的软件著作权保护期为()。A.自然人终生及其死亡后50年B.50年C.自然人终生及其死亡后30年D.30年【答案】： A 16、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样，并送具有相应资质

7、等级的质量检测单位进行检测。A. 建设单位或工程监理单位B. 施工项目技术负责人C. 施工企业质量管理人员D. 质量监督部门【答案】： A 17、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（ ）。A. 1020万元B. 1010万元C. 1000万元D. 990万元【答案】： A 18、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目 经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有

8、关规定，关于甲任职的说法,正确的是 （ ）。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理【答案】： B 19、被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应 （ ）A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B. 由被代理人独自向第三人承担责任C. 由第三人自己承担损失D. 由代理人独自向第三人承担责任【答案】： A 20、根据水污染防治法,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是（）A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有

9、毒污染物的废水 B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口 C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水 D.禁止向水体排放生活污水【答案】： A 21、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。（2015）A.在公司连续工作满8年的张某B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10年，但期间曾经离开过的赵某D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某【答案】： D 22、某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还()万元。A.

10、20B.32C.36D.40【答案】： C 23、具有工程设计综合资质的某设计单位，为了增加收入，允许一家取得工程设计专项资质的设计事务所以自己的名义承揽设计业务，依照建筑法及相关法规的规定，应责令改正，没收违法所得，处以合同约定的设计费()的罚款。A.25%以上50%以下B.1倍以上2倍以下C.2%以上4%以下D.0.5%以上1%以下【答案】： B 24、某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由（ ）对是否属于工伤承担举证责任。A.员工B.建筑企业工会组织C.建筑企业D.社会保险行政部门【答案】： C 25、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑

11、材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（ ）。A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求施工单位必须接受C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求,施工单位就必须接受【答案】： A 26、根据安全生产许可证条例，国家对下列选项中除( )之外的企业实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品生产企业【答案】： D 27、王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标，则A商标的有效期截止至()。A.2006年3月1日B.2006年9月1日C.2011年3月1

12、日D.2011年9月1日【答案】： D 28、施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据民法典的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。A.乙B.丙C.乙或丙均可D.乙或丙均不可【答案】： B 29、（2020年真题）关于地役权的说法，正确的是（）。A.地役权自登记时设立B.地役权属于担保物权C.地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己不动产的效益D.供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人不具有约束力【答案】： C 30、根据立法法，同

13、一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用于下列哪个选项（ ）。A.一般规定B.特别规定C.新规定D.旧规定【答案】： B 31、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（ ）。A.投资额为25万元的公共厕所B.建筑面积为325平方米的公园管理用房C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室D.农民自建低层住宅【答案】： B 32、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练 C.参加生产安全事故的调

14、查和处理工作 D.协调配备项目专职安全生产管理人员【答案】： B 33、监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是()。A.是否符合建设单位的要求B.是否符合合同约定C.是否符合工程建设强制性标准D.是否符合监理要求【答案】： C 34、根据房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于墙体混凝土使用的掺加剂 C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件 D.用于防水工程的水泥制品【答案】： A 35、根据生产安全事故报告和调查处理条例，较大事故由( )组织事故调查组进行调查。A.国务院或者国务院授

15、权的有关部门B.事故发生地省级人民政府C.事故发生地设区的市级人民政府D.事故发生地县级人民政府【答案】： C 36、关于保险和保险合同的说法，不正确的是（ ）。A.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性B.投保人不能是被保险人C.投保人可以是受益人D.被保险人和受益人享有保险金请求权【答案】： B 37、因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（ ）。A. 施工企业不仅要负责，还要承担保修费用B. 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔C. 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔D. 施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修【答案】： B 38、关于建设

16、工程分包的说法，正确的有（）。2014A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】： A 39、建筑法规定,取得开工报告的建筑工程,因故不能按期开工时,建设单位应当及时向批准机关报告情况。如果因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准于续。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【答案】： C 40、在工程建设中，建设单位对

17、在建工程的权利是（ ）。A.债权B.所有权C.担保物权D.用益物权【答案】： B 41、某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【答案】： D 42、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。 2016A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制 B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁 C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年 D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】

18、： A 43、下列保险中，属于强制性保险的是（）。A. 意外伤害保险B. 建筑工程一切险C. 安装工程一切险D. 工伤保险【答案】： D 44、关于政府对市场主体的守法诚信评价,下列说法正确的有（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价是市场主导的B.只根据违法违规行为的刑事处罚记录,对市场主体进行诚信评价的C.不要求对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重D.所侧重的行为包括拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等【答案】： D 45、关于地方性法规的制订、批准和备案的说法，正确的是（ ）。A.地方性法规由地方各级人大及常委会制订B.地方性

19、法规只能由省、自治区和直辖市的人大及常委会制订C.设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行D.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准【答案】： C 46、下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（ ）。A. 构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件B. 运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料C. 检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按照约定提供检测报告D. 停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆【答案】： C 47、关于安全生产的说法，错误的是()。A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施

20、B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价C.安全设施投入属于预算外工程建设资金D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责【答案】： C 48、根据消防法,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。2017A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查【答案】： C 49、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（ ）。A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的

21、内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少 15 日前澄清或者修改C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足 15 日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标【答案】： B 50、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应()。A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元C.直接要求供应商支付7.5万元D.直接要求供应商支付3万元【答案】

22、： A 第二部分 多选题(50题)1、（2019年真题）关于所有权的说法，正确的有()A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权C.占有权只能由所有人享有的D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】： AD 2、建设工程债的产生根据有（ ）。A.合同B.公证C.侵权D.无因管理E.不当得利【答案】： ACD 3、根据劳动法规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（ ）。A. 不得安排未成年人从事矿山井下作业B. 不得安排未成年人从事低温、冷水作业C. 不得安排未成年人从事国家规定

23、的第三级体力劳动强度的劳动D. 不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E. 用人单位应当对未成年人定期进行健康检查【答案】： A 4、建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时 ( ) 。A. 立项B. 竣工C. 设计D. 施工E. 投入使用【答案】： CD 5、依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（ ）。A. 要式合同B. 实践合同C. 单务合同D. 有偿合同E. 完成工作成果的合同【答案】： AD 6、根据建设工程安全生产管理条例，属于建设单位安全责任的有（）。2017A.编制施工安全生产规章制度 B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D

24、.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： BC 7、依据公务员法的规定，行政处分分为（ ）。A.警告B.罚款C.记过和记大过D.撤职E.拘役【答案】： ACD 8、关于模板支架施工安全要点的说法,正确的有()。A.模板支架搭设完毕方可铺设模板B.模板支架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案C.模板支架搭设、拆除前,只用向现场作业人员进行安全技术交底D.超过一定规模的模板支架工程要组织专家论证专项方案E.模板支架拆除应从上而下逐层进行【答案】： BD 9、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。2017真题A.中国投资的建设项目

25、 B.外商投资占45%，但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外商投资占50%的中外联合建设项目 E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目【答案】： CD 10、根据民法典，我国解决合同争议的方式主要有（）。A.和解B.协议C.调解D.仲裁E.诉讼【答案】： ACD 11、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。 ( 2015真题 ) A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同 C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人

26、破产的，租赁物不属于破产财产 E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 12、某工程项目已超过合理使用年限，歆继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的 ( )鉴定，并根据鉴定结果釆取加固、维修等措施，重新界定使用年限。A.设计单位 B.建设单位 C.施工单位D.勘察单位 E.监理单位【答案】： AD 13、经过对某项目进行检查，发现存在下列情形，其中违反了建设工程安全生产管理条例的是（ ）。A. 施工单位没有专职安全管理人员B. 特种作业人员没有持证上岗C. 施工前没有进行安全技术交底D. 由于没有采取措施，施工时破坏了地下管线E.

27、 已经半年没有对特种作业人员进行安全生产教育培训【答案】： ABCD 14、施工企业承揽业务不良行为的认定标准有( )。A. 以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B. 以欺骗手段取得资质证书的C. 将承包的工程转包或违法分包的D. 以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的E. 工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】： ACD 15、关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据C.社会团体依职权制作的公文书

28、证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言【答案】： C 16、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有( )。（2012）A.该仲裁协议当然无效B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效【答案】： B 17、施工单位的（ ），必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。A. 垂直运输机械作业人员B. 专职安全生产管理人

29、员C. 起重信号工D. 安装拆卸工E. 企业主要负责人【答案】： ACD 18、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有()。A.主要负责人B.安全管理人员C.生产管理人员D.项目负责人E.生产作业人员【答案】： ABD 19、下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有( )。A.合同签订时，施工单位对于建设单位要求提供的业绩造假B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工单位没有及时通知甲方减损C.合同履行时，施工单位偷工减料造成质量不合格D.合同履行时，施工单位没有做出合理安排，导致工期拖延E.合同结束后，施工单位泄露本项目要求保密的资料和技术【答案】： AB 20

30、、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.面临的事故风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E.单位经营情况发生变化的【答案】： ABCD 21、下列关于行政机关的行政行为特征的表述,正确的是( )。A.行政行为是执行法律的行为B.行政行为具有强制性C.行政行为不具有自由裁量性D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外E.行政行为具有快捷性【答案】： ABD 22、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）（法释201820号），

31、关于建设工程开工日期确定的说法正确的有（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当根据施工许可证载明的时间认定开工日期【答案】： ABCD 23、根据环境保护法，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）。A. 同时招标B. 同时设计C. 同时竣工D. 同时施工E. 同时投产使用【答案】： BD 24

32、、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位规章制度的C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的E.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的【答案】： C 25、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A.公安机关 B.有关人民政府 C.人民法院 D.安全生产监督管理部门 E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： ABD 26、关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行

33、 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【答案】： BC 27、根据建筑业企业资质管理规定，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有（ ）。A.与建设单位之间相互串通投标 B.将承包的合同转包或违法分包 C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书 E.恶意拖欠分包企业工程款【答案】： ABD 28、关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.

34、建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位【答案】： AD 29、根据招标投标法实施条例），属于工程建设项目的有（ ）。A.构筑物的拆除B.建筑物的室内展品移动陈列柜C.建筑物的扩建D.建筑物减隔震装置的安装E.工程所需要的管理服务【答案】： AC 30、根据工伤保险条例，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。(

35、 2015真题 )A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发 B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗 C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任 D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤 E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】： AC 31、施工单位应当对（ ）进行安全生产教育培训。A. 现场的作业人员B. 新录用的作业人员C. 使用新设备时的作业人员D. 使用新材料时的作业人员E. 重要岗位的作业人员【答案】： ABCD 32、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。A.纳税人兼营不同税率的项目

36、，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】： BD 33、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收。根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力C.若当事人

37、签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】： A 34、下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）。A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】： BC 35、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。2014A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假【答案】： BCD 36、下列责任形式中.当事人承担违约责任的形式有（ ）（2013）A.赔礼道歉B.支付违

38、约金C.赔偿损失D.采取补救措施E.罚金【答案】： BCD 37、关于工程竣工验收的说法，正确的是（ ）。A.工程竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期【答案】： BC 38、下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员（ ）

39、。A. 起重机械安装拆卸工B. 架子工C. 起重机械司机D. 钢筋工E. 高处作业吊篮安装拆卸工【答案】： ABC 39、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（）。A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料 E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： ABC 40、建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（ ）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.施工单位资质等级证明B.建筑施工企业安全生产许可证申请表C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃

40、物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明【答案】： ACD 41、根据建筑施工企业安全生产管理机构设罝及专职安全生产管理人员配备办法，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有（）。2018真题A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专

41、职安全生产管理人员不少于2人【答案】： AC 42、人民调解的基本原则有()。A.当事人自愿B.尊重当事人权利C.当事人平等D.公开、透明E.合法【答案】： ABC 43、根据民法典法定代理或指定代理终止的情形有（）。2014A.代理期限届满或者代理事务完成 B.被代理人取得或者恢复行为能力 C.被代理人或者代理人死亡 D.代理人丧失民事行为能力 E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【答案】： BCD 44、在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括（ ）。A. 评标委员会由5人以上的单数组成B. 评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C. 评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D. 评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平E. 评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【答案】： ACD 45、（2019年真题）根据环境保护税法，环境保护税的计税依据有（）。A.排放量B.个数C.污染当量数D.超标分贝数E.立方米数【答案】： ACD 46、根据民法典规定，下列关于诉讼时效中断的说法，正确的有（ ）。A.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力原因，产生诉讼时效中断B.诉讼时效中断，即诉讼时效期间暂时停止计算C.权利人向义务人提出履行请求，产生诉讼时效中断D.权利人提起诉讼或者申请仲裁，产