2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考点速记速练200题（详细解析）.pdf

《2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考点速记速练200题（详细解析）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考点速记速练200题（详细解析）.pdf（93页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年二级建造师 建设工程法规及相关知识考点速记速练200题(详细解析)一、单选题1.合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，这是属于仲裁的0 OA、对当事人的法律效力B、对法院的约束力C、对仲裁机构的法律效力D、仲裁协议的独立性答案：D解析：本题考查的是仲裁协议。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。2.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院起诉，要

2、求按中标价结算。下列说法正确的是()。A、应以备案合同作为结算工程价款依据B、该补充协议属于可撤销合同C、应以补充协议作为结算工程价款依据D、乙方行为构成合同违约答案：A解析：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。3.根 据 建筑法，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正 确 的 是（）。A、延期每次不超过3个月B、应当由施工企业提出申请C、延期没有次数限制D、超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效答案：A解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开

3、工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。4.某贷款合同，借款方以一块国有建设用地使用权向贷款方做了抵押担保，但未到主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵 押 权（）。A、在贷款方将费金拨付至借款方账户时生效B、由于事先未获得主管部门的批准，属于无效合同C、自当事人双方签字盖章后即生效D、在借贷双方办理完抵押登记手续后生效答案：D解析：本题考查的是抵押权。不动产类，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立，抵押合同自合同签订之日起生效。5 .甲施工企业将自有的一套设备

4、抵押给了乙银行，并 于 2 0 1 4 年 5月 1日签订了抵押合同。2 0 1 4 年 6月 1 0 日甲施工企业又将该设备抵押给了丙银行，当日签了抵押合同且办理了抵押登记。2 0 1 5 年 6月 1 0 日，两个抵押借款都已经到期，而甲施工企业均无力还款，现两家银行均申请法院拍卖该设备，以下拍卖所得价款还款顺序合法的是（）。A、先偿还乙银行，后偿还丙银行B、先偿还丙银行，后偿还乙银行C、只偿还乙银行D、只偿还丙银行答案：B解析：本题考查的是抵押权。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：（1）抵押权已经登记的,按照登记的时间先后确定清偿顺序；（2）抵

5、押权已经登记的先于未登记的受偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。6 .施工企业的分公司、项目经理部均不具有法人资格，根 本原因是其（）。A、没有依法成立B、没有必要的财产或经费C、没有自己的组织机构和场所D、不能够独立承担民事责任答案：D解析：法人应当具备的条件：依法成立；有自己的名称、组织机构和住所 财产或者经费；能够独立承担民事责任；有法定代表人。7.下列不属于挂靠的是（）。A、资质等级低的施工单位借用斐质等级高的施工单位资质承揽工程的B、劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的C、施工单位在施工现场派驻的质量管理负责人与施工单位没有建立劳动工资关系的

6、D、专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，而是依约作为发包单位的建设单位答案：D解析：存在下列情形之一的，属于挂靠：（1）没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的；（2）有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用费质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的；（3）专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外；（4）劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的；（5）施工单位在施工现场派驻的项目负责人 技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上

7、与施工单位没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的；（6）实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致,又不能进行合理解释并提供材料证明的；（7）合同约定由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或者施工单位不能提供有关采购 租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；（8）法律法规规定的其他挂靠行为。8.甲施工企业将其自有吊车抵押给乙银行后，乙银行即依法享有对该吊车的（）。A、占有权B、使用收益权

8、C、自由处分权D、优先受偿权答案：D解析：担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。9.关于行政纠纷的说法，正 确 的 有（）oA、行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B、只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C、行政诉讼的被告只能是行政机关D、只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼答案：C解析：行政纠纷指的是行政执法行为而引发的纠纷，对行政行为除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，公民、法人或者其他组织可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。公民、法人或其他组织对行政复议决定不

9、服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照 行政诉讼法的规定向人民法院提起行政诉讼。10.（2013二级）当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A、原告住所地B、合同签订地C、仲裁机构所在地D、标的物所在地答案：C解析：民事诉讼法规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。11.根据 民法典，应由建设单位与施工单位承担连带责任的情况是()oA、建筑物外墙装饰材料发生脱落、坠落致人损害B、体育场投入使用后发生倒塌致人损害C、

10、高空施工作业中，因工人失手坠落工具致人损害D、公共场所进行挖掘作业，未设置明显标志致人损害E、车辆所有人F、建筑物所有人G、工程建设单位H、广告安装单位答案：A解析：参案：B某建筑物外墙广告牌发生脱落，造成正在楼下停留的车辆损坏，本案中侵权之债的债权人是()o12.根据 仲裁法，可以进行仲裁的是()。A、行政不作为纠纷B、涉外婚姻纠纷C、施工企业工资纠纷D、工程质量纠纷答案：D解析：本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。仲裁法仅限于民商事仲裁;对于收养 婚姻、监护、抚养、继承纠纷及依法应当由行政机关处理的行政争议不能仲裁。劳动争议仲裁也不受此法调整。13.仲裁的基本特点不包括()oA、自愿性B、

11、专业性C、公权性D、保密性答案:C解析：本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。仲裁的基本特点包括：自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、执行的强制性和广泛性。14.施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()A、劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B、施工企业在程施工质量不符合标准,造成建筑物倒塌,砸死砸伤多人C、施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施,造成路人李某摔成重伤D、劳务作业人员张某在工地食堂下毒,致使劳务作业人员集体中毒答案：B1 5 .投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在()提出。A、中标候选人公示期间B 中标结果公布后3日内C、中标通知书下达

12、前D、正式合同签订前答案:A解析:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。招投标法实施条例规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日；投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。1 6 .权利人在债务人不履行到期债务时，对债务人或第三人特定的物享有的优先受偿权，称 为()。A、用益物权B、担保物权C、保证担保D、处分权答案：B解析：担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。1 7 .当债务人期满不能清偿债务，债权人将债务人的抵押物折价

13、或拍卖、变卖后，如价款不足或超过了债权数额，则()oA、超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B、超过部分归债权人，不足部分由债权人承担C、超过部分归债务人，不足部分由债权人承担D、超过部分归债权人，不足部分由债务人清偿答案:A解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。抵押人仅为抵押物承担抵押责任。超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿。本题中抵押人与债务人是同一人。1 8 .下列情形中，不能构成委托代理终止的是（）oA、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C、被代理人死亡D、代理人丧失民事行为能力答案：B解析：民法典规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者

14、代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人 非法人组织终止。1 9 .关于招标价格的说法，正确的是（）。2 0 1 9 二级】A、招标时可以设定最低投标限价B、招标时应当编制标底C、招标的项目应当采用工程量清单计价D、招标时可以设定最高投标限价答案：D20.按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2014年5月1日至6月3 0日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。则在此期间（）。A、诉讼时效中止B、诉讼时效中断C、诉讼时效不中止D、诉讼时

15、效终止答案：C解析：诉讼时效中止应同时满足两个条件：（1）该外力事件足以阻碍行为人，使之想行使请求权而不能行使；（2）该事件发生在诉讼时效的最后6个月内。本案不符合第二个条件。21.劳动争议仲裁委员会由三方代表组成，下列选项中，不能成为代表的是（）。A、企业代表B、工会代表C、政府综合部门代表D、劳动行政部门代表答案：C解析：解：本题考查的是劳动争议的解决。从仲裁主体上看，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表和用人单位方面代表组成。没有政府综合代表，所以选 择C选项。2 2.关于注册建造师执业范围的说法，正确的是（）。A、注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目

16、均为小型工程施工项目的除外B、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C、注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D、建设工程合同改造期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更1 5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更答案：C解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过1 2

17、 0天（含），经建设单位同意的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，不得变更注册至另一企业。2 3 .某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）OA、行政处罚B、行政裁决C、行政处分D、行政强制答案:A解析：2 0 2 1 年 1 月经修改后公布的 行政处罚法 规定，行政处罚的种类：（1）警告、通报批评；（2

18、）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（3）暂扣许可证件 降低资质等级 吊销许可证件；（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（5）行政拘留；（6）法律、行政法规规定的其他行政处罚。2 4 .不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A、国务院主管部门B、最高人民法院C、国务院D、全国人大常委会答案：C解析：同一制定机关制定的条文规定不一致时由制定机关裁决。2 5.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）。A、建设单位和设计单位共同所有B、设计单位和甲设计师共同

19、所有C、建设单位和甲设计师共同所有D、建设单位独自所有答案：B解析：计单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。26 .（2005 一级）某建设单位与某监理公司签订一份监理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据 合同法分则中关于（）合同的相关规定处理此案。A、建设工程B、技术服务C、委托D、居间答案：C解析：建设工程合同分为施工、勘察、设计合同。监理合同属于委托合同27.甲公司按合同约定向乙公司提供5 0吨水泥，但乙公司在收货时发现水泥的数量实为5 5吨。于是乙公司委托

20、运输公司退回了多收的5吨水泥。就此，甲公司有义务向乙公司支付相关费用，这 是 基 于（）OA、合同之债B、侵权之债C、无因管理之债D、不当得利之债答案：C解析：甲向乙发货是合同之债，乙多收了 5吨是不当得利。法律规定当甲催讨时，乙负有“返还”的义务。但返还不等于必须组织车辆送还。因此，乙的送还是一种无因管理行为，甲基于此原因有义务付费。28.关于计算机软件著作权的说法，错误的是（）oA、自然人的软件著作权保护期为自然人终生B、软件著作权属于软件开发者C、由国家机关下达任务开发的软件，著作权的归属由项目任务书规定D、接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定答案：A解

21、析：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：（1）作者的署名权 修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。（2）公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后5 0年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第5 0年的I 2月3 1日。（3）法人或者其他组织的作品 著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为5 0年，截止于作品首次发表后第5 0年的I 2月3 1日，但作品自创作完成后5 0年内未发表的，不再受著作权法保护。29 .一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A、

22、3B、6C、9D、12答案：B解析：债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的,视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月。债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的,保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。30.劳动者因劳动争议向人民法院提起诉讼的，应当依法先经过（）oA、和解B、调解C、投诉D、仲裁答案：D31.工程招标过程中，招标代理机构应以（）的名义发布招标公告，（）对招标行为承担法律责任。A、招标代理机构，招标人B、招标人，招标代理机构与招标人分别C、招标代理机

23、构，招标代理机构与招标人连带D、招标人，招标人答案：D解析：代理是指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为而行为后果由该被代理人承担的法律制度。3 2.12017二级】关于节能技术进步的说法，正确的是()。A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B、国家采取强制措施研发施工节能技术C、节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D、各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持答案：A33.根据 民法典，关于定金的说法，正确的是()。A、定金合同自订立之日起生效B、当事人既约定违约金，又约定定金的，非违约方只能

24、选择适用定金条款C、实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为未约定定金D、约定的定金数额超过主合同标的额20%的，超过部分不产生定金的效力答案：D解析：定金合同自实际交付定金时成立。故A错。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，故B错。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额，故C错。34.以下劳务派遣活动，符合法律规定的是()oA、甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B、乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C、丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D、丁被劳务派遣公司派到某船厂工作发生

25、工伤，船厂要求劳务公司承担工伤责任答案：D35.关于建设工程代理，说法正确的是()。A、工程招标应当委托代理B、承包活动不可以委托代理C、诉讼代理人必须是律师D、材料采购任何时候不得转委托代理答案：B解析：建设工程承包活动不得委托代理。36.张某在现场作业时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是()oA、该协议是无效的B、该协议具有强制执行力C、张某可以起诉D、人民法院不予受理答案：C解析:本题考查的是调解的规定。调解协议具有法律效力，但不具有强制约束力。37.某建设项目总

26、投资5000万元，使用政府投资2000万元。施工合同价3600万元，最终与施工单位结算价款总额为4000万元。则结算时，应按照()预留质量保证金。Ax 100万元Bx 120万元G 150万元D、200万元答案：B解析：全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%左右的比例预留保证金。38.某施工单位技术负责人李某2014年3月上班，2015年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。当地的上年度职工月平均工费为2500元，李某上月工费6000元，前12个月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班，可主张()赔偿金。A、12750 元B、25500 元G 11250 元

27、D、22500 元答案：D解析：用人单位违反 劳动合同法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。39.某工程项目因为施工工艺需要于夜间施工，严重影响了相邻小区居民的正常休息，于是小区居民报警，警察到施工现场后，核实了相关证件齐全完备，但恰逢本市中考，遂要求施工单位停止夜间施工，施工企业与居民维权小组谈判，赔偿10万元作为补偿。则以下说法正确的是()oA、由于施工企业没有办理夜间施工许可证，所以不得进行夜间施工B、施工企业与居民之间

28、构成了不当得利之债C、施工企业与居民之间构成了侵权之债D、施工企业与居民之间构成了无因管理之债答案：C解析：公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或者人身权利的行为将会产生侵权之债。40.甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。A、移送二审法院裁决B、按撤诉处理C、按缺席判决D、进入再审程序答案：B解析:原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。41.某建筑物倒塌造成他

29、人损害，由建设单位与施工企业承担连带责任。该种债的产生依据是()。A、合同B、无因管理C、不当得利D、侵权答案：D解析：本题考查侵权之债。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。42.根据法律规定，关于土地所有权表述正确的是()。A、土地所有权属于用益物权B、土地所有权归国家所有C、城市的土地，属于国家所有D、无居民海岛、矿藏、水流、海域属于集体所有答案：C解析：土地所有权属于所有权，城市的土地，属于国家所有。无居民海岛、矿藏水

30、流、海域属于国家所有。集体所有的不动产包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等。43.由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照法律规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的这种法律关系属于()0A、法定代理B、指定代理C、委托代理D、表见代理答案：C解析：委托代理是代理人按照被代理人的委托行使代理权。44.下列关于施工企业费质证书的申请、延续和变更，说法不正确的是0。A、企业申请增项资质，应当申请最低等级资质B、企业资质证书的有效期为5年C、建筑业企业应当于资质证书有效期届满前3个月前，向原资质许可机关提

31、出延续申请D、资质许可机关应当在资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定，逾期未做出决定的，视为拒绝延续答案：D解析：斐质许可机关应当在建筑业企业斐质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。4 5.招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于 2 010年 3 月 3日开始发售招标文件，3 月6日停售；3月2 2 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3 月2 5 日。上述招标程序中的错误有（）处。A、1B、2C、3D、4答案：B解析：本题考查的是招标基本程序。标书发售后日期不得少于5 天，招标人对招标文件修改时间为投标截止期1

32、5 天前修改。总共有两处错误。4 6 .（2 016 一级）分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人 项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视 同（）。A、肢解发包B、劳务分包C、再分包D、允许他人以本企业名义承揽工程答案：D4 7 .自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后（）年，截止于当年的 12 月 3 1日。A、10B、2 0C、4 0D、5 0答案：D解析：本题考查的是计算机软件的法律保护。自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后5 0年，截止于自然人死亡后第5 0年的12月3 1日。

33、4 8 .某建设工程施工过程中发生较大事故，根 据 生产安全事故报告和调查处理条例规定，该级事故应由()负责调查。A、国务院B、省级人民政府C、设区的市级人民政府D、县级人民政府答案：C解析：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。4 9 .施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得价款15 0万元，贷款的利息及违约金为2 0万元，实现抵押的费用为1 0万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为O万元。A、1 0B、2

34、 0C、3 0D、5 0答案：B解析：本题考查的是抵押权。抵押担保的范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押的费用。本题主债权100万 违约金及利息20万、实现抵押的费用10万，共130万，则返还施工企业款项为150万减130万，等于20万。50.某20层高层住宅工程施工项目招标，由于地质条件特殊，地基基础形式较为复杂。招标文件中规定投标人应当具有如下条件，其中合法的是()oA、投标人必须具有施工总承包一级或以上资质，拟任项目经理必须是一级注册建造师B、投标人具有同类工程施工项目经验的，评标中加5分C、外省市投标人必须在本市设有分支机构，以保证在保修期内能及时响应招标人的维修要求D、消

35、防系统设施设备应按照招标文件要求从特定供应商处采购答案：B51.关于代理的说法，正确的是()oA、经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B、同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C、作为委托人的法人 非法人组织终止的，委托代理终止D、表见代理是有权代理答案：C解析：A错，转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。B错，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。D错，表见代理是无权代理。5 2.标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权，称 之 为()。A

36、、简易交付B、占有改定C、指示交付D、拟制交付答案：C解析：本题考查的是买卖合同的法律特征及当事人的权利和义务。标的物的交付方式：现实交付：直接交付标的物简易交付：标的物合同订立前已为买受人占有，合同生效视为完成交付占有改定：合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，但其所有权已转移给买受人指示交付：标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权拟制交付：转移仓单及提单。5 3.资格预审文件或者招标文件的发售期不少于()日。A、3B、5C、1 0D、1 5答案：B解析：本题考查的是招标基本程序。斐格预审文件或者招标文件的发售期不少于5日。5 4 .关于表见代理的说法，正确的是（）。A、表见代理

37、属于无权代理,对本人不发生法律效力B、本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C、表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D、第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理答案：B解析：表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。A C 错误B 正确，D 属于恶意串通，不能构成表见代理。5 5 .关于合同形式的说法，正确的是（）。A、合同必须采用书面形式B、口头形式属于合同的其他形式C、未依法采取书面形式订立的合同无效D、合同可以采用数据电文形式

38、答案：D5 6 .关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A、仲裁庭在作出裁决前应当先行调解B、在调解书签收前，当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C、法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D、调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力答案：B解析：仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。5 7 .关于人身保险合同和财产保险合同的说法，

39、不 正 确 的 是()oA、在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人B、保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C、人身保险合同的投保人可以是受益人D、建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求答 案:B解析：受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。5 8 .路人甲不慎掉入沿街的一个正在施工的井口受伤。三年后出院到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案，法 院()0A、不予受理，因为已过了诉讼时效B、在甲补充了有关时效中止或中

40、断的证据后才可以受理C、应当受理D、不应当受理，因为本案过错难以分清答案：C解析：超过诉讼时效的，仍可起诉(法院不主动审查)，仍可私了。59.注册建造师管理规定中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人()年内不得再次申请注册。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：本题考查的是建造师及建造师工作中违法行为应承担的法律责任。隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人1年内不得再次申请注册。60.以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较，表述错误的是()oA、劳动纠纷实行先裁后审，民事

41、纠纷实行或裁或审B、劳动仲裁实行法定管辖，民事仲裁实行约定管辖C、劳动仲裁的时效为1年，民事仲裁适用诉讼时效D、二者仲裁机构均属于民间社会团体，独立于行政机关答案：D解析：劳动争议仲裁有以下基本特点：1.从仲裁主体上看，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数，是带有司法性质的行政执行机关。它不是一般的民间组织，也区别于司法结构、群众自治性组织和行政机构。2.从解决对象看，劳动争议仲裁解决劳动争议，这 是 与 仲裁法规定的仲裁方式的重大区别。3.从仲裁实行的原则看，劳动争议仲裁实行的是法定管辖，而 仲裁法规定的是约定管辖。4.从与诉

42、讼的关系看，当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉。仲裁法规定的仲裁，则采用或裁或审的体制。6 1.留置，是指合同当事人一方依据法律规定或合同约定，占有合同中对方的财产，有权留置以保护自身合法利益的法律行为。在下列合同中不能适用留置担保的 是()oA、甲单位签订的一份保管合同B、乙企业作为承运人的运输合同C、丙公司作为卖方的买卖合同D、丁私营企业作为加工人的承揽合同答案：C解析：本题考查的是质权、留置和定金。买卖合同一般不适用留置。6 2.甲建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被5 0位农民工集体告上了法庭，此 案 应 到()所在地法院起诉。A、原告B、被告C、原告

43、或被告D、项目答案：B解析：该题是对一般地域管辖的考察。一般地域管辖，是以当事人与法院的隶属关系来确定诉讼管辖，通常实行 原告就被告 原则，即以被告住所地作为确定管辖的标准。63.在历史文化名城名镇名村保护范围内，禁 止（）。A、修建加油站B、影视摄制或大型群众活动C、修建停车场D、拆除历史建筑以外的建筑答案：A解析：历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4

44、）在历史建筑上刻划、涂污。64.下列关于保证方式的说法，不 正 确 的 是（）。A、一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式B、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任C、连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式D、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任答案：D解析：本题考查的是保证方式。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的

45、，债权人既可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人承担保证责任。6 5.在担保方式中，()是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。A、抵押B、质押C、留置D、保证答案：C解析：按照 民法典 的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。6 6.甲公司于7月1日向乙公司发出要约，出售一批原材科，要求乙公司在1个月内做出答复，该要约于7月2日到达乙公司。当月，因市场行情变化，该种原材料市场价格大幅上升，甲公司拟撤销该要约。根

46、 据 合同法的规定，下列关于甲公司能否撤销要约的表述中，正 确 的()。A、不可以撤销该要约，因该要约确定了承诺期限B、可以撤销该要约，撤销通知在乙公司发出承诺通知之前到达乙公司即可C、可以撤销该要约，撤销通知在承诺期限届满前到达乙公司即可D、可以撤销该要约，撤销通知在乙公司发出承诺通知之前发出即可答案：A解析：该题是对要约的法律效力的考查，要约人（甲公司）确定了承诺期限，不得撤销要约67.下列施工作业人员的做法中，（）属于行使紧急避险权。A、甲凭经验判断脚手架可能不稳向现场管理人员提出加固意见B、乙发现基坑四周地表现出大量裂纹并有土石滑落现象，立即报告现场安全管理人员C、丙因为安全防护帽损坏

47、，回到工人宿舍更换D、丁发现吊装预制构件欲脱落而拒绝继续作业并迅速躲避答案：D解析：A是建议权，B是事故隐患报告义务，C是正确使用劳动防护用品的义务。68.关于建设工程质量保修的说法，正确的是。A、建设工程保修期和缺陷责任期的起始日相同B、地基基础工程和主体结构的保修期实行终身负责制C、不同建设工程的质量保修期的最低保修期相同D、建设工程质量保证金应在保修期满后返还答案：B解析：这个问题确实需要看下具体题目，有时候我们可以理解为是相同的，因为保修期是从竣工验收合格日开始，而缺陷责任期是从工程通过竣工验收起算，通过验收言下之意也是验收合格了，所以我们认为这两个时间是同一时间。但是细究下来，通过验

48、收指的是实际竣工日，竣工验收合格的，是以承包人提交报告日为竣工日期。或者有争议的情况下，又有三种说法，合格日、提交验收报告日，或者是擅自使用日。而这些日期都不代表通过了竣工验收，所以又不能认为两者相同。最终就要看具体的题目，如果其他选项都不符合，只能选这个，如果有其他更符合的选项，这个就不选，我们法规的要求是选择最符合题意的，不是最正确的69.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()0A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权答案：C解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的

49、，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。70.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于责任承担,正 确 的 是()oA、供电局向甲施工企业承担责任B、供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C、乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D、乙公司向甲施工企业承担责任答案：D7 1.下列不属于转包的是（）。A、专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的B、施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材

50、料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的C、劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位“管理费”之外的全部工程价款的D、施工总承包单位通过采取合作形式，直接将其承包的部分非主体工程转给其他单位施工的答案：D解析：存在下列情形之一的，属于转包：（1）施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；（2）施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；（3）施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，