2023年建筑与房地产经济专业知识考试题库.pdf

《2023年建筑与房地产经济专业知识考试题库.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑与房地产经济专业知识考试题库.pdf（136页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑与房地产经济专业知识考试题库第 1 题（单项选择题）根据国家规定，下列工程项目中，可以不进行招标的是（）。A.需要采用专利技术的B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.技术复杂只有少量潜在投标人可供选择D.需要采用不可替代的专利或者专有技术标准答案:D,第 2题（单项选择题）招标人对资格预审文件、招标文件的澄清或修改，影响资格预审申请、投标文件编制的，招标人应当分别在提交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间至少（）日 和（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。A.3、10B.5、10C.3、15D.5、15标准答案：C,第 3题（单项选

2、择题）联合试运转费是指整个车间的负荷联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分，下列选项中属于联合试运转费的是（）。A.无负荷联合试运转中的试车费用B.安装费用开支的单台设备调试费C.安装单位参加联合试运转人员的工资D.试运转产品销售收入和其他收入标准答案：C,第4题（单项选择题）某电动车生产建设项目采用资金周转率法估算建设投资，估算结果为4 000万元。已知该项目电动车的年产量为5万辆，每辆电动车的价格为1000元，则该项目的资金周转率为（）。A.0.8 0B.1.2 5C.1.5 0D.1.8 0标准答案:B,第5题（单项选择题）下列财务分析的指标中，属于动态指标的是（）。A.偿债备

3、付率B.财务净现值C.总投资收益率D.资产负债率标准答案:B,第6题（单项选择题）从全社会角度衡量商品或生产要素投入或产出的成本与效益的价格,称为（）。A.市场价格B.目标价格C.国家指导价格D.影子价格标准答案:D,第7题（单项选择题）施工图设计是建筑设计的重要阶段，以下不属于B I M技术在施工图设计阶段的应用的是（）。A.专业模型深化B.辅助模型信息深化C.场地建模D.专项设计标准答案：C,第8题（单项选择题）关于安全生产管理监理工作的说法，正确的是（）。A.应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则B.由施工单位报审的专项施工方案，经审查符合要求的，由专业监理

4、工程师签认后报建设单位C.项目监理机构应抽样检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况D.项目监理机构发现工程存在严重的安全事故隐患时一，应签发监理通知单，要求施工单位整改标准答案：A,第 9题（单项选择题）绿色建筑评价中，资源节约控制项要求住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于（）。A.1%B.2%C.3%D.4%标准答案：B,第 1 0 题（单项选择题）规划建设用地内各类绿地面积总和占该建设用地面积的比率，称为（）。A.容积率B.建筑密度C.绿地率D.绿化覆盖率标准答案：C,第 1 1 题（单项选择题）对房地产投资项目进行线性盈亏平衡分析时，应把总成本分解为（）两部分。A

5、.固定成本和变动成本B.会计成本和经济成本C.显性成本和隐性成本D,私人成本和社会成本标准答案：A,第1 2题（单项选择题）紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程适合采用（）。A.纯单价合同B.成本加酬金合同C.可调值总价合同D.不可调值总价合同标准答案:B,第1 3题（单项选择题）智慧城市评价指标体系可分为能力类、成效类两类指标。以下不属于成效类一级指标的是（）。A.公共服务B.服务便捷度C.社会管理D.生态宜居标准答案:B,第1 4题（单项选择题）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，订立书面合同。A.10B.20C.30D.40标准答案：C,第1 5题（单项选择题）下列

6、内容中，不属于工程勘察投标文件组成的是（）oA.投标函及投标函附录B.勘察/设计费用清单C.资格审查资料D.合同条款及格式标准答案:D,第1 6题（单项选择题）某网络计划执行过程中，发现工作M还需工作9天，但该工作至最早完成时间尚有2天，最迟完成时间有5天，则该工作使总工期（）。A.拖后2天B.拖后4天C.拖后6天D.拖后8天标准答案：B,第1 7题（单项选择题）关于两阶段招标的说法，不正确的是（）oA.投标人在第一阶段提交不带报价的技术建议B.招标人在第一阶段根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件C.投标人在第二阶段提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件D.如招标人要求投

7、标人提交投标保证金，应当在第一阶段提出。标准答案：D,第1 8题（单项选择题）评标时，关于标底的作用，不正确的是（）oA.如招标项目设有标底，招标人应当在开标时公布B.标底只能作为评标的参考C.应该以投标报价是否接近标底作为中标条件D.不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件标准答案：C,第1 9题（单项选择题）对于大型复杂工程，如果不划分标段，通常会导致工程报价（）。A.上涨B.下跌C.不变D.大幅下跌标准答案：A,第2 0题（单项选择题）工程施工合同附件格式中履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至（）止。A.竣工验收之日B.提交竣工验收报告之日C.签发工程移交证书

8、日D.缺陷责任期止之日标准答案：C,第2 1题（单项选择题）由发包人责任引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人（）。A.延长工期和增加费用，但不支付利润B,延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润C.延长工期和（或）支付合理利润，但不增加费用D.增加费用和支付合理利润，但不延长工期标准答案：B,第2 2题（单项选择题）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）oA.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准标准答案：C,第23题（单项选择题）房地产开发项目工程招标中，提交投标文件的投标人少于（）个的,招标人应

9、依法重新招标。A.2B.3C.4D.5标准答案：B,第24题（单项选择题）下列关于联合体参加投标的说法，错误的是（）。A.联合体以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方都应具备承担招标项目的相应能力C.联合体各方应当签订共同投标协议D.联合体应当按照资质等级较高单位确定资质等级标准答案：D,第25题（单项选择题）按其标的不同，工程设计责任险划分的类型不包括（）。A.年度责任险B.季度责任险C.项目责任险D.多个项目险标准答案：B,第26题（单项选择题）某房地产开发企业利用内部的优势，并充分利用外部的机会，基于S W O T分析，该企业可选择（）战略。A.S OB.W 0C.S TD.W T标准

10、答案:A,第27题（单项选择题）房地产开发项目前期策划报告的编制步骤中，（）是前期策划的核心。A.市场定位B.市场调研C.项目分析D.经济评价标准答案：A,第28题（单项选择题）下列选项中，不属于B IM 5 D模型的是（）。A.建筑构件信息B.W B S信息C.进度信息D.质量信息标准答案：D,第2 9题（单项选择题）利用价值工程进行方案比选的步骤如下：确定评价对象并收集基础资料；确定评价对象的功能重要性权重；分析评价对象的各项功能；计算不同方案的功能成本系数和功能系数；计算各功能的价值系数。正确的顺序是（）。A.B.C.D.标准答案：B,第3 0题（单项选择题）根 据 建筑安装工程费用项目

11、组成，施工企业按职工工资总额的规定比例计提的职工教育经费应列入（）。A.企业管理费B.人工费C.规费D.建设单位管理费标准答案：A,第3 1题（单项选择题）除专用合同条款另有约定外，下列不属于主要勘察人员的是（）。A.勘探描述（记录）员B.项目负责人C.试验负责人D.勘探负责人标准答案：A,第 32题（单项选择题）当评价项目满足入门条件，且主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例不低于（）时，可以进行装配式建筑等级评价。A.2 0%B.2 5%C.3 0%D.3 5%标准答案：D,第 33题（单项选择题）建设项目用地预审与选址意见书自批准之日起（）年内有效。A.1B.2C.3D.5标准答案：C

12、,第 34 题（单项选择题）在固定资产投资估算编制方法中，根据已建成的类似项目的投资额、生产能力和拟建项目的生产能力，估算拟建项目投资额的方法是（）。A.资金周转率法B.设备费用百分比估算法C.生产能力指数法D.造价指标估算法标准答案：C,第 35题（单项选择题）下列费用中，应列入工程量清单中其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.工程排污费标准答案：A,第 36 题（单项选择题）工程勘察合同履行过程中，下列情况属于发包人违约的是（）。A.发包人及时接收勘察人提交的勘察文件B.勘察文件不符合法律及合同约定C.发包人原因造成勘察停止D.发包人按约定的数量和期限

13、将基础资料交给勘察人标准答案：C,第 37题（单项选择题）房地产开发项目前期策划中，分 析“为谁建”的关键任务是对项目进行（）。A.价格定位B.产品定位C.市场风险分析D.客户定位标准答案:D,第 38题（单项选择题）下列不属于房地产开发项目可行性研究报告主要内容的是（）。A.项目开发组织机构和管理费用的研究B.规划设计方案的选择C.环境影响评价D.项目经济指标的测算过程标准答案：D,第 39 题（单项选择题）装配整体式框架结构为全部或部分框架梁、柱采用预制构件构建成的结构体系，一般情况下，其梁柱节点的施工方式采用（）。A.预制B.现浇C.预制或现浇D.叠合标准答案：B,第 40题（单项选择题

14、）关于以财务评价和国民经济评价结论选取方案的说法，错误的是（）。A.财务评价结论和国民经济评价结论都可行的项目，可予以通过B.对于国民经济评价结论不可行、财务评价可行的项目，可予以通过C.对于国民经济评价结论不可行的项目，一般应予以否定D.对于关系公共利益的社会发展项目，国民经济评价结论可行，但财务评价结论不可行的，应重新考虑方案标准答案:B,第41题（单项选择题）下列问题中，不属于技术设计应进一步解决初步设计中的重大技术问题的是（）。A,工艺流程B.具体实施方案设计C.建筑结构D.设备选型及数量确定标准答案:B,第42题（单项选择题）对于效益难以货币化的项目较为适宜的分析方法是（）。A.净现

15、值法B.内部收益率法C.费用效益分析D.费用效果分析标准答案：D,第43题（单项选择题）中华人民共和国民法典（合同编）规定，建设工程合同包括（）。A.工程设计、施工合同B.工程勘察、设计、施工合同C.工程设计、施工、监理合同D,工程施工、监理合同标准答案:B,第44题（单项选择题）承包人应在引起索赔事件发生后的2 8日内，向监理人递交（）。A.索赔报告B.索赔档案C.正式的索赔通知书D.索赔意向通知书标准答案:D,第45题（单项选择题）建筑信息模型（B I M）构件信息的（）特征，使B I M技术除具有一般3 D模型的功能外，还可模拟建筑设施的一些非几何属性。A.三维化B.多元化C.存量大D,

16、时效性标准答案：B,第4 6题（单项选择题）下列装配式建筑构件中，不属于装配式框架结构受力构件的是（）。A.墙体B.柱C.梁D.楼板标准答案：A,第4 7题（单项选择题）根据装配式建筑的等级划分标准，装配率为7 6%9 0%时,评价为（）级装配式建筑。A.AB.AAC.AAAD.AAAA标准答案:B,第4 8题（单项选择题）下列土地使用权中，可以通过划拨的方式取得使用的是（）。A.商品住宅B.非营利性城市基础设施C.工业厂房D.娱乐商场标准答案：B,第 49题（单项选择题）根 据 建设工程工程量清单计价规范（G B 5 0 5 0 0-2 0 1 3）,下列费用项目中，不得作为措施项目清单中竞

17、争性费用的是A.安全文明施工费B,职工教育经费C.工会经费D.工程保险费标准答案：A,第 50题（单项选择题）进行工程计量时，发现招标工程量清单中出现工程量偏差，工程量应按（）计算。A.招标文件中的工程量清单B.投标报价中的工程量清单C.工程预算书中的工程量D.承包人在履行合同义务中完成的工程量标准答案：D,第 51题（单项选择题）在工程项目投标过程中，禁 止（）。A.组成联合体各方签订共同投标协议B.同一集团的不同成员按组织要求协同投标C.不同资质的企业组成联合体投标D.相同专业的企业组成联合体投标标准答案：B,第5 2题（单项选择题）根 据 中华人民共和国招标投标法，工程施工采取公开招标的

18、优点不 包 括（）。A.招标人可在较广范围内选择承包商，择优率更高B.有利于招标人获得有竞争性的商业报价C.准备招标和评标工作量小D.能够在较大程度上避免招标过程中的贿标行为标准答案：C,第5 3题（单项选择题）甲、乙是两个相互独立的投资项目，项目有关数据见下表（单位：万元），基准收益率为1 0%。已知：（P/A,1 0%,8）=5.3 3 4 9,（P 从,1 0%,1 0）=6.1 4 4 6。假如不存在任何资源限制，关于项目选择的说法，正 确 的 是（）。项目投资年净收益寿命期（年）甲350628乙2003010A.只选择甲项目B.只选择乙项目C.甲项目与乙项目均可行D.甲、乙两项目均不

19、可行标准答案：D,第54题（单项选择题）在合同价款结算过程中，发承包双方要根据合同约定进行工程计量。关于工程计量的说法，正确的是（）。A.工程计量必须按月进行计量B.工程计量应在承包人提交竣工结算文件之后进行C.因承包人原因造成超出合同工程范围施工的工程量，发包人不予计量D.工程计量只有单价合同计量标准答案：C,第55题（单项选择题）下列不属于应用建筑信息模型（B I M）进行建筑生态模拟分析的内容的是（）。A.能耗模拟B.居住模拟C.自然采光模拟D.自然通风模拟标准答案：B,第56题（单项选择题）下列不属于外墙外保温工程优点的是（）。A.适用范围广B,保温隔热效果好C.保护主体结构D.维修比

20、较方便标准答案：D,第 57题（单项选择题）与传统装修相比，装配化装修的特点不包括（）。A.干式工法装配B.湿作业工法C.管线与结构分离D.部品集成定制标准答案：B,第 58题（单项选择题）在计算净现值指标时，i c 一 般 采 用（）。A.银行存款利率B.银行贷款利率C.投资利润率D.基准收益率标准答案：D,第 59题（单项选择题）对于M级风险应该采取的应对策略是（）A.放弃项目B.修正拟议中的方案，改变设计或采取补偿措施C.设定某些指标的临界值，一旦指标达到临界值，就要变更设计或对负面影响采取补偿措施D.适当采取措施标准答案：B,第60题（单项选择题）某进口设备的原价为5 0 0万元，国际

21、运费率为3%。，运输保险费费率为5%。，该设备的保险费为（）万元。A.2.5 1 8B.2.5 2 0C.2.6 1 8D.2.6 5 2标准答案：B,第61题（多项选择题）施工图预算方法中的综合单价法中，不属于综合单价所包含内容的有（）oA.利润B.规费C.措施费D.企业管理费E.人工费标准答案：B,C,第62题（多项选择题）咨询设计服务单位风险中，来自自身职业责任的风险有（）。A.设计方案不合理B.承包商缺乏职业道德C.投资估算和设计概算不准D.自身的能力和水平不适应E.宏观管理不利标准答案:A,C,D,第6 3题（多项选择题）下列属于建筑施工应尽可能减少建筑材料浪费及建筑垃圾产生的方面有

22、（）。A.采用科学严谨的材料预算方案，尽量降低竣工后建筑材料剩余率B.采用建筑工业化的生产与施工方式C.采用科学先进的施工组织和施工管理技术D.大力推行多次装修E.尽量就地取材，减少建筑材料在运输过程中造成的损坏及浪费标准答案：A,B,C,E,第6 4题（多项选择题）下列属于装配式组合结构的缺点或局限性的有（）。A.结构计算复杂B.不同材料构件的连接设计缺少标准支持C.制作和施工安装需要更紧密的协同D.对施工管理要求高E.施工不便利标准答案：A,B,C,D,第 6 5题（多项选择题）以下不属于装配式建筑主要特征的有（）。A.智能化应用B.信息化管理C.机电系统和装修系统分开设计D.装配化施工E

23、,单件化生产标准答案：C E,第 6 6 题（多项选择题）施工招标策划时，施工标段划分应考虑的因素有（）oA.对工程造价的影响B.质量要求C.承包单位专长的发挥D.工地管理E.工程特点标准答案：A,C,D,E,第 6 7 题（多项选择题）下列关于工程勘察合同履行中发包人主要义务的说法中，正确的有（）。A.符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前1 4天向勘察人发出开始勘察通知B.勘察服务期限自开始勘察通知中载明的开始勘察日期起计算C.发包人接收勘察文件之后，必须组织专家会进行审查D.发包人对于勘察文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过1 4天E.勘察人应当组织勘察技术交底会标准答案

24、:B,D,第6 8题（多项选择题）房地产产品可以看成是由（）三个层次所组成的复合体。A.核心产品B.有形产品C.附加产品D.无形产品E.高档产品标准答案:A,B,C,第6 9题（多项选择题）工程监理性质可概括为（）。A.服务性B.独立性C.科学性D.公平性E.公开性标准答案:A,B,C,D,第 70题（多项选择题）下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的有（）。A.要求投标人具有履行合同的能力B.向 5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题E.对投标人采取不同的评标标准标准答案：C,E,第 71题

25、（多项选择题）下列选项中，属于装配式建筑特征的有（）。A.企业化施工B.智能化应用C.信息化管理D.一体化装修E.标准化设计标准答案:B,C,D,E,第 72题（多项选择题）关于工程隐蔽部位的说法，错 误 的 有（）。A.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人可自行覆盖工程隐蔽部位C.监理人检查工程隐蔽部位确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修正返工后，由监理人重新检查D.工程隐蔽部位重新检验质量合格，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误E.工程隐蔽部位重新检验质量不合格，由发包

26、人承担由此增加的费用和（或）工期延误标准答案:B,E,第73题（多项选择题）关于承包人索赔的说法，错误的有（）。A.承包人应在引起索赔事件发生后的2 8日内，向监理人递交索赔意向通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后的2 8日内，向监理人递交正式索赔通知书C.监理人应在收到索赔通知书的进一步证明材料后的2 8日内，将索赔处理结果答复承包人D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后的2 8日内完成赔付E.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后的4 2日内完成赔付标准答案：C,E,第74题（多项选择题）下列职责中，属于总监理工程师职责的有（）。A.参与编制监理

27、规划，负责编制监理实施细则B.签发工程开工令、暂停令和复工令C.组织工程验收D.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案E.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算标准答案:B,D,E,第75题（多项选择题）申请领取施工许可证，应当具备（）条件：A.已组建项目监理机构B,已办理建筑工程用地批准手续C.已经确定建筑施工企业D.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证E.有保证工程质量和安全的具体措施标准答案:B,C,D,E,第76题（多项选择题）建筑信息模型（B I M）技术的特征有（）。A.信息存储结构具有多元化特征B.以参数化建模作为创建模型的主要技术C.以联合数据库的分类模型

28、作为模型系统的实现方法D.以通用数据交换标准作为系统间信息交换的基础E.依赖C A D应用软件标准答案：A,B,C,D,第 77题（多项选择题）根 据 2 0 1 6 年 2月 颁 布 的 中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见，关于装配式建筑发展目标的说法，正确的 有 O oA.完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产B.积极稳妥推广钢结构建筑C.力争用5 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 1 0%D.力争用1 0 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 2 0%E.力争用1 0 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 3 0

29、%标准答案：A,B,E,第 78 题（多项选择题）房屋建筑和市政基础设施工程项目施工前，建设单位应当申请办理施工安全监督手续，并提交相关资料。这里提到的相关资料不包括（）。A.施工图设计文件审查报告和批准书B.施工单位及项目负责人等主要管理人员一览表C.危险性较大分部分项工程清单D.施工组织设计和监理规划E.施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划标准答案：A,D,第79题（多项选择题）房地产市场需求影响因素有（）。A.政府政策B.国民经济发展水平C.房地产资本收益D,利率水平E.通货膨胀标准答案：B,C,D,E,第8 0题（多项选择题）下列费用（）属于联合试运转费。A.联合试运转人

30、员工资B.施工单位参加试运转人工费C.专家指导费D.单台设备调试费E.无负荷联合试运转中的试车费用标准答案：A,B,C,第81题（多项选择题）根据下面资料，回答8 1-8 5题某公司拟进行项目投资建设，共有六个备选的投资方案。投资的寿命期均为1年，投资额以及1年后的净收益见下表，预计期末净残值均为零。方案投资额（万 元）净收益（万 元/年）方案投资额（万 元）净收益（万 元/年）11 0001 1204I 7502 00021 2501 35052 0002 15031 5001 70062 2502 500若基准收益率为1 0%,则净现值小于零的方案为（）。A.方案1B.方案2C.方案5D.

31、方案6标准答案：B,C,第82题（多项选择题）根据下面资料，回答8 1-8 5题某公司拟进行项目投资建设，共有六个备选的投资方案。投资的寿命期均为1年，投资额以及1年后的净收益见下表，预计期末净残值均为零。方案投资额（万 元）净收益（万 元/年）方案投资顿（万 元）净收益（万 元/年）11 0001 12041 7502 0002I 2501 35052 0002 15031 5001 70062 2502 500若基准收益率为1 3%,则净现值大于0的方案为（）。A.方案1B.方案2C.方案3D.方案4标准答案:C,D,第83题（多项选择题）根据下面资料，回答8 1-8 5题某公司拟进行项目

32、投资建设，共有六个备选的投资方案。投资的寿命期均为1年，投资额以及1年后的净收益见下表，预计期末净残值均为零。方案投资额（万 元）净收益（万 元/年）方案投资顿（万 元）净收益（万 元/年）11 0001 12041 7502 000I 2501 35052 0002 15031 5001 7002 2502 500若六个备选方案相互独立，基准收益率为1 0%,公司可用于项目投资的资金总额为3 0 0 0万元，则可采纳的方案有（）。A.方案1B.方案3C.方案1和方案4D.方案3和方案6标准答案：A,B,C,第84题（多项选择题）根据下面资料，回答8 1-8 5题某公司拟进行项目投资建设，共有

33、六个备选的投资方案。投资的寿命期均为1年，投资额以及1年后的净收益见下表，预计期末净残值均为零。方案投资额（万 元）净收益（万 元/年）方案投资额（万 元）净收益（万 元/年）11 0001 1204I 7502 00021 2501 35052 0002 15031 5001 70062 2502 500若六个备选方案属于互斥关系，基准收益率为1 0%,则应该选择的方案 为（）。A.方 案 1B.方案2C.方案4D.方 案 5标准答案：C,第 85题（多项选择题）根据下面资料，回答8 1-8 5 题某公司拟进行项目投资建设，共有六个备选的投资方案。投资的寿命期均为1 年，投资额以及1 年后的

34、净收益见下表，预计期末净残值均为零。方案投资额（万 元）净收益（万 元/年）方案投资额（万 元）净收益（万 元/年）11 0001 12041 7502 00021 2501 35052 0002 15031 5001 70062 2502 500依据投资方案之间的关系，投资方案有（）类型。A.独立型方案B,互斥型方案C.混合型方案D.寿命期相等方案标准答案：A,B,C,第 8 6 题(多项选择题)根据下面资料，回答8 6-9 0 题企业拟新建一个工业项目，对该项目进行了充分的可行性研究，取得的相关基础数据如下：按当时当地价格计算，项目的设备购置费估算为2 0 0 0 万元，不考虑工器具及生产

35、家具购置费；已建成同类项目的建筑安装工程费和工程建设其他费用占设备购置费的比例分别为7 5%和 1 0%,上述两项费用的综合调价系数均为1.1 5。项目建设期为2 年，基本预备费率为5%,不考虑涨价预备费。(3)项目贷款1 0 0 0 万元，贷款年利率为6%,在建设期分两年使用，每年贷款额均为5 0 0 万元。(4)项目生产期初的流动资产投资为2 0 0 万元。该项目的工程费用为()万元。A.3 3 8 0B.3 7 2 5C.3 9 2 5D.5 8 4 7标准答案：B,第 8 7 题(多项选择题)根据下面资料，回答8 6-9 0题企业拟新建一个工业项目，对该项目进行了充分的可行性研究，取得

36、的相关基础数据如下：按当时当地价格计算，项目的设备购置费估算为2 0 0 0万元，不考虑工器具及生产家具购置费；已建成同类项目的建筑安装工程费和工程建设其他费用占设备购置费的比例分别为7 5%和1 0%,上述两项费用的综合调价系数均为1.1 5。项目建设期为2年，基本预备费率为5%,不考虑涨价预备费。项 目 贷 款1 0 0 0万元，贷款年利率为6%,在建设期分两年使用，每年贷款额均为5 0 0万元。(4)项目生产期初的流动资产投资为2 0 0万元。该项目的基本预备费为()万元。A.1 6 9B.1 8 6.2 5C.1 9 7.7 5D.2 2 5.2 4标准答案：C,第8 8题(多项选择题

37、)根据下面资料，回答8 6-9 0题企业拟新建一个工业项目，对该项目进行了充分的可行性研究，取得的相关基础数据如下：按当时当地价格计算，项目的设备购置费估算为2 0 0 0万元，不考虑工器具及生产家具购置费；已建成同类项目的建筑安装工程费和工程建设其他费用占设备购置费的比例分别为7 5%和1 0%,上述两项费用的综合调价系数均为1.1 5。项目建设期为2年，基本预备费率为5%,不考虑涨价预备费。(3)项目贷款1 0 0 0万元，贷款年利率为6%,在建设期分两年使用，每年贷款额均为5 0 0万元。(4)项目生产期初的流动资产投资为2 0 0万元。该项目的建设期利息为()万元。A.4 5.9B.6

38、 0.9C.9 0D.1 2 0标准答案：B,第8 9题(多项选择题)根据下面资料，回答8 6-9 0题企业拟新建一个工业项目，对该项目进行了充分的可行性研究，取得的相关基础数据如下：按当时当地价格计算，项目的设备购置费估算为2 0 0 0万元，不考虑工器具及生产家具购置费；已建成同类项目的建筑安装工程费和工程建设其他费用占设备购置费的比例分别为7 5%和1 0%,上述两项费用的综合调价系数均为1.1 5。项目建设期为2年，基本预备费率为5%,不考虑涨价预备费。项 目 贷 款1 0 0 0万元，贷款年利率为6%,在建设期分两年使用，每年贷款额均为5 0 0万元。(4)项目生产期初的流动资产投资

39、为2 0 0万元。该工程项目的建设投资为()万元。A.3 7 2 5B.3 9 5 5C.4 1 5 2.7 5D.4 2 1 3.6 5标准答案：C,第9 0题(多项选择题)根据下面资料，回答8 6-9 0题企业拟新建一个工业项目，对该项目进行了充分的可行性研究，取得的相关基础数据如下：按当时当地价格计算，项目的设备购置费估算为2 0 0 0万元，不考虑工器具及生产家具购置费；已建成同类项目的建筑安装工程费和工程建设其他费用占设备购置费的比例分别为7 5%和1 0%,上述两项费用的综合调价系数均为1.1 5。项目建设期为2年，基本预备费率为5%,不考虑涨价预备费。项 目 贷 款1 0 0 0

40、万元，贷款年利率为6%,在建设期分两年使用，每年贷款额均为5 0 0万元。(4)项目生产期初的流动资产投资为2 0 0万元。该工程项目的总投资为()万元。A.4 1 5 2.7 5B.4 2 1 3.6 5C.4 3 1 4.6 5D.4 4 1 3.6 5标准答案:D,第 91题（多项选择题）根据下面资料，回答9 1-9 5 题某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：周）。5 5 7该工程项目进度计划的关键工作为（）。A.工作BB.工作CC.工作ED.工作K标准答案：A,C,D,第 92题（多项选择题）根据下面资料，回答9 1-9 5 题某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位

41、：周）。DA如果该工程项目实施过程中各项工作进度正常，则 该 项 目 可 以 在（）周内完成。A.1 7B.1 8C.2 0D.2 2标准答案：C,第93题（多项选择题）根据下面资料，回 答9 1-9 5题某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：周）。为了减少该大型施工机械在现场的闲置时间，以降低其租赁费用，拟安排该大型施工机械在A工作的最迟开始时间进场,依次进行工作A、D、H的施工，此时该大型施工机械在现场的闲置时间和租赁时间分别为（）周：A.1、1 7B.3、1 4C.2、1 4D.1、1 5标准答案:D,第 94题（多项选择题）根据下面资料，回答9 1-9 5 题某工程项目的双代

42、号网络计划如下图所示（时间单位：周）。3C 小 F 工 K5 5 7工作A的总时差为（）周。A.2B.3C.4D.5标准答案：B,第 95题（多项选择题）根据下面资料，回答9 1-9 5 题某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：周）。A D由于施工工艺和组织的要求，该工程项目进度计划中工作A、D和 H需要租用同一台大型施工机械依次进行施工。若 A、D、H三项工作均以其最早开始时间开始施工，该大型施工机械在现场的闲置时间和租赁时间分别为（）周。A.4、1 8B.6、1 4C.5、2 0D.4、2 0标准答案：A,第 96题（多项选择题）根据下面资料，回答9 6 T 0 0 题宏达公司是

43、一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的资质进行投标，并以总 造 价 1.2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何条款。为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立了协议，约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5%,总造价为1.1 4亿元，垫 资0.1 亿元至竣工验收合格再行支付。宿舍楼按照合同约定建成并竣工验收合格，但院方未能按时支付除约定工程质量保证金外的全部工程价款。在催讨未果的情况下，宏达公司将

44、院方告上法庭，要求院方按照中标合同约定支付工程价款。按照最高人民法院发布的 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，法院对案件进行了审理，判定该宿舍楼的施工总承包合同为无效合同。该宿舍楼的施工总承包合同无效，但竣工验收质量合格，宏达公司请求参照实际履行的合同约定折价补偿工程价款，法 院 应（）。A.不予受理B.予以支持C.不予支持D.依法驳回标准答案：B,第 9 7 题（多项选择题）根据下面资料，回答9 6 T 0 0 题宏达公司是一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的

45、资质进行投标，并以总 造 价 1.2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何条款。为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立了协议,约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5%,总造价为1.1 4亿元，垫 资0.1 亿元至竣工验收合格再行支付。宿舍楼按照合同约定建成并竣工验收合格，但院方未能按时支付除约定工程质量保证金外的全部工程价款。在催讨未果的情况下，宏达公司将院方告上法庭，要求院方按照中标合同约定支付工程价款。按照最高人民法院发布的 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，法院对案件进行了审理，判

46、定该宿舍楼的施工总承包合同为无效合同。宏达公司请求按照中标合同约定支付工程价款的请求，法 院 应（）。A.依法驳回B,不予受理C.予以支持D.不予支持标准答案：C,第 9 8 题（多项选择题）根据下面资料，回答9 6 T 0 0 题宏达公司是一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的资质进行投标，并以总 造 价 1.2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何条款。为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立

47、了协议，约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5%,总造价为1.1 4亿元，垫 资0.1 亿元至竣工验收合格再行支付。宿舍楼按照合同约定建成并竣工验收合格，但院方未能按时支付除约定工程质量保证金外的全部工程价款。在催讨未果的情况下，宏达公司将院方告上法庭，要求院方按照中标合同约定支付工程价款。按照最高人民法院发布的 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，法院对案件进行了审理，判定该宿舍楼的施工总承包合同为无效合同。在法院审理过程中，关于宏达公司垫资支出的0.1亿元的说法，正确 的 是（）。A.按照欠款予以返还B,欠款不予加付利息C.全部计作宏达公司违法当得损失D.部分计作宏达公司

48、违法当得损失标准答案：A,B,第 9 9 题（多项选择题）根据下面资料，回答9 6 T 0 0 题宏达公司是一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的资质进行投标，并以总 造 价 1.2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何条款。为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立了协议,约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5%,总造价为1.1 4亿元，垫 资0.1 亿元至竣工验收合格再行支付。宿舍楼按照合同约

49、定建成并竣工验收合格，但院方未能按时支付除约定工程质量保证金外的全部工程价款。在催讨未果的情况下，宏达公司将院方告上法庭，要求院方按照中标合同约定支付工程价款。按照最高人民法院发布的 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，法院对案件进行了审理，判定该宿舍楼的施工总承包合同为无效合同。下列承包人请求发包人返还工程质量保证金的情形，人民法院应予支持 的 有（）。A.当事人约定的工程质量保证金返还期限届满B.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满1 年C.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告3 0 日后起满2年D.当事人未约定

50、工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告9 0 日后起满2年标准答案：A,D,第 1 0 0 题（多项选择题）根据下面资料，回答96-1 0 0 题宏达公司是一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的资质进行投标，并以总 造 价 1.2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何条款。为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立了协议,约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5%,总造价为1.1 4