土石方工程施工合同5篇.docx

《土石方工程施工合同5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方工程施工合同5篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土石方工程施工合同5篇土石方开挖、外运工程施工合同1 发包方：陕西建工集团第七建造工程有限公司第八直属项目部（以下简称甲方） 承包方：卫新（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法和建造法相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商一直签订本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称：西安微电子技术研究所冬储菜窖工程 1.2 工程地点：西安微电子技术研究所西岳电子厂区内 1.3 工程范围：菜窖基坑土石方开挖、外运 第二条 工作内容 2.1 配合甲方移栽现场树木。 2.2 工程基坑的土石方开挖、外运，土石方回填。

2、 2.3 施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染、场外相关单位的协调等工作由乙方处理。 第三条 合同工期 3.1 经双方协商确定，工程期为 2日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。 3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延。 第四条 工程质量 4.1 乙方依据甲方现场施工管理人员或者甲方指定人员，指定的范围、尺寸、标高、层段、工期时间等要求，组织脚够的机械人员施工。 4.2 施工层面的标高，开挖、预留土体平坦度，阶梯度等要满脚该项目施工总包单位、专业落水、护坡单位等相关单位的施工要求，适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏。乙方不

3、得按自己意愿随意施工，否则乙方除须在要求的时间内举行返工，赔偿由此给工程有关方造成的损失外，还要向甲方支付涉及工程总价的30%的违约金。 4.3 回填土、回填种植土的土质、颗粒度、纯度含水率等应符合甲方和具体施工单位要求，不合格的土方由乙方在规定时间内运出，同时承担违约责任。 第五条 工程价格及支付方式 5.1挖掘机（60型） 5.2 场内若需要回填普通土，按元/立方计算，若需要回填种植土，按元/立方计算，最终所须费用，按照实收土方数量计算，以甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方共同确认，具体确定办法施行少数服从多数原则。 5.3 上述综合单价为包干价，包含本合同所有工作内容，包含了人工、机械、

4、管理、协调、税费等一切费用，除通过该单价计算的价分外，甲方无需再向乙方支付任何费用。 5.4 上述综合单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。 5.5 土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方共同对现场地形标高举行测量、签证，保存基础数据；工程开挖结束，经甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方验收合格后，四方代表共同对现场地形标高举行测量、签证，计算出总挖运土方量，举行签证确认，最终确认的数据为最终结算的根据。 5.6 支付方式：验收合格后个工作日内付至完成工程总价的85%；待乙方办理竣工

5、结算后个工作日内付清余款。 5.7 工程款的支付前，需验收合格，提供正规发票，否则，甲方可临时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。 第六条双方的权利和义务 6.1.甲方责任 6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，造成延期开工或临时停工的，工期可以顺延。 6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责举行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。 6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验

6、收，甲方应在日内组织有关人员举行验收。 6.1.4 按合同规定及时支付工程款。 6.1.5 甲方因需要另行安排土石方施工机械的，在价格和质量同等情况下，优先考虑乙方，乙方所报价格不得高于本合同价格。 6.2 乙方责任 6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理举行施工，全力配合总包单位和落水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。 6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。 6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施

7、工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。 6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通，无论是挖运，还是回填都要提前有所预备，特殊是在排土场、回填土场（包括种植土）方面。 6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。 6.2.6 承包人必须具备相应资质，自行完成本合同工程，不得转包。 6.2.7 承包人应按照青岛市有关规定举行安全施工，并承担相应的费用。 第七条 合同的变更和解除 7.1 浮现下列情形，甲方有权单方面解除合同： 7.1.1 乙方负责处理因本工程施工内容引起的与外界的争议、 纠纷等事件，若乙方未能及

8、时解决相关事宜，有可能造成工程延期或给甲方带来伤害的。 7.1.2 乙方浮现较严峻的违约现象或发觉乙方没有能力履行合同时。 7.1.3 乙方拒不配合总包单位和落水、护坡桩基施工等施工工程单位的相关工作。 甲方解除合同后，扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后，结算乙方已经完成的工程量，及时结清费用。 7.2 除上述情形外，甲方可随时解除本合同，但甲方应提前3天以书面形式通知乙方，并应及时确定合同量，结清费用。 第八条 违约责任 8.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为对付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。 8.2 因非甲方原因、不可抗力原因，乙

9、方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。 8.3 乙方完成的工程质量若浮现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担伤害赔偿责任，若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。 8.4 甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。 8.5 承包人在合同签订后，接到发包人的开工通知3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程总价款的千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外挑选承包商。 第九条 争议解决方式 9.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也

10、可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向当地仲裁委员申请仲裁。 9.2 发生争议后，除非浮现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工延续，爱护好已完工程：甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；调解要求停止施工，且为双方接受；法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。 第十条 其他 10.1 本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，送交有关部门备案一份。 10.2 本合同自双方盖章后生效。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 签字代表： 签字代表：住宅： 住宅：电话： 电话：盖章日期：年月日 场

11、坪及土石方开挖施工合同2 甲方（发包方）：xx合作社 乙方（承包方）： 身 份 证 号 码： 联 系 电 话： 依据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成。在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商一致签订本合同。 第一条 工程概况 （一）工程名称： xx合作社加工厂房场坪及土石方开挖工程。 （二）工程地点： xxx村新街。 （三）工程范围：土石方挖、装、运、填、平、压实。 （四）本合同土石方工程量以具体测量为准。 （五）工程总造价：经双方协商确定在项目范围内按本合同工程实施土方承包单价16.5/结算；岩石破裂承包单价30.5

12、/结算。 第二条 工程期限 经甲、乙双方协商工程期限为一个月。若施工工程中发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条 工程质量 乙方依据甲方提供的资料或要求举行施工，确保工程质量。 第四条 工程价款结算 本工程无预付款及进度款，待工程完工并经双方确认方量、验收合格后一次性付清。 第五条 双方责任 （一） 甲方责任 1、 因甲方提供施工资料或要求涉及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实地不符时，除工期得以顺延外，甲方应承担相应的维修责任。 2、 甲方派代表在工地举行质量监督，同时应处理施工中的矛盾纠纷。确保施工顺利举行。 3、 工程变更：甲方应提前三天通知乙

13、方，否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。 4、 工程竣工后，甲方应尽快举行验收。 5、 不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的万分之五支付滞纳金。 （二） 乙方责任 1、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，施工过程中发生事故由乙方负担。 2、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。如遇乙方自身因造成误工、停工，甲方不承担任何责任。如由于乙方原因造成工程延误，每延误一天赔偿甲方总工程价款万分之五。 3、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥及接受监督。 第六条 合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议，由

14、当事人双方协商或解决，协商无法达成共识时，其中可以通过法律手段维护自身合法权益。 第七条 附则 （一） 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。 （二） 本合同如有未尽事宜，双方可以依据具体情况协商解决。 （三） 本合同由甲、乙双方各执一份。 发 包 方（签 章）： 承包方（签章）： 地 址： 地 址： 法 定 代 表 电 话： 承 包 方 电 话： 签 约 时 间: 年 月 日 签 约 时 间：年 月 日 土石方工程施工合同3 甲方:(发包方) _ 乙方:(承包方) _ 依据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成

15、,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 (一)工程名称: _ (2) 工程地点：_ (3) 工程范围: _ (4) 承包方式:包工(五)本合同土石方工程量为_立方米 。(六)工程总造价:经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价_结算。 第二条工程期限项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。 第三条工程价款结算甲方按日进度过数为准支付乙方工程款,如因甲方未及时支付工程款造成的工期延误,责任由甲方承担。 第四条双方责任 (一)甲方责任 一、乙方进场随工后如因甲方原因造成乙方误工、停工,则由甲方承担责任。 (2) 乙方责

16、任乙方依据甲方提供的施工图纸和地质物查资料编制施工方案,并经甲方意后施工。 1、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。 2、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,施工过程中发生事故由乙方负担。 3、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。如由于乙方原因 造成工程延误,每延误一天赔偿甲方总工程价款万分之五。4、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。 第五条解决合同纠纷方式: 1. 甲、乙双方协商处理。 2.通过诉讼解决,但凡因本合同引起的诉讼由甲方所在地法院管辖。 第六条附则 （一）本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。 （二）本合同如有未尽事宜,双方可以依据具

17、体情况议定附加条款,以便共同遵守。 (三)本合同正本甲、乙双方各执一份 发包方: (章) 承包方:(章) 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话： 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 邮政编码:234000 邮政编码: 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日土石方工程施工合同4 甲方：（发包方）_ 乙方：（承包方）_ 依据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称：_ （二）工程地点：_ （三）工程范围：_ 本合同土石

18、方工程量约为_立方米。 （四）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为_全部工程造价暂定为人民币_万元，大写_。 第二条工程期限 依据双方协商工程期限自_年_月_日起至_年_月_日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方依据甲方提供的图纸及资料举行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 （一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的根据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 （二）工程价款结算与拨付方法：_ 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施

19、工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。 2、甲方派代表在工地举行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。 3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。 4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。 5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在_日内举行验收。 6、

20、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。 （二）乙方责任 1、乙方依据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方一致后施工。 2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。 3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。 4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方_元，同奖同罚。 5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。 第六条合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种挑选其中一

21、种（在所选项下打，如挑选仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。 1、提交_仲裁委员会( ) 2、依法向人民法院起诉（ ） 第七条 附则 （一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。 （二）本合同如有未尽事宜，双方可以依据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。 （三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。 第八条 附加条款_。 发包方：（章） 承包方：（章） 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮政编码： 邮政编码： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月

22、 日 土石方工程施工合同5 发包方：（以下简称家方） 承包方：（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法和建造法相关 法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商一致签订本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围： 第二条 工作内容 2.1 零星工程：甲方项目场内开掘道口，协助现场施工、临时设施搭建等 2.2 工程范围内的土石方开挖、外运，岩石层的静力爆破。 2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作，包括乙方文明施工、迎接检查等。 2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响，

23、从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。 第三条 合同工期及保证金 3.1 经双方协商确定，工程期为日，暂定自年月日起至年_月_日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。乙方进场正式开挖前，甲方需自行完善施工现场的一切房屋和电力设施的拆迁以及青苗土地的赔偿，将所有施工场地一次性交付乙方，否则乙方不作工期承诺。 3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方临定工作，工期相应顺延。 3.3保证金 ： 甲乙双方签订合同时乙方向甲方缴纳订金20万元，乙方进场正式开挖3日内向甲方缴纳80万元。该保证金甲方每月按乙方完成总工程量的比例向乙方退还。 3.4

24、中途停工：如施工过程中非乙方原因停工（不可抗力因素除外）单次3日以上或累计10日以上，则甲方按如下单价赔偿乙方现场损失：机械租金2000元每台每天，管理人员工资300元每人每天，工人及驾驶员200元每人每天，车辆租金350元每辆每天，其他费用2000元每天。 第四条 工程质量 4.1 乙方依据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内（外）卸土地点、工期时间等要求，首先制定具有针对性的施工组织（设计）方案，交由建设单位举行审批，合同签订后三日内，必须组织人员进场，作好前期预备工作。 4.2 施工层面的标高，开挖、预留土体平坦度，阶梯度等要满脚施工验收规范、施

25、工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求。 第五条 工程价格及支付方式 5.1土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方、双方共同对现场地形标高举行测量、签证，保存基础数据；工程开挖结束，经甲方、乙方、双方验收合格后，双方代表共同对现场地形标高举行测量、签证，计算出总挖运土方量，举行签证确认，最终确认的数据为最终结算的根据。 5.2工程单价按现场开挖的实际方量47元每立方米（该单价包含爆破、装车、7公里以内的运输、100元每车的弃渣，税金由甲方自行负责）假如运输距离超过7公里或弃渣超过100元每车，则甲方按乙方实际多出的费用补贴给 乙方。 5.3 工程款支付方式，乙方每月25日向甲方

26、提供当月实际工程量，甲方于次月5日前按乙方所完成的工程量支付该量合同单价的85%的进度款给乙方，工程完工甲方验收合格即支付乙方剩余的15%的工程款。甲方若不能按时支付乙方进度款及结算款等一切应该支付的款项，则甲方需按未付金额的日千分之三的资金占用费赔偿乙方经济损失。 第六条双方的权利和义务 6.1.甲方责任 6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，造成的相应损失由甲方自行负责。 6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责举行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签

27、证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。 6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在验收。 6.1.4 按合同规定及时支付工程款 6.1.5施工爆破手续，乙方配合甲方由甲方完善爆破手续，所产生的费用由乙方负责。 6.2 乙方责任 6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理举行施工，全力配合总包单位的工作。 6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。 6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆

28、调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。 6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通。 6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。 6.2.6 承包人必须具备相应实力，自行完成本合同工程，不得转包。 6.2.7 承包人应按照有关规定举行安全施工，并承担相应的费用。 第七条 争议解决方式 7.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向当地仲裁委员申请仲裁。 7.2 发生争议后，除非浮现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工延续，爱护好已完工程：甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；调解要求停止施工，且为双方接受；法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。 第八条 其他 8.1 本合同一式二四份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 8.2 本合同自双方盖章后生效。合同失效时间的确定。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 签字代表： 签字代表： 电话： 电话： 年月日 年月日22