2023年模板的施工合同7篇（范文推荐）.docx

《2023年模板的施工合同7篇（范文推荐）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年模板的施工合同7篇（范文推荐）.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年模板的施工合同7篇（范文推荐）模板的施工合同篇1甲方(承租单位以下简称甲方)：乙方(出租单位以下简称乙方)：甲方承建的施工任务，因工程需要租赁乙方施工机械设备。为明确双方的责任、权利、义务、保证工程顺利实施，经双方协商，签订以下合同条款，供双方共同遵守执行。四、租赁机械设备名称、数量及性能要求：小挖掘机一台，要求车况、性能良好。五、租赁费用：1、租赁费用的计价方式：计时，220元/小时。2、租赁费用的支付：次月20日前支付上月70%租金，余30%第三个月结清。六、双方的责任、权利和义务1、甲方(1)甲方对乙方的机械设备进行施工作业计划管理，现场调度，对其人员和机械设备实施行政管理。(

2、2)检查乙方工作情况，实施监督管理，对每天的工作时间由项目部管理人员两人以上签认。(3)甲方按合同约定及时向乙方支付租赁费。(4)对乙方进行安全教育，由于乙方违规作业，给甲方造成损失时，甲方有权解除合同，清退出场。乙方对造成的损失承担全部赔偿责任、甲方概不负责。2、乙方(1)乙方为每台机械配备2名有驾驶资格的熟练操作人员，工作、伙食费乙方自理;应能保证机械正常运转。服从甲方管理，主动配合甲方保质、保量、安全地按期完成施工任务。(2)乙方负责机械设备的使用质量，使机械设备始终保持在完好状态。(3)乙方负责机械设备维修、保养等各种费用，按国家规定负责交纳各种规费及机械设备的保险和人身保险等各项费用

3、。(4)乙方人员应具有良好的职业道德，谨慎驾驶，做到安全生产、文明施工。由于乙方驾驶人员违规作业发生事故或造成人员人身伤亡、机械设备损坏等，其责任和发生的全部损失费用由乙方自行承担。(5)施工过程中，乙方对地下通讯、电力、给排水、天然气管线及埋置物，要按照有关单位指定的位置谨慎开挖，必要时甲方指派人工辅助开挖，否则，挖断管线造成的所有损失费用全部由乙方自行承担。如发现地下水或未标明的地下管道、电缆线等应及时报告工地负责人并停止一切机械作业。七、其他事项1、如出现机械故障、驾驶员离职等乙方原因造成的工作停运，将停止计时。2、机械进出场费用由乙方负担。八、本合同经双方负责人签字盖章(乙方为自然人应

4、交身份证复印件、签字并押指纹)后生效，工程租赁费结清后，合同自行失效。九、甲、乙双方都应维护合同的严肃性，在执行合同阶段双方发生争议应通过协商解决，协商无效后，可在工程所在地申请仲裁或依法提起诉讼。十、本合同未尽事宜，双方可协商补充，需要有文字根据的要有双方签字的备忘录。本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日模板的施工合同篇2发包人(全称)：xxx(以下简称“甲方”)承包人(全称)：xxx(以下简称“乙方”)1、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆

5、破施工;1.4爆破工艺：岩石松动爆破。2、承包范围2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;2.4爆破总量为：以双方实测量为准;3、合同工期3.1合同工期总日历天数为：壹年;3.2计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准;3.2计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。4、工程质量及计量标准4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。5、合同价款及

6、支付方式5.1合同价款：本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。(大写：玖元伍角/立方米)5.2合同价款支付：发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。6、双方责仸与义务6.1发包人责任义务6.1.1发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取

7、使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。6.1.3向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。6.1.4及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现

8、场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。6.1.8地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。6.2承包人责任义务6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。6.2.2承包人应全面了解施

9、工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。6.2.3采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的责任。6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范

10、围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。6.2.8在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险6.2.11在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。6.2.14非施工人员不

11、得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。6.2.15妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地公安部门出面处理。6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。7、组成合同的文件组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：7.1施工合同书7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。8、违约责仸8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。8.2施工过程中，承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责9、其它约定：未尽事宜，协

12、商解决。10、合同生效本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。11、其他事项11.1本合同一式四份，双方各执二份。11.2违约方赔偿另一方的一切损失。11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。发包人(盖章)：承包人(盖章)现场负责人：现场负责人：联系电话：联系电话：帐号：帐号：20xx年xx月xx日模板的施工合同篇3甲方：_乙方：_为了配合_市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国民法典，经甲、乙双方协商签订如下合同：第一条、项目名

13、称：1.1、项目名称：_市凤凰大道通信管道合建工程。1.2、项目范围：第二条、工程内容：2.1、按_市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。第三条、工期：3.1、_年_月_日开工至_年_月_日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。第四条、技术要求和验收依据：4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽1.20米，深1.75米，井内

14、应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达c4.4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。4.5、在满足上述条件的同时甲方将按_信行业标准本地网通信线路工程验收规范和通信管道建筑安装工程验收规范的要求进行验收。4.6、乙方必须按甲方要求提供工程竣工资料。第五条、工程造价和结算方式5.1、工程造价：本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下：5.1.1、管沟：包

15、括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21元米。5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按2100元统包。5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花等由甲方各单位自行提供。5.2、结算方式：5.2.1、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方90%工程价款，余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。第六条、甲方权利和义务6.1、负责本合同工程项目立项；6.2、根据初步设

16、计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限；6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合要求的工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。对竣工验收过程中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工程款。6.5、甲方指派_作为甲方的随工代表，监督检查施工质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽

17、工程随工验收签证，随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验，在30个工作日内完成终验。第七条、乙方权利和义务7.1、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方案；7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送工程进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资料；7.3、乙方指派_作为乙方的项目负责人，具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收；7.4、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。7.5、工程完工，经

18、指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起_日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。7.6、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。7.7、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措施，防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决及赔偿，如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，乙方应最终向甲方赔偿。7.8、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为_年，

19、从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失，乙方应给予赔偿。第八条、违约责任8.1、乙方不得将工程转包，一经发现，则甲方可以解除合同，乙方应支付给甲方约定的工程投资的15%作为违约金，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。8.2、乙方分包的工程项目,须经甲方书面同意，并不得再行分包，分包施工队伍需经甲、乙双方书面确认，乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。8.3、在施工过程中经检验，施工质量达不到合同约定的要求，并经乙方返工整改仍无法达到，则甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方的工程投资的10%作为违约金，已完成的工作量甲

20、方视情况支付工程款，但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的50%，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方100元天的逾期违约金，但累计逾期违约金不超过的工程投资的10%。8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的，应承担违约责任，工期相应顺延，并赔偿乙方造成的窝工损失。8.6、如甲方因故未能及时付款，对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。8.7、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应

21、提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。第九条、附则9.1、因本合同签订及履行产生的争议，双方友好协商解决；经协商仍不能解决的，向_市所在地人民法院提起诉讼。9.2、本协议一式拾份，甲执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章之日起生效。乙方(盖章)：_甲方(盖章)：_年_月_日：模板的施工合同篇4甲方：乙方：依据中华人民共和国有关法律法规，本着诚实信用、平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保安服务事项达成一致意见，特签订本合同。第一条保安服务内容1.区域范围：甲方施工现场围墙以内区域，含施工区、办公区、生活区三个功能区域。2.门卫：负

22、责南大门和西大门两个大门每天24小时门卫值班。严格执行门卫管理制度。对进出现场人员、车辆进行盘查登记，严禁闲杂人员、车辆进出;严禁未经冲洗干净的车辆出场;严禁未经审批同意的建筑材料与施工机械设备出场。2.视频监控室：每天24小时视频监控值班;3.现场巡逻：每天24小时巡逻，防火、防盗、防破坏;4.维持区域范围内的治安次序，及时干预、调解各种矛盾纠纷。5.按照乙方的管理模式对保安队员进行管理。6.依据双方确认的岗位职责要求，执行安全防范任务，承担相应的保安服务责任。第二条甲方责任1.为乙方保安人员提供必备的工作条件，包括值班室、办公桌椅，组织训练的场所等。2.配备符合有关规范、标准要求的门卫、消

23、防、视频监控设施。对乙方提出的安全防范隐患应及时答复和改进。制订并执行内部安全防范规章制度，本公司员工配合和支持乙方保安人员履行保安职责。3.为值班保安员提供现场住宿，提供4台手持式对讲机及充电器。4.按合同约定的时间和方式向乙方支付保安服务费。5.甲方有权要求乙方更换不称职、不合格的保安员。第三条乙方责任1.乙方共指派7名保安员负责甲方的安全护卫工作(先期指派5名，待甲方工程全面展开并接到甲方书面通知后再派2名)，其中负责人(保安队长)一名。2.乙方根据服务内容与甲方要求，自行安排、协调保安员值班，并将值班人员表交甲方有关部门存档备查。2.保安员应严格履行本合同第一条规定的保安职责范围，并遵

24、守甲方符合法律规定的各项。3.发生在执勤区域内的刑事案件、治安案件和治安灾害事故，及时处理并报告甲方和当地公安机关，采取有效措施保护发案现场，协助公安机关侦查各类治安刑事案件，依法妥善处理责任范围内的其它突发事件。4.落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现责任区域内的安全隐患，及时报告甲方并协助予以处理。5.选派的保安员必须经过正规的保安培训，无违法犯罪前科，并向甲方提供保安人员的登记表、身份证复印件等。6.为保安人员配备制服及基本保安装备，并负责保安员的工资、就餐，承担保安人员的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险及意外伤害保险。7.加强对保安员的在岗培训、监督和管理，确保安全服务的优

25、质高效。第四条保安服务费及支付方式1.甲方按每人每月2400元人民币标准包干支付乙方服务费，实际支付金额以当月甲乙双方签字确认的数字为准。2.甲方应在当月十五日前以转帐支票或现金方式向乙方支付当月的服务费。第五条保安服务期限自年月日起，至年月日止。第六条合同的变更及违约责任1.在合同有效期内，经甲乙双方协商一致，可变更本合同。2.在合同有效期内单方提出终止合同的，须向对方支付一个月的保安服务费作为违约赔偿金。3.甲方逾期支付保安服务费，须向乙方支付每日千分之三的逾期付款违约金。甲方逾期三十天未支付保安服务费的，乙方有权单方解除合同，并追究甲方的违约责任。4.甲方指派保安员从事本合同约定的保安服

26、务职责范围外的工作，由此造成的对保安员和其他第三方的经济赔偿责任，由甲方负责。5.依据本合同，经公安机关确定是由于乙方保安人员进行保安服务工作时的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，乙方负责承担全部赔偿责任。第七条争议的解决方式1.甲方追究乙方保安工作失职的赔偿责任，应向法院提起诉讼，乙方的赔偿责任依据法院的生效判决来确定，但甲方的经济损失小于人民币10000元的，双方可以协商确定赔偿责任。乙方须在赔偿责任确定后的30日内支付赔偿金。在赔偿责任确定前，甲方不得擅自扣减保安服务费。2.保安员在甲方规定的保安职责范围和区域范围之外所发生(造成)的一切法律与经济赔偿责任均由乙方承担。3.甲乙双方因合

27、同履行发生其他争议时，双方应协商解决，协商不成可通过司法途径解决。第八条双方认为需要约定的其它事项本合同未尽事宜，双方协商解决。第九条附则本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：项目经理(签字)：法人代表(签字)：年月日年月日模板的施工合同篇5发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_工程立项批准文号：_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期：开工日期：_竣工

28、日期：_合同工期总日历天数天。四、质量标准合格。五、合同价款金额(大写)：_元(人民币)(小写)：_元(人民币)。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、招标文件及答疑澄清6、投标文件7、工程建设标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限

29、和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。甲方：_乙方：_年_月_日模板的施工合同篇6甲方：乙方：经桃园村委会朝阳寺小组群众提议，通过四议二公开后，为改善村中环境及道路修建实施公开招标，本着互惠、互利、平等原则，经甲乙双方协商，特订以下合同：一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。二、施工要求：1、大沟边路段宽5米，厚0.17米;2、耐磨钢厂路段宽3米，厚0.17米，并增加6个错车带;3、村中主路根据筹建组指定宽度施工，厚度0.17米;4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛，

30、切缝深度不低于10cm，减速带间隔由筹建组指定施工，长度以实际验收为准。三、混泥土价格：三条路段综合价为80元/m?;四、施工质量由小组和质监人员监管，如质量不符合要求，乙方须服从甲方要求及时整改，如不整改甲方有权单方终止合同，且由乙方承担一切损失。五、施工产生的电费由集体承担。六、施工期限：大沟边路段和耐磨钢厂路段，于20xx年12月20日前完工，村庄主干道于20xx年1月5日前完工，乙方如不按计划进度施工，甲方有权终止合同且不承担任何补偿，可另找他人施工。七、施工所用工具及设备由乙方自备。八、春节前由甲乙方双方验收合格后，一次性付清工程款，并退回扣减保证金余额。九、本合同一式五份，自双方签

31、字后生效，未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：代表人：代表人：签订日期：签订日期：模板的施工合同篇7甲方：_工程隧洞项目部乙方：为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据有关法律法规，特签订本协议。本协议经双方签字盖章生效，具有法律效力，双方应认真执行。协议内容：一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、职业健康、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护的法律、条例和规定，以及公司有关安全管理规定。二、甲乙双方都应建立健全的安全生产管理组织机构、安全生产管

32、理办法、安全工作、安全生产责任制，设立专职安全管理人员。三、甲乙双方在施工前要认真对本单位的员工进行安全生产制度、安全生产技术、安全法律法规等知识的宣传教育坚持“安全第一，预防为主”的方针。四、甲乙双方要抓好安全教育，在组织施工生产时必须先落实安全技术措施，不得违章指挥和违章作业，防止意外事故发生。五、发生事故时应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。六、乙方应履行以下职责，具体内容如下：1.配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并作好记录，如发生事故，由承包方负责。

33、2.施工人员进场和施工时，必须组织安全生产会议，安全教育宣传，讲解施工过程中的安全注意事项以及各种规章制度。严格执行安全技术交底制、安全检查制度、安全防护制度等安全管理制度。3.对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全教育。4.对电工、电气焊、机械等特种作业人员应持证上岗，并坚持现场检查制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。5.施工现场生活区和施工区应分离并符合消防规范要求及防火有关规定。施工现场应配备消防器材和消防水源，派专人负责。6.所有人员必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所禁止吸烟动火。7.乙方必须自行向员工个人配发防护用品，如安全帽、绝缘手套、防护眼

34、镜等，强制性要求现场人员穿戴好安全防护用品，遵守安全规定。8.乙方对机械设备、施工机具、电气设备以及在搭设、制作、安装、使用必须确保安全。不符合安全的一律不得使用或立即停用并立即清除现场至安全地，由甲方为乙方配置的防护用品用具及安全设备物资等，其费用由乙方承担。9.乙方对施工现场、生活区凡有可能不安全的地方，尤其是危险区域必须自行做好安全防护措施，配备消防设备，并布置正规明显的安全标志和警示牌;未经甲方负责人同意，不得擅自拆除、移动，否则发生安全事故由乙方负责。10.乙方严禁违章指挥、违规作业、冒险蛮干、野蛮施工，当安全和生产发生矛盾时，必须服从安全，任何时候都要采取各种有效防护措施，防止事故发生，有权制止涉及不安全的行为。本协议一式两份，双方各持一份，解释权归属甲方。甲方：_乙方：_