建筑安装工程承包合同（煤矿）.docx

《建筑安装工程承包合同（煤矿）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑安装工程承包合同（煤矿）.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑安装工程承包合同（煤矿） 第一篇：建筑安装工程承包合同煤矿 煤矿建筑安装工程承包合同合同编号：工程名称：工程编号：工程类别：发包方简称甲方：承包方简称乙方：签订时间：签订地点：根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例和煤炭部有关规定，结合本工程具体状况，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、资金来源： 四、承包范围、工程内容：承包范围：工程内容详见附表、：其它： 五、合同价款合同总价款：万元。合同价款的计价根据年以文颁发的预算定额统一基价；年以文颁发的费用标准；年以文批复的人工费单价；年以地区预算价格；其它：其次条双方责任 一、甲方责任

2、办理工程永久用地的征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的撤除包括架空及隐藏的，并供应有关隐藏障碍物资料。办理建筑答应证及应由甲方办理的其它证件。年月日前完成“四通一平，即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地；满意施工用水、用电量的需要。负责场外运输道路的修理，支配好现场排水沟流向。“四通一平工作如甲方无力担当时，可托付乙方担当。协调地方工农关系，改善施工环境，保证水、电、路、通讯工程的正常运用。合同签订后天内供应完好的建筑安装设计说明书及施工图一式份；施工技术资料包括工程水文地质资料、水准点和坐标限制点等份；天内提交水准点和坐标限制点，并进

3、行现场校验。组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，做好交底会审纪要，在会审后天内分送有关单位。向经办银行提交拨款根据，按时办理拨款和结算。按时参加工程的月末验收、中间验收如双方商定也可由甲方负责组织月末和中间验收、隐藏工程验收，负责组织工程的竣工验收，依据国家和行业有关规定，刚好拨付工程价款、办理签证和竣工结算。指派同志为甲方驻工地代表，对工程进度、质量、合同履行状况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜，刚好解决应由甲方解决的问题。实行监理的工程，甲方托付总监理工程师代行甲方的职责。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前天通知乙方，后任接着前任在合同中商定的权利义务

4、。 二、乙方责任负责施工区域内的临时道路、临时设施、凿井设施、水电管路的敷设、管理、运用和修理工作。编制施工组织设计或施工方案，做好各项施工准备工作。严格依据施工图说明进行文明施工，符合“环保要求，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。刚好向甲方提出隐藏工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收支配；供应月份施工作业支配，材料设备、成品半成品等进场支配包括月支配、用水、用电支配，月份施工统计报表，工程事故报告等。工程竣工后，刚好清理现场，做到工完场清。在规定的时间内提出完好的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在双方商定

5、的移交日期应负责保管。利用永久建筑和设备建井时，负责建筑物和设备的修理和保养，保证矿井移交时的建筑安装工程质量。凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方担当。指派同志为乙方代表，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。第三条工程期限 一、总工期为天日历天，自年月日开工，至年月日竣工验收。 二、甲方未能按商定完成“四通一平、图纸供应不齐全不刚好，供应的材料、设备和工程拨付不刚好，以及不行抗力、外部关系等非乙方缘由引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延。 三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时，工期不予顺延。 四、提前或延误交工，每天

6、按工程造价的万分之支付提前竣工费或担当违约金。第四条工程质量与验收 一、乙方必需依据施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。 二、甲方提出井巷、土建、安装等单位工程要求到达的质量等级见附表。工程质量标准依据国家或行业的工程质量标准检验。 三、甲方要求的“创优工程，工程竣工后，经质量验收到达优质工程，甲方应按工程造价的支付优质工程增加费最高不超过该工程原预算造价的。 四、乙方在施工中必需遵守以下规定主要材料、设备、成品、半成品包括由甲方供应的必需按有关规定进行抽验复验，对材料变更或代用，必需经原设计单位和甲方同意。乙方在 施工中发生质量事故，

7、应刚好报告甲方及监理工程师和工程质量监督站。重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同探讨，并经甲方和设计单位签证后实施。由此而发生的费用支出，由乙方担当，工期不予顺延。 五、工程验收月末验收和中间验收。由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字。隐藏工程验收。乙方必需保证隐藏工程的质量。乙方应在工程隐藏前天书面通知甲方或监理单位参加检验，双方确认工程合格后在工程验收证书上签字，如甲方不能如期派人参加检验，乙方可自行检查验收，做好隐藏工程验收记录，甲方应予承认。工程隐藏后若甲方提出复验，乙方应予同意，复验合格，工期相应顺延，其费

8、用应由甲方负担；复验不合格，费用应由乙方负担，工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐藏工程自行验收，甲方提出复验，不管合格与否，费用由乙方负担，工期不予顺延。竣工验收。乙方在单位工程意料竣工前天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料，由甲方组织有关单位在天内验收完毕。验收合格，在验收证书上签字，进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至到达合格标准，所发生费用及工期由责任方负责。竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式份，移交甲方。 六、工程保险。乙方按国家及行业有关规定的保修方法，负责保修。保修期为：土建工程年；安装工程年暖气工程按一个取暖期；井巷工程不实行保修

9、。第五条建筑材料、设备的供应、验收和价差处理 一、由甲方供应以下材料、设备的实物数量详见附表。 二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方选购。 三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应，必需附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当；不符合质量要求的，不得应用于工程建设中，且应按指定时间远离施工现场，其复验费用由材料、设备供应方担当。 四、因材料质量不合格所造成的损失包括仓库保管费由材料供应方负责。 五、根据工程需要，经甲方代表签证，乙方可运用代用材料。因甲方缘由运

10、用时，由甲方担当发生的经济支出，因乙方缘由运用时，由乙方担当费用。 六、因材料设备供应不刚好造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方担当。 七、本工程材料价差按文煤炭建设建筑安装工程造价价差调整方法中有关规定计算。第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定执行。 一、本合同签订后日内，甲方按合同总价款或当年支配建安工作量的支付乙方备料款计人民币万元。支付临时设施费万元；凿井措施费万元。 二、甲方收到乙方的工程进度月报后必需在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价款的时，按规定比例逐步扣回备料款。 三、工程价款支付到达调整后

11、合同总价的时，不再按进度付款，办完交工验收后，等保修期满工程质量照旧合格，欠付的工程款连同利息一次支付给乙方。井巷工程办完交工验收即一次结清。 四、工程价款的结算根据，除工程计价根据外，还应有：施工组织设计或方案；设计变更文件；隐藏工程、工程变更、岩石硬度转变、材料代用等签证；井巷涌水量实测资料及地质条件转变的实测资料；价差调整资料；其它有关工程造价增减的合同文书往来函件或签证。 五、凡双方议定在本工程中接受的国家有关主管部门省自治区、直辖市人民政府或授权部门规定的定额或基价、费用标准、人工、材料、设备价格等调整时，应相应对合同价款进行调整。 六、因甲方延期支付工程进度款或尾款，应向乙方支付延

12、期付款金额每日万分之的滞纳金。 七、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成乙方停工窝工及其它损失的应由甲方担当。 八、本合同价款的结算方式为：。 九、乙方在全部工程竣工后日内，将竣工结算文件送交甲方和经办银行审查，乙方应负责对审查中的疑问进行说明。甲方在收到文件日内审查完毕，如到期未提出书面异议，乙方可请求经办银行审定后拨款。第七条施工与设计变更 一、甲方供应的设计图约、说明书和有关技术资料，作为施工的有效根据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审，作出会议纪要，作为施工的补充根据，甲乙双方均不得擅自修改。 二、施工中如觉察设计有错误或不合理之处，双方应刚好以书面形式通知对方

13、，由甲方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。由于设计修改或变更而发生增减费用包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料构件积压的实际损失、工程量增减转变等由甲方担当，并调整合同价款，工期也做相应调整。 三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经设计或有关技术部门审查，甲方同意后接受并实施，其节省的价值按国家规定支配。 四、甲方如需修改或变更设计，必需由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。

14、 五、施工中如觉察地下埋藏的古迹、文物等障碍物，乙方应马上通知甲方，由甲方报告文物管理机关处理并马上实行补救措施。由此增减的工程量及费用由甲方负责，并相应 附表：甲方要求单位工程到达质量等级 序号工程编号工程名称简要特征要求到达质量等级备注 煤矿建筑安装工程承包合同有关条款的填写说明封面工程名称：指合同双方要进行建设的工程之称号。一般按总概算生产环节填写，如主副井井筒及相关硐室；井底车场巷道及硐室；地面生产系统等。工程类别：按井巷、土建、安装三类工程分别填写。发包方简称甲方：是指投资矿井建设的建设单位，必需填写单位的全称。承包方简称乙方：是指承建矿井施工的施工单位，必需填写单位的全称。签订时间

15、：填写甲乙双方在合同条款协商一样的状况下，双方签字盖章的时间，年、月、日必需填写清楚，不得简写或缩写。签订地点：指甲乙双方在合同条款协商一样的状况下签字的地点，应具体将省自治区、直辖市、市、县的具体地点填写清楚。第一条工程项目工程名称：填写方法与封面工程名称同。工程地点：指工程的建设地点，应具体的将建设项目所在的省、市、县的具体地点标清。资金来源，填写建设资金的筹措渠道，如开发银行贷款；集资；合资；自筹等。承包范围、工程内容，应按附表要求按单位工程填写工程技术特征；工程数量；承包造价，开竣工时间等。合同价款合同总价款，是指双方达成协议的工程内容和承包范围的工程价款。工程价款：招标工程的，则以中

16、标时确定的中标价为准；施工图预算加现场签证承包的，以批准的施工图预算价为准，现场签证部分在结算时调整；施工图预算加包干系数承包的，以施工图预算加包干系数的造价为准，合同商定的甲方签证包干范围以外的部分在结算时调整；施工图预算或合同价、中标价加风险系数一次包死承包的，以施工图预算加风险系数以后的造价为准，风险系数的内容应包括基本预备费和工程造价调整预备费两部分。合同价款的计价根据，必需将合同价的计算根据填写清楚，如定额、指标、费用标准的颁发年度、文号；人工、材料价格的编制时间和地区价格等。第三条工程期限工程期限是指施工的工程从开工起到完成施工合同商定的全部工程内容，到达竣工验收标准所阅历的时间。

17、甲乙双方协商商定施工工期时，应按乙方投标标书所定工期或者按有关工期定额协商确定。第四条工程质量与验收中间验收含月末验收。指工程施工过程中因中间结算的需要对分部分项工程质量和数量的验收，跨年度施工的单位工程还包括竣工前的年度验收。第六条工程价款的支付和结算工程价款的结算方式，一般有以下五种方式可供选择：中标价加现场签证结算，接受这种结算方式时，合同中应明确现场签证的范围；施工图预算或合同价加甲方全部签证结算；施工图预算或合同价加包干系数结算，接受这种方式时，双方共同商定包干系数和包干范围；施工图预算或合同价加风险系数一次包死，不作调整。这种方式仅适用于合同价所根据的价格年度至工程竣工的时间跨度在

18、二年以内或工期在一年以内的工程。按投标中标价一次包死，不作调整，接受这种结算方式的条件同施工图预算加风险系数的结算方式。第十三条补充条款内容包括： 一、因工程性质不同需补充的专业条款有：井巷工程涌水量：甲乙双方必需按规定实测井巷涌水量，根据双方商定的时间，做好实测记录，双方签证认可，据此调整排水费用，结算工程价款。如一方不能按时参加，乙方可自行实测，作好记录，缺席方应承认实测结果。岩石硬度转变：施工中遇岩石硬度发生转变，双方应按商定的时间取样，做对比分析，刚好调整岩石硬度转变而发生的工程造价转变。施工遇地质构造：施工中遇较大地质构造时，双方应根据商定的构造转变程度，刚好观测并记录，共同拟定处理

19、方案包括费用计算。乙方作好完好施工记录，甲方核实拨付价款。井巷验收合格后发生较严峻变形或破坏时，经质量监督部门和上级主管部门检查认定由于施工质量缘由造成的，由乙方无条件负责返工处理，一切费用由乙方自负；变形、破坏是由于地层压力或其它地质因素造成的，处理工程的费用由甲方担当。乙方由于技术缘由不能担当该工作时，甲方可另请施工队伍处理。安装工程任何一方供应的设备，在交付安装前，由甲乙双方进行现场验收做好难以记录。遇有设备缺件、损坏时，由供应方负责解决并担当费用。设备的随机配件、专用工具与技 术资料等由甲方保管，乙方需用时向甲方借用。金属容器、非标设备、金属结构件等，甲方托付乙方加工时，另签加工协议。

20、对土建和矿建施工的设备基础验收和预埋预留部件的检查，由甲方负责组织。乙方在安装工程开工前派专人协作，参加基础验收和预埋预留部件的检查。试车，管道工程的单体和局部试运，设备安装工程的单机无负荷试车由乙方组织。管道工程的负荷试运、电力和通信工程的试送电、试通、设备安装工程的联动无负荷试车由甲方组织。试车在小时以前通知对方，依据商定的分工各自做好准备。乙方做好试车记录，试车通过，双方在试车记录上签字，方可进行竣工验收。因设备制造缘由试车达不到验收要求，由该设备选购一方负责重新购置或修理，由此而发生的重新购置、修理、撤除、重新安装等费用由责任方担当。因施工缘由试车达不到验收要求，甲方代表在试车后小时内

21、提出修改看法，乙方修改后重新试车，由此而发生的费用由乙方担当，工期不予顺延。 二、甲乙双方商定执行的国家或行业有关举荐性标准、规范、规程。 三、甲乙双方商定需补充的其它条款。 其次篇：建筑安装工程承包合同 建筑安装工程承包合同 合同编号：20220028发包方：连云港烨龙房地产开发有限公司 承包方：江苏淮阴建设工程集团有限公司 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体状况，经双方协商一样，甲方将映象西班牙幼儿园部分工程，交于乙方承包施工，现就工程施工的有关事项，达成如下协议。 第一条 工程概况 1工程名称：映象西班牙幼儿园工程 2工程地点：映象西班牙幼

22、儿园1-4轴间，相对标高7米以上的土建和安装水、电工程瓦、外墙涂料，水电安装等材质和颜色同4轴线以东建筑 3工程总面积：； 4工程结构形式：框架结构 5工程地点：连云港市连云区墟沟平山转盘北侧。 6、承包方式：包工包料 其次条 工程期限 1本工程合同总工期为天日历天从开工之日算起。 2本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。 3如遇以下状况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。 1发包方在合同规定开工日期前天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。 2施工中因停水、停电连续影响小时以上者。 3 甲方监理

23、工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。 4合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工进度。 5遇人力不行抗拒的自然灾难如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等而影响工程进度者。 第三条 工程合同总价 本工程合同总价为人民币贰拾贰万元整小写220000.00此报价不含税金，供应材料款发票 合同总价经双方确认的总合同价， 如有以下状况作相应调整 1重大设计发生变更； 2在施工中新增加了工程项目； 第四条 工程质量及施工材料、设备供应 1本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定 全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检验验收合格方可运用。 2乙方

24、必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。 3 乙方对工程中每道工序必需进行自检，自检合格后，报建设单位复检检收，验收合格后方可进行下道工序施工。 第五条 双方负责事项 发包方 (1) 供应施工用水、用电的需要以及建筑材料堆放场地。 (2)供应混凝土泵车停放场地，如因甲方供应的泵车停放处场地超出泵送作业距离或因处理泵车无法到达作业面的道路而产生费用由甲方负责。 3组织承发包方参加施工图纸交底。 4派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签

25、证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必需的签证； 5组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作承包方办好决算工作，刚好了结工程财务和工程尾款。 6塑钢窗由甲方工程部关心供应，乙方按市场价付款因本工程塑钢窗颜色及型号特殊无法零星订购 承包方 1、乙方对现场平安负责。 2、乙方进场后必需听从监理及建设单位工程技术人员管理。 3、乙方施工前应对变压器进行合理防护。 第六条 工程价款的支付与结算 本合同签订后，两天内乙方人、材、机进场，付合同款的30%，主体完成再付合同款的30%，验收合格后一次性付清余款，无质保金，乙方在质保期内由鉴证方负责监督执行，保质期一年。 第七条 争议的解决方式 合同执行

26、过程中如发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可干脆向人民法院起诉。 第八条 特殊条款 本合同条款如对特殊状况有未尽事宜，双方可根据具体状况结合有关规定议定特殊条款。 第九条 附则 其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定执行。 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验，结清工程尾款。 本合同正本份，其中发包方执份，承包方执份，副本份。 发包方盖章承包方盖章 地 址：地 址： 法定代表人签名：法定代表人签名： 托付代理人

27、签名：托付代理人签名： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 电话：电话： 年月日年月日 鉴公证看法 经办人： 鉴公证机关章 年月日 第三篇：建筑安装工程承包合同 建筑安装工程承包合同 法人单位总公司： 承包单位分公司项目部： 合同编号： 东阿联谊建筑安装工程有限责任公司制订 建筑安装工程内部承包合同 发包单位：简称总包方 分包单位：简称承包方 总包方经过认真运作、协调符合法定程序总包的工程，在内部双方认真磋商互惠互利的基础上，双主同意由承包方承包，为明确双方的权利义务，根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例等有关法律法规及本公司规章制度，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称

28、其次条工程地点 第三条承包的范围和内容 1建筑工程包括房屋建筑及构筑物共个单位工程，建筑面积。 2安装工程名称 以上工程均按施工图设计的内容范围承包。 第四条工程造价承包的工程总造价元，假如合同期内发生劳务、材料价风格整、取费标准变动按文件规定执行。 第五条承包方式本工程按以下第项方式进行承包施工； 1：2：3： 第六条承包上交管理费，工程总造价的%，合同签订，一次付清，不得隐瞒和拖欠，否则追加责任人法律责任。 第七条施工期限执行总包合同的有关条款。 第八条双方的主要责任。 一、 总包方： 1负责本工程开工前的组织、协调工作； 2负责与业主或发包方的合同签订，关心分包基层单位办理开工前的有 关

29、手续，其费用由分包单位担当。 3搞好监督、指导、协调、服务职能，尤其关心承包方处理好与主管部 门、业主、甲方部承包方及社会各界的关系。 4定期召开工作协调会，奖优惩劣，通报总公司工作动态。 二、 承包方： 1负责本工程管理班子的配备，保证材料、设备人员按规定时间进场。 2听从总公司管理，按时参加总公司组织的有关会议、各种检查及职工 的岗位培训，否则，后果自负。 3按时上报工程量及完成质量、文明施工、平安生产的各种指标的上报。 4按月上报每月资金收支报表，报表真实，根据收入比例，按时上交管 理费。确有困难，写书面报告，申明拖欠原及缓交时间。 第九条工程质量、平安生产、文明施工等项责任与义务执行总

30、包合同。 第十条严格执行大合同商定的保修责任，因本工程发生的一切质量及平安责任有本工程承包人全部担当。 第十一条本合同承包性质；承包单位及承包人在总包合同的框架内，自主经营、独立核算、自负盈亏，并担当因本工程发生的一切法律责任。 第十二条本合同未尽事宜，根据工程类别状况，补充条款同时有效。 法定代表人：章 承包负责人：章 年月日 第四篇：建筑安装工程承包合同 工程名称： 工程编号： 发 包 方： 承 包 方： 签订时间： 签订地点： 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条 工程项目 一、工程

31、名称： 二、工程地点： 三、工程项目批准单位 批准文号 指此工程立项有权批准机关的文号 项目主管单位： 四、承包范围和内容：详见工程项目一览表；工程建筑面积 平方米；其它： 。 五、工程造价： 万元，其中土建： 万元，安装： 万元。 其次条 施工准备 一、发包方： 月 日前做好建筑红线以外的“三通，负责红线外进场道路的修理。 月 日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器包括水表、配电板，应满意施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 本合同签订后 天内提交建筑答应证。 合同签订后 天内以收签最终一张图纸为准供应完好的建筑安装施工图 份，施工技术资料包括地质及水

32、准点座标限制点 份。 组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 天内分送有关单位， 天内供应会审纪要和修改施工图 份。 二、承包方： 负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作； 组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度支配，材料设备、成品、半成品等进场支配包括月支配，用水、用电支配，送发包方。 第三条 工程期限 一、根据国家工期定额和运用需要，商定工程总工期为 天日历天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收附各单位工程开竣工日期，见附表一。 二、开工前 天，承包方向

33、发包方发出开工通知书。 三、如遇以下状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 按施工准备规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工； 凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时觉察缺陷需要修、配、代、换而影响进度； 不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度； 在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上每次连续小时以上，影响正常施工； 非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工； 未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； 人

34、力不行抗拒的因素而延误工期。 第四条 工程质量 一、本工程质量经双方探讨要求到达： 。 二、承包方必需严格依据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必需遵守以下规定： 由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程； 由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程； 隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序； 承包方应

35、按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收； 承包方在施工中发生质量事故，应刚好报揭发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施； 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标详见附表二； 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购； 三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需

36、附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。 四、本工程材料和设备差价的处理方法： 。 第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算方法执行。 一、本合同签订后 日内，发包方支付不少于合同总价或当年投资额的 备料款，计人民币 万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的 计人民币 万元，安装工程按人工费的 计人民币 万元；材料设备差价 万元，分 次支付，每次支付时间、金额 。 二

37、、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在 日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的 时，按规定比例逐步起先扣回备料款。 三、工程价款支付到达合同总价款的时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息财政拨款不计息一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 六、本合同造价结算方式： 七、承包方在单项工程竣工验收后 天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件 天内审查完毕，如到期未提出书面异议，

38、承包方可请求经办银行审定后拨款。 第七条 施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效根据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充根据，承、发包双方均不得擅自修改。 二、施工中如觉察设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失由发包方负责，并调整合同造价。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建

39、议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节省的价值按国家规定支配。 四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。 第八条 工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为根据。 二、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须

40、刚好办理验收签证手续。 三、工程竣工验收后，发包方方可运用。 第九条 质量保修 一、承包方应按中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和建设部房屋建筑工程质量保修方法的有关规定，对交付发包方运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。 二、承包方应在工程竣工验收之前，与发包方签订质量保修书，作为本合同附件见附件三。 三、质量保修书的主要内容包括： 1.质量保修项目内容及范围； 2.质量保修期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算； 3.质量保修责任； 4.保修费用。 第十条 违约责任 承包方的责任： 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任： 一、未能依据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积