最新一级造价师之建设工程计价题库完整版带答案（完整版）.docx

《最新一级造价师之建设工程计价题库完整版带答案（完整版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库完整版带答案（完整版）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程计价题库完整版带答案（完整版）第一部分 单选题(50题)1、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费【答案】： B 2、投标人编制投标文件时，应以（ ）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】： A 3、（2021年真题）下列有关质量保证金说

2、法正确的是（ ）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】： D 4、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。 A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】： D 5、某项目的某主要原料依靠进口，该原料处于竞争性市场环境中，则其影子价格的计算公式为()。A.到岸价*影

3、子汇率-进口费用B.到岸价*市场汇率+进口费用C.到岸价*市场汇率-进口费用D.到岸价*影子汇率+进口费用【答案】： D 6、（2018年真题）关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】： D 7、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（ ）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】：

4、D 8、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。 A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】： C 9、下列工程中，属于概算指标编制对象的是()。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】： B 10、根据标准施工招标文件，关于缺陷责任期内缺陷（ ）。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复， 直至检验合格为止C.经查

5、验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相 应的合理利润【答案】： B 11、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（）块A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45【答案】： A 12、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800 万元，建筑安装工程费为1200 万元，工程建设其他费为500 万元，基本预备费为150 万元，价差预备费为100 万元，建设期贷款1800 万元，应计利息为180 万元，流动资金

6、500 万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.2620B.2750C.2980D.3480【答案】： B 13、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为（ ）万元。A.100B.200C.400D.500【答案】： B 14、根据标准施工招标文件中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（ ）。A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【答案】： C 15、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。A

7、.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计人新增流动资产价值【答案】： C 16、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】： C 17、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生

8、影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】： C 18、某分项工程招标工程量清单数量为 4000m2，施工中由于设计变更调减为 3000 m2，该项目最高投标限价综合单价为 600 元/ m2，投标报价为 450 元/ m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为 10%，该分项工程费结算价为（ ）万元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】： A 1

9、9、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定，欠款事件时，下列关于利息支付的说法中错误的是（ ）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】： A 20、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包【答案】： D 21、某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范GB50500，招标工程量清单中

10、某分项工程的工程量为 1500m3，施工中由于设计变更调增为 1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为 40 元/m3，投标报价为 47 元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】： C 22、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】： C 23、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。A.理论计

11、算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】： A 24、砌筑IOm3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个 工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。A. 27. 7 B. 29.0C. 29.2D. 29. 7【答案】： D 25、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80

12、%【答案】： D 26、在 FIDIC 合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（ ）。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】： A 27、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（ ）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】： C 28、关于工程变更的说法中，正确的是（

13、 ）。A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B.尽管变更的起因有多种，但必须坚持一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担【答案】： D 29、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】： D 30、在施工合同履行期间由于不可抗力造

14、成的损失中，应由发包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失【答案】： A 31、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（ ）。A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.工人的招雇解雇费D.恶劣气候条件下的工程防护费【答案】： D 32、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（ ）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】： B 33、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下

15、列措施项目应列入总价措施项目清单与计价表的是（ ）。A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水【答案】： C 34、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（ ）。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约保证金退还给承包人C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.履约保证金不得超过中标合同金额的5%【答案】： B 35、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例，然后再估算出 拟建项目的主要设备投资，最后按比例求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称 ( )A.设备系数法 B.主体专业系数

16、法C.朗格系数法 D.比例估算法【答案】： D 36、承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（ ）颁发前所发生的任何索赔。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】： A 37、已知某建筑概算指标中的综合单价为350 元/m2,每m2 建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70 元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2 建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120 元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m2。A.322 B.3

17、78 C.350 D.400【答案】： B 38、根据建设项目工程总承包合同（示范文本）GF-2020-0216 通用合同条件，下列关于质量保证金的说法，正确的是（）。A.当采取在工程竣工结算时一次性预留质量保证金时，可预留5%的质保金B.质保金可以按合同约定在支付工程进度款时逐次预留，直至竣工验收C.承包人已经缴纳履约保证金的，发包人不得再预留质量保证金D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后规定期限内不予答复，视同驳回承包人的返还质量保证金申请【答案】： C 39、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费

18、【答案】： A 40、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），下列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）。A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间【答案】： C 41、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平【答案】： A 42、关于工业项目建设地点的选择，下

19、列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】： D 43、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】： B 44、在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（

20、 ）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用资产明细表【答案】： B 45、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】： B 46、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列属于差旅交通费的是（ ）。A.办公费B.工地转移费C.职工福利费D.工

21、会经费【答案】： B 47、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术、技术装备和管理技术【答案】： D 48、根据我国相关规范规定，（ ）可以分解为一个或几个单项工程。A.建设项目B.单位工程C.单元工程D.分部工程【答案】： A 49、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（ ）构成。A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费【答案】： A 50、对于

22、农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（ ）。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、关于企业管理费，下列说法正确的是（ ）。A.交通差旅费不包括职工探亲路费B.检验试验费的增值税进项税抵扣按6%计C.城市维护建设税属于企业管理费D.列入企业管理费中的税金包括地方教育费附加E.工程定位复测费属于企业管理费【答案】： BCD 2、（2012年真题）下列费用项目中，属于安装工程费用的有（）。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安

23、装设备的防腐、保温等工作的安装费E.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用【答案】： ACD 3、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（ ）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】： ABC 4、关于预付款担保，下列说法中正确的有（ ）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付后提供B.预付款担保可以采用银行保函的形式C.承包人

24、中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应始终保持不变【答案】： BCD 5、按索赔事件的性质分类，工程索赔的种类有()。A.工程变更索赔B.合同被迫终止索赔C.合同中明示的索赔D.工期索赔E:不可预见因素索赔【答案】： AB 6、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线路移动造成的停工E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】： BD 7、措施项目

25、清单应根据相关专业现行工程量计算规范的规定编制，并应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制依据包括()A.建设工程的常规施工方案B.与建设工程相关的标准、规范和技术资料C.分部分项工程量清单D.拟定的招标文件E.建设工程设计文件【答案】： ABD 8、根据房屋建筑与装饰工程计量规范（GB 50854-2013）的规定，脚手架计算时，计量单位m2 是指（）A.外墙面积B.建筑面积C.垂直投影面积D.脚手架与外墙的接触面积E.建筑物超高部分的建筑面积【答案】： BC 9、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价，以下各项中属于国有资金投资项目的是（）。A.各级财政预算资金的

26、项目B.使用国家政策性贷款的项目C.国家特许的融资项目D.使用国有企事业单位借入资金的项目E.国有资金（含国家融资资金）占投资总额不足50但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目【答案】： ABC 10、关于其他项目清单的编制，说法正确的有（ ）。A.暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费剧E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】： C 11、在进行工程方案

27、的选择时，应满足的基本要求包括（ ）。A.满足生产使用功能要求B.适应已选定的场址C.符合工程标准规范要求D.经济合理E.力求环境效益与经济效益相统一【答案】： ABCD 12、编制招标工程量清单前，需事先拟定施工总方案。施工总方案的内容主要包括()A.施工方法B.施工步骤C.合理的施工进度D.科学的施工组织E.施工机械设备的选择【答案】： ACD 13、下列关于共同费用分摊计入新增固定资产价值的表述，正确的是（）。 A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B.土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比

28、例分摊E.地质勘察费按建筑工程造价比例分摊【答案】： BC 14、下列关于预付款担保的说法中，正确的是()。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E:在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致。【答案】： ACD 15、下列关于共同费用分摊计人新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B. 土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工

29、程造价比例分摊 D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊E.地质勘察费按建筑工程造价比例分摊【答案】： BC 16、机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间，内容包括（）。A.在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇B.检查工程质量影响机械操作的时间C.气候条件引起的机械停工D.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间E.施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间【答案】： ABD 17、计算新增固定资产价值时需要进行共同费用的分摊，一般情况下，建设单位管理费的分摊基数应为()之和。A.建筑工程费

30、B.工程建设其他费C.安装工程费D.不需安装设备价值E.需安装设备价值总额【答案】： AC 18、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线路移动造成的停工E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】： BD 19、建设项目工程造价指数是由()指数综合得到的。A.设备工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E:工程建设其它费用指数【答案】： AC 20、投标报价前需要收集的信息资料一般包括（）。A.招标人的资信情况 B.工程所在地的地理位置、地形和地貌

31、C.建筑材料价格水平 D.工程项目的资金来源E.当地流动人口规模【答案】： ABCD 21、下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。 A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.在设备原价中没有包含的，运输中的设备包装支出E.设备仓库所占的固定资产使用费【答案】： ABD 22、（2019年真题）关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（）。A.项目编码第79位为分项工程项目名称顺序码B.项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定C.项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最

32、适宜表现项目特征并方便计量的单位E.工程量应按实际完成的工程量计算【答案】： AD 23、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（ ）。A.材料费=材料净重每吨材料综合价B.加工费=设备总重量设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量辅助材料费指标D.利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费）利润费率E.当期销项税额=销售额适用增值税税率【答案】： BC 24、下列关于国际性招标的说法正确的是（ ）。A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启C

33、.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作D.标价由直接费用、间接费用以及利润组成E.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审【答案】： BC 25、关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（）。 A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的B.计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例分摊D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊E.运输设备及其他不需安装设备不计分摊的“待摊投资”【答案】： AC 26、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有

34、效必须同时具备的内容有（ ） 。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁期限D.仲裁费用E.选定的仲裁委员会【答案】： AB 27、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 28、下列费用项目中，属于建筑安装工程企

35、业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】： BD 29、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理的有（ ）。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费【答案】： BD 30、根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），关于专业措施项目的说法中正确的有()。A.脚手架仅被列为建筑工程的专业措施项目B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目C.模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算D

36、.模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格（租金）外，还需考虑支搭、拆卸及运输费E:只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量的计算【答案】： CD 31、根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得 到工期补偿的事件有（）。 A.法律变化引起的价格调整B.因发包人的原因导致工程试运行失败C.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复D.承包人遇到不利物质条件E.承包人提前竣工【答案】： BC 32、关于无形资产的计价方法，下列说法中正确的有（ ）。A.自创专利权可作为无形资产核算B.自创专有技术可作为无形资产核算C.购入商标权不能作为无形资产核算D.通

37、过行政划拨取得的土地使用权可作为无形资产核算E.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销【答案】： A 33、关于招标工程量清单的编制，下列说法正确的有（ ）。A.可采用拟定的招标文件作为编制依据B.应充分体现“量价分离”和“风险共担”的原则C.在拟定常规施工组织设计时，仅需对主要项目的工程量加以估算D.施工总方案需要考虑施工步骤E.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】： AC 34、在建筑设计影响工程造价的因素中，属于空间组合的有（ ）。A.层高B.层数C.室内外高差D.建筑物的体积和面积E.柱网布置【答案】： ABC 35、国际贸易中，FOB 交货方式下买方的基本义务有（ ）。A

38、.负责装船前的装货费B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【答案】： BCD 36、（2013年真题）确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。 A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E.技术经济政策【答案】： ABD 37、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD

39、38、下列各项中属于基本建设项目竣工财务决算表中资金来源项目的是（ ）A.项目资本公积金B.企业债券资金C.应收票据D.待冲基建支出E.货币资金【答案】： ABD 39、关于场地准备及临时设施费，下列阐述正确的是（）。 A.是指施工单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要的费用B.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算E.由建设单位组织进行的场地平整等发生的费用【答案】： BC 40、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。 A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.

40、预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】： ACD 41、关于进度款支付程序，下列说法中正确的有()。A.承包人应在每个计量周期到期后14天内向发包人提交已完工程进度款支付申请B.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内审核并签发进度款支付证书C.发包人应在签发进度款支付证书后的14天内向承包人支付进度款D.双方对部分清单计量结果有争议，发包人应待争议解决后再向承包人支付进度款E:发包人在收到催告付款通告后的14天内，按承包人支付申请的金额向承包人

41、支付进度款【答案】： BC 42、在建设项目决策阶段，技术方案影响着工程造价，因此，选择技术方案应坚持的基本原则是（ ）。A.先进适用 B.安全可靠C.经济合理 D.简明适用E.平均先进【答案】： ABC 43、（2019年考题）关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（ ）。A.项目编码第7-9位为分项工程项目名称顺序码B.项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定C.项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项国特征并方便计量的单位E.工程量位按实际完成的工程量计算【答案】： AD 44、根据建设项目工程总承

42、包合同示范文本（试行）（GF201-0216）下列关于预付款的说法正确的有（ ） 。A.合同约定预付款保函的，发包人在收到预付款保函后7 天内向承包人支付预付款金额B.预付款的抵扣方式、抵扣比例等，由合同双方在专用条款中约定C.预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函D.合同解除时预付款尚未扣完的，发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完的款项E.合同未约定承包人提交保函的，尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回【答案】： BC 45、根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15，仍采用原单价B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目