2023年工程劳务合同范本版,菁华4篇.docx

《2023年工程劳务合同范本版,菁华4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程劳务合同范本版,菁华4篇.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程劳务合同范本版,菁华4篇工程劳务合同范本通用版1工程劳务合同范本通用版甲方：乙方：为了保证工程施工的顺利进行，经甲、乙双方协商对分项工程施工达成工程劳务分包合同条款如下：一、工程分包情况：1、工程名称：2、建筑面积：*方米;3、分包内容：4、合同价款：本合同采用固定单价合同形式，即人工费元/*方米;5、质量要求：达到国家标准要求;6、拨款方式：二、甲方责任1、负责办理开工前的各项审批手续，确保施工正常进行;2、负责协调与建设、监理、质量监督、安全生产管理等各部门的关系;3、负责制定施工现场文明施工、工程质量、安全生产、工程进度等各方面管理制度并进行综合协调管理工作;4、负责为施工

2、现场所有人员办理人身意外伤害保险，负责监督检查作业人员劳动保护用品的使用情况;5、负责对进入施工现场所有施工人员进行安全生产教育培训，监督施工人员按照施工操作规程进行施工;6、负责工程施工调度，协调各工种之间关系，确保施工有序进行;7、负责对施工人员进行统一管理，所有施工人员必须统一着装。有权对不服从管理的分包队伍及个人进行处罚;8、有权对不按要求发放人工费的分包人进行统一管理，为个人直接发放人工费。三、乙方负责1、必须按相关规范要求进行施工，对建设单位、上级主管部门在检查中发现的问题要及时整改，承担由此发生的费用;2、负责按甲方要求及时组织施工人员进入施工现场：3、负责每日在部署施工任务时对

3、施工人员进行安全生产教育;4、负责为施工作业人员发放统一的服装，为每一个施工人员配备合格的安全帽;5、负责班前检查所需使用机械设备的运行情况，发现问题，及时汇报，确保设备不带病运行;6、负责监督检查本工种作业人员按照操作规程(有持证上岗要求的特殊工种操作人员必须持证上岗)进行施工，不得野蛮施工，不得饮酒;对每天完成的分项工程进行自检，确保一次验收合格;7、负责本工种施工作业现场的安全生产、环境卫生管理工作，对施工所产生的边角料按项目部要求进行统一存放，对作用现场及时清理。8、承担本工种安全生产事故的一切责任。上述承包合同签定后，双方应认真履行，具有法律效力。合同未尽事宜，双方再行商议。此合同一

4、式叁份。甲乙双方各壹份，另壹份报公司存档。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程劳务合同范本通用版甲方：乙方：经甲乙双方协商，按照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、建筑工程施工合同(GF-19999-0201)，及国家建筑安装工程有关建筑市场劳务承包管理规定，为了明确双方的权利和义务，特制定本合同。一、工程名称：1、工程地点：xxx小区安居工程(两栋小区安居高层)2、工程概况：约*方米(以实际建筑面积为准)。3、年日进场(以甲方通知开工日期为准)。4、承包形式：劳务合同，土建劳务用工。二、承包内容：1、主体泥作工程：

5、砖砌体砌筑，砂浆试件制作，内外装饰，地面(包括公共部地砖，二次结构构造柱门窗过梁的浇筑)。屋面及散水等所有土建泥作项目(含泥水作业所有机具，搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用品)。2、砌体工程：该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。3、室内抹灰：墙面抹灰(含钢材网安装拉毛等)，门窗安装后的塞口抹灰等。4、楼地面工程：阳台、厨房主、卫生间、室内及裙房(公用走道、楼梯间等)施工图包含的所有内容：公用部分装修的封面及地面砖、洞口补洞及抹灰(不包括外墙涂料、装饰、保温层)，两栋补贴两个磨儿机。5、各项工种施工完结，人走场清，负责所有楼层清理工作，扫地出门达到交房标准。三、工程承

6、包标准：该工程中所有承包范围实行包干制：元/(以建筑面积计算，实际完成工程量，由乙方配合甲方结算，最后以甲、乙双方的结算数据为准，原则上不产生计时工。如因特殊原因经甲方提前认可，计工按元/工日，小工按元/工日结算)。四、按建筑面积如下分项目支付工程月进度款：1、砌体工程：元/2、内抹灰：元/3、抹灰：元/4、地坪：元/5、公用部分及屋面：元/6、散水：元/五、付款方式：甲方支付乙方每日完成工程量的85%进度款，在每月30日前计量，在次月15日以内支付工程量的85%，整体工程初验合格支付工程款95%，余款二个月内付清。六、保证金：乙方自愿签约合同时向甲方缴纳工程质量保证金20万。七、保证金退还：

7、乙方在结构砖体完工后退还50%，余款在内抹灰完工后全部退还。八、甲方责任：.1、甲方确保签订合同之日起6个月内砖工进场砌砖，否则退还保证金20万元正，并补乙方违约金6万元整。2、甲方严格执行合同，工程款准时到位。3、甲方提供乙方住宿、食堂、办公室、职工需用水和电。九、乙方责任：1、乙方人员须无条件服从甲方项目经理、有关管理人员管理，遵守甲方的各项规章制度，如违规甲方的各项规章制度，罚款自行负责，并进行教育，严重者退出工地。2、乙方对甲方的技术要求，图纸交底等须无条件的认真执行，严格交底要求和规范施工。3、乙方对罚款：安全员、质检员提出的安全质量问题须无条件服从及时整改返工，直到满足要求为止，返

8、工所需工料自行负责。4、乙方承担自己现场机具维修。5、乙方必须满足工程进度要求合理组织员工，安排好生产。6、主体施工时，乙方现场管理人员不得少于2人，分别现场项目管理人员1名、施工放线人员1名。7、库房管理、生活区、后勤、安全文明施工必须按照公司相关规定执行，保证现场达标，获市安全文明施工工地。8、乙方必须专人管理安全生产工作，如发生在乙方承包范围内的安全事故伍仟元以下由乙方负责，伍仟元以上，除保险公司赔付以外的正常赔偿，甲方80%，乙方负责20%。9、乙方必须做好水电、门窗、暖通、电梯等一次补烂配合工作。10、乙方自行负责开水、热水，提供必要的清凉解暑药品和急救外用药品。11、劳保用品，安全

9、帽、安全带、安全绳、劳保制服等由乙方负责。12、工地所需灯具、电线、插板、灯泡等用品由乙方负责。十、质量要求及相应处罚：1、严格遵守国家现行的施工规范及强制性规范条文进行施工。2、现浇结构工程，严禁出现孔洞现象，出现一次每处罚款200元人民币，支模过程巾发生乱锯材料，发现每次罚款100-200元，并负责整改达到质量要求。3、主体结构工程质量必须达到市合格结构工程。4、工程竣工必须达到一次性验收通知。一次验收通不过罚款1000元，两次验收通不过罚款3000元，三次验收通不过算乙方违约。十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同履行中如有争议可向工程所在地的人民法院和劳动促裁庭*。十二、本合同一式叁

10、份，甲方执一份，乙方执二份，甲乙双方签字后生效，均具有同等法律效力。由图纸设计变更原因，造成建筑面积内的造价不超过1000元，不另行增减其工程单价。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程劳务合同范本通用版甲方：(以下简称甲方)乙方：身份证号码：(以下简称乙方)甲乙双方本着*等互利的原则，经友好协商，就(以下简称“项目”)的劳务合作事宜，达成如下协议(以下简称“本协议”)：一、劳务地点：二、劳务费：劳务费暂定元/天(大写：人民币)，以下简称劳务费).劳务费中已包含：住宿费、生活费、生活水电费、劳务工意外保险费、及一切不可抗力费用等。

11、三、劳务服务期：乙方的劳务服务期暂定为月。(按甲方的施工进度计划的要求执行)如因甲方要求并书面认可的，需要项目工期延长的，则劳务服务期可顺延，顺延期间内甲方据实结算及支付劳务费;除前述原因导致项目工期及劳务服务期延长的，由乙方自行负责。四、甲方权利义务：1、负责对乙方的劳务工的全面管理，负责监督乙方的劳务进度、生产质量、工期、安全、文明生产;2、负责与该工程的监理及设计单位的沟通、协调及处理日常事务;3、负责对乙方提供的劳务工作量的进行最终审核，每月依乙方及其雇佣的工人(以下简称“工人”)按实际出勤天数发放劳务费。4、负责对乙方及其雇佣的工人给予技术指导、文明和安全生产教育;5、负责向乙方提供

12、生产材料、生产场地、生产用水用电(费用由乙方负责)6、提供完整的施工图纸，并负责进行图纸交底。五、乙方权利义务1、乙方须配合和服从甲方项目部的管理，服从甲方指派的现场人员的协调，并有义务配合监理、设计单位、质量、安全监督部门的管理工作;2、乙方负责定期对其雇佣工人进行安全生产、文明施工教育;对其雇佣工人的安全负直接责任;3、负责对其雇佣工人的现场设备操作规程及生产工艺的培训，保证执行操作规程和生产工艺;4、乙方负责为其雇佣工人办理工伤保险和人身意外伤害保险;5、乙方在劳务工进入生产现场的2日前向甲方提供劳务工的名单、附身份证复印件(交原件核对)，作为甲方发放基本劳务费的依据;六、付款方法：(1

13、)每月的10号前按支付实际出勤人数劳务费;(2)甲方付至合同劳务费工程款的80%后，不再支付劳务费，工程款项待项目及甲方验收合格后，双方结算确认后30天内付至结算价的95%，留5%作为保修金，保修期为2年，以竣工报告为准。七、争议解决条款甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应先尽量协商解决，协商不成，则任何一方均应向甲方所在地有管辖法院提*讼。八、其它条款：1、本协议及其履行不构成甲方与乙方工人之间产生劳动关系的证明，乙方在甲方指导下直接管理工人，工人因工资发放、人身损失等产生的纠纷概由乙方自行处理，如导致甲方直接或间接承担相关责任的甲方有权向乙方追偿;2、本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹

14、份，自双方签章或授权代表人签字之日起正式生效，至乙方提供的劳务服务结算完毕，本协议自动失效。协议附件包括乙方代表身份证复印件.甲方(盖章)：_乙方：_代表人(签字)：_身份证号码：_年_月_日_年_月_日工程劳务合同范本通用版甲方：xxxxxx法定代表人或委托代理人：_通讯地址：_xxxx邮政编码：_电话_乙方：姓名_性别_居民身份证号码_出生日期_年_月_日家庭住址_邮政编码_户口所在地_省(市)_区(县)_街道(乡镇)通讯地址第一条本协议于_年_月_日生效，至_年_月_日终止。第二条乙方承担的劳务内容、要求为：第三条乙方提供劳务的方法为：。第四条甲方向乙方支付劳务费1000元人民币(大写：

15、壹仟元整)第五条乙方依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方法为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。第六条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：第七条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方法：_银行转账或支付宝_。第八条乙方依法缴纳个人所得税40元人民币(大写：肆拾元整)，甲方依法代为扣缴。第九条发生下列情形之一，本协议终止：一、本协议期满的;二、双方就解除本协议协商一致的;三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。四、由于不可抗力致使合同中止的。第十条甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。第十一条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工

16、作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。第十二条依据本协议第十条、第十一条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请北京市人民法院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十四条本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(盖章)：_乙方：_代表人(签字)：_身份证号码：_年_月_日_年_月_日工程劳

17、务合同范本通用版发包人：_承包人：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循*等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况工作内容：_。工程名称：_。工程范围：_。第二条：作业人员第三条：合同工期风险提示：明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同

18、中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条：合同价款1、合同价款为：_元(人民币)，大写：_元。2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：(1)本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。(2)以_年施工预算或_施工概算定额为依据。(3)定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。(以实际发生，书面签证资料为准)第五条：合同价款的

19、结算和支付1、结算、决算资料：(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。2、合同价款的结算和决算：(1)发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。(2)工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。3、合同价款的支付：(1)合同价款分期支付：在

20、_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。第六条：安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和*、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2、重大伤亡及其他安全事故处理：(1)发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。(2)按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按*有关部门的认定处理。第七条：工程质量、验收与保修风险提示：工程质量未符合标准的归

21、责因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付相应的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地*施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因

22、发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。第八条：工期延误1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。2、承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此

23、项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定。第九条：文明施工1、发包人、承包人应严格执行_市人民*颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。第十条：材料机具供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购

24、符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。第十一条：发包人的权利及义务1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协

25、调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2、负责于_年_月_日提供施工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条：承包人的权利和义务1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水*，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能

26、随意变更备案人员，人员变动率小于_%，服从发包人的统筹安排，统一调动。4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。第十三条：违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、发包人违约责任：(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同

27、时，双方协商后可提前终止合同。(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。2、承包人违约责任：(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工

28、现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十四条：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向_人民法院*。第十五条：合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签

29、字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十六条：本合同正本一式_份，具有同等法律效力，双方各执_份，备案留存一份，副本_份。发包人：_承包人：_年_月_日_年_月_日工程劳务合同范本通用版2甲方：_乙方：_为建设绥阳县后河沟烟草水源水库枢纽工程，甲方将本工程的料场采石钻眼爆破施工、坝基开挖的岩石钻眼爆破、进场公路的岩石钻眼爆破发包，乙方自愿应标承包，现经甲、乙双方协商一致后，订立本承包合同条款如下：_一、乙方自愿承包甲方采石场的采石爆破施工、坝基开挖的岩石钻眼爆破、进场公路的岩石钻眼爆破。二、工程施工地点及施

30、工内容：_工程施工地点：_绥阳县枧坝镇中塘村工程施工内容：料场采石爆破、大型石块（8_8以上）的分解爆破。坝基开挖的岩石钻眼爆破、进场公路的岩石钻眼爆破。三、承包形式，大包干承包形式，即乙方包干承包岩石爆破施工工程的全过程，施工全程所需的.一切设备、爆破相关材料、技术、人员、管理（生产、安全、技术、现场、设备、生产材料、人员等）、资金、税费等由乙方完全自主、自理，概与甲方无关。四、料场承包按方量计价，据实结算。乙方完成的工程量，视进度分阶段结算。采石开采每立方米元整，采用测量仪器（全站仪）进行测量计算方量。坝基开挖爆破、进场公路爆破，采用钻孔米数计算，以每米元整（含炸材等全部费用）。1/3页五

31、、承包费的结付。业主每次拨付进度款时，按乙方结算工程量金额的8%付款，剩余部分在工程完工后一个月内付清。六、乙方必须严格执行国家及相关职能部门对爆破施工这一特种行业的相关法律、法规、技术操作规程、规范和安全生产操作规范。自觉遵守和服从相关职能部门的检查监督。乙方承包甲方采石爆破施工工程期间的一切法律、经济、安全责任事故等责任均由乙方自理，概与甲方无关。七、乙方必须服从和配合甲方采石场的整体生产安排，安全管理和现场管理，如有违反，造成损失的，由乙方据实负责赔偿。甲方的安排和有关管理如与乙方的安全生产操作规范和爆破施工管理规范以及相关技术规程、规范不相符的，乙方可以拒绝执行，但必须及时向甲方提出修

32、正意见和措施，如不及时向甲方提出修正意见和措施的，视同乙方认可甲方的安排和管理，责任由乙方承担。八、爆破施工现场如因地界等原因与当地村民发生纠纷时，由甲方负责协调解决。如因爆破施工技术原因和安全管理原因造成周边地面附着物、农作物，人畜损毁（伤）时，甲方协助乙方协调解决，其经济责任由乙方负责。九、乙方的施工生产原则上按甲方的生产计划执行，保证甲方施工进度需要。十、本合同期限：_从签订合同之日起至工程完工为止。十一、本合同一经签订，任何一方不得随意中途终止，双方就提前终止合同给对方造成的损失赔偿协商一致后，协商终止合同。如因不2/3页可抗力原因不能继续履行本合同时，本合同可提前终止。十二、本合同未

33、尽事宜，参照行业规定，经甲乙双方协商解决，达成一致的书面协议与本合同一并生效。因履行本合同所产生的任何争议，双方协商未能达成一致意见，任何一方均可向工程所在地仲裁委员会提出仲裁。本合同双方签字后生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，具有同等效力。甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日工程劳务合同范本通用版3发包方：_简称：甲方承包方：_简称：乙方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、施工范围：_4、工程性质：_5、单位工程造价：_

34、元/*方米(建筑面积)二、质量要求按国家现行工程质量规范要求执行。若因乙方的原因造成返工，由此造成的一切损失由乙方负责。三、甲乙双方的权利和义务1、甲方的权利和义务(1)甲方可根据现行的施工规范，随时检查乙方的施工进度及施工质量，若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求，可书面通知乙方进行整改或返工，由此造成的一切损失由乙方负责，乙方若拒不整改，甲方有权要求乙方停止施工。(2)甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。(3)甲方必须按照合同的约定支付乙方的工程进度款。2、乙方的权利和义务(1)乙方负责安装的临时施工用水、电工程必须按照国家及地方的现行规范和建设单位的要求进行

35、施工安装。(2)乙方的每道分部分项工程完工后必须通知甲方进行验收，并由甲方组织监理及建设单位进行验收。(3)乙方负责组织职工进行安全教育培训，进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。(4)遵守甲方的一切规章制度，严格执行*生产法律法规、文明施工，随时接受甲方对工程质量的检查及监督，若因本身原因造成的安全、质量事故由乙方负责。(4)乙方在施工过程中做好成品保护工作，不得破坏甲方场地已有的设施。(5)工程竣工后，协助甲方组织有关部门进行检查验收，按甲方要求做好工程收尾工作。四、付款方式_;五、其它本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后同具法律效力，在履行合同过程中，若发生争议及未尽

36、事宜，双方协商解决，若协商解决不成的，向工程所在地仲裁机构或法律裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_甲方代表：_乙方代表：_年_月_日_年_月_日工程劳务合同范本通用版4发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为明确双方的权利、义务和责任，依据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经发承包双方友好协商,就石佛营住宅小区防水工程达成如下协议：一、承包内容：石佛营住宅小区地下室底板、顶板、外墙SBS型3+3二、承包方式：包工不包料(发包方只提供防水卷材)三、质量要求：合格，如承包方未达到此标准，按结算总价下浮1%结算。四、工期：开工

37、日期：2xx年6月9日，完工日期：由项目部具体安排。五、合同价款及支付方式1、合同价款：暂估：115元2、不分部位执行综合单价元/2(SBS型3+3卷材防水)包定，其工程量按2xx北京市建设工程预算定额计算规则结算。3、合同价款中含：本工程服务的全部用工及所有零工。发包方服务的不超过承包总价千分之三的义务工(义务工指本合同承包范围以外发生的为发包方服务的客活及其它零星用工)材料倒运、脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备4、合同承包内容完工并验收合格后付至结算总价款的6%，整体工程竣工验收合格后付至结算总价的75%;余25%保修款，保修期五年，每年付5%。

38、六、安全文明施工1、发承包双方必须认真遵守国家及北京市有关安全生产的法律、2、承包方按有关规定，采取严格的安全防护措施，因自身原因造成的事故由承包方承担由此发生的费用。3、对于违反安全文明施工，不按规范和安全技术交底施工及违反施工现场管理条例和制度的行为，发包方管理人员有权停止其作业，并根据情节轻重处以罚款，罚款单由项目经理签字即可生效。4、承包方配备专职防火巡视员进行检查防水作业的消防工作。七、发包方责任1、在施工前向承包方进行技术交底，并协助承包方解决住宿问题。2、配备质检员，检验承包方的施工质量，并协助承包方解决施工中出现的问题。3、严格按照施工方案监督检查承包方工作，每天对施工质量检查

39、验收。八、承包方责任1、因承包方人力组织不利影响工程进度，发包人有权将其承包范围内的部分工程委托他人施工，并按合同单价的15%计算从合同价款中扣除。2、现场发生的经济洽商需由发包方主管工长、项目经理及项目经营负责人签字后方可进入结算。3、因承包方原因未履行完合同，未付的工程款全部扣除，由承包方承担因此造成的一切损失及费用。4、生活区食堂内所用冰箱、电蒸箱等电气用品发生的电费(1元/度)由承包方承担，在结算时予以扣除。5、必须服从发包方的监督和管理，严格执行项目部规定制度。否则根据规定给与适当的经济处罚，如承包方各项工作成绩突出可给与适当奖励，罚款和奖励由发包方项目经理签认即可生效。6、承包方进

40、场前必须做到证件(暂住证、健康证、就业证等)齐全、统一着装、床上四件套(床单、被罩、枕罩、枕巾)统一，若未达到要求需发包方协助办理的，发生的一切费用由承包方结算价中扣除。7、必须体制健全，各工种配套，特殊工种持证上岗，不得将本工程转包，否则发包方将责令其无条件退场并承担所有损失。8、施工中各种材料、机具按指定位置摆放整齐。使用的周转材料回收时以发包方设备库验收标准为准，损坏要赔偿。9、承包方进场五日内须与发包方签订“机械设备、工具、材料使用协议”、“消防安全”、“安全生产”及“环境保护”协议书。1、按照经发包方批准的施工进度计划进行施工，每迟后一天罚款1元，依此累计(以发包方项目经理签认单据为准)。11、发包方只提供SBS防水卷材，所用其它材料、机具、机械均由承包方自备。12、本合同单价中已综合考虑了现有的作业面及施工条件的缺陷性修补，施工时不再作任何调整。九、本合同一式陆份，发承包双方各持叁份。十、本合同自双方签字盖章后生效，至合同各条款履行完时自动失效。