二级建造师考试(法律法规及相关知识)历年考试真题及答.pdf

《二级建造师考试(法律法规及相关知识)历年考试真题及答.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试(法律法规及相关知识)历年考试真题及答.pdf（74页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2 0 0 5 年二级建造师考试（法规及相关知识）试题及答案一、单项选择题（每 题1分，共60分。每题的备选项中，只 有1个最符合题意。）1、二级建造师执业资格的注册管理机构是（）。A.建设部或其授权机构B.人事部或其授权机构C.建 设 行 业 协 会 D.省级建设行政主管部门2、经注册的建造师（）的，原注册管理机构将注销其注册资格。A.同时在2 个建筑业企业执业B.注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作C.未取得二级建造师执业资格D.脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年3、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）。A.由被代理人独自承担责任B.由代理人独自

2、承担责任C.由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任4、某施工企业和某建设单位于1999年 5 月 10日签订了一份工程施工合同,合同约定建设单位应于2001年 9 月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（）。A.2001年 5 月 10日 B.2001年 9 月 10日 C.2002年 9 月 10日 D.2003年 9 月 10日5、自物权，又 称（），是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。A.抵 押 权 B.所 有 权 C.留 置 权 D.质权6、全民所有制企业的经营权

3、属于（）。A.自 物 权 B.用 益 物 权 C.担 保 物 权 D.债权7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为（）OA.1次和3 个 月 B.2 次和3 个 月 C.3 次和2 个 月 D.1次和6 个月8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。A、10%B、30%C、50%D、80%9、根 据 招投标法的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。A.200万元和100万元 B.100万 元 和

4、 50万元 C.200万元和50万元 D.3000万元和100万元10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（）的体现。A.公 开 原 则 B.公 平 原 则 C.公 正 原 则 D.诚实信用原则11、根据我国 建筑法的规定，下列表述中正确的是（）。A、经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包B、两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D、建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险12、联合体中标的，（）与招标人签订合同。A.联 合 体 B.联 合

5、 体各方共同C.联 合 体 各方分别D.资质较高的联合方13、根 据 安全生产法的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是（）。A.拒 绝 权 B.建 议 权 C.紧 急 避 险 权 D.拒绝权14、根 据 安全生产法的规定，从业人员的知情权是指（）。A.掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力B.获得符合国家融或者行业标准的劳动防护用品的权利C.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施D.熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能15、有关总包分包的责任承担表述，不正确

6、的是（）。A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任16、大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按照（）顺序办理相应手续。A.工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证B.报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同C.申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记D.报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证17、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当（），方准使用。A.

7、向上级主管部门领取 爆破物品使用许可证B.向建设行政主管部门申请领取施工许可证C.向公安机关申请领取 爆破物品使用许可证D.向公安机关申请办理施工方案的审批手续18、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）。A.注册资本、专业技术人员和技术装备B.流动资金、专业技术人员和突出业绩C.注册资本、专业管理人员并依法设立D.注册资本、专业管理人员和资格证书19、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不接受总

8、承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任20、伤亡事故处理工作应当在（）日内结案，特殊情况不得超过（）日。A、60、90 B、60、120 C、90、180 D、100、20021、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定（）。A.办理开工报告手续B.办理工程质量监督手续C.签订工程施工合同D.办理保证安全施工措施的备案手续22、根 据 建设工程质量管理条例，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（）OA、质 量 保 修 书 B、质 量 保 证 书 C、质 量 维 修 书 D、质量保函23、下列各项，符 合 建筑法建设工程监理规定的是（）。A.工程监理单位代理建

9、设单位利益执行监理任务B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改D.工程监理单位可以转让工程监理业务24、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是（）。A.标 准 的 约 束 性 B.标 准 的 内 容 C.标 准 的 属 性 D.标准的等级25、招标投标活动应当遵循的原则是（）。A.公开、公平、公正和最低价中标B.自愿、公平、公正和等价有偿C.公开、公平、公正和诚实信用D.自愿、公平、等价有偿和诚实信用26、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。A

10、.同时设计，同时施工，同时竣工验收B.同时设计，同时施工，同时投入使用C.同时论证，同时评价，同时投资D.同时投资，同时施工，同时评价27、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产,（）,方可投入使用.A.专业检测机构检测合格，取得安全标志B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准C.专业检测机构检测合格，申请安全使用证D.建立专门安全管理制度，定期检测评估28、建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。A.编制安全技术措施及专项施工方案B.审查安全技术措施及专项施工方案C.报告安全生产事故隐患D.

11、承担建设工程安全生产监理责任29、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A.办 公 区与生活区B.备料区与作业区C.办公、生活区与备料区 D.办公、生活区与作业区30、招标投标法规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）。A.情节严重的取消其5 年以上参加投标的资格并予以公告B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款C.对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照31、行政处分的方式是（）。A.没 收 非 法 财 产 B.吊 销 营 业 执 照 C.行 政 拘 留 D.记过、

12、撤职、开除等32、建设工程质量管理条例规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.2 年和3 年 B.5 年和合理使用年限C.2 年和5 年 D.2 年和合理使用年限33、某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按建筑工程切险投保的情形是（）。A.土木建筑项目不超过总价的10%B.土木建筑项目不超过总价的20%C.土木建筑项目介于总价的20%50%之间的D.土木建筑项目超过总价的50%34、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（）。A.可以随时解除劳动合同B.必须解除劳动合同C.可以解除合同，但应提前3 0 日通知劳动者D.不得解除劳动合同35、按 照 合

13、同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应 按 照（）履行。A、订立合同时履行地的政府定价B、订立合同时履行地的市场价格C、履行合同时履行地的政府定价D、履行合同时履行地的市场价格36、建设工程一切险保险合同于2004年 3 月 1 卜|签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年 3 月 20II。为保证工程如期开工，承包人于2004年 3 月 10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。A.2004年 3 月 1 日 B.2004年 3 月 2 0 日 C.2004年 3 月 10日 D.2004年 3 月 18日37、承

14、诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款C.承诺中要求增加价款D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张38、根 据 合同法第 78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则（）。A、由当事人诉请人民法院裁决B、由当事人申请仲裁委员会裁决C、推定为未变更D、视为已变更39、下列选项中属于要约的是（）。A、拍 卖 公 告 B、投 标 书 C、招 标 公 告 D、商品价目表40、下列选项中，不属于效力待定合同的是（）。A.限制民事行为能力人订立的合同B.企业负责人越权订立的合同C.无权处分财产人订立的合同D.无民事行为能

15、力人未经法定代理人同意订立的合同41、关于合同履行说法错误的是（）。A.全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务B.诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、照顾的义务等C.合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定D.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的价格执行42、根据我国 合同法的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是（）。A.以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立或订立时显

16、失公平D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益43、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是（）。A.仲裁庭可以山三名仲裁员或一名仲裁员组成，山 3 名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定1 名D.仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成44、根据我国 合同法的规定，违约责任的归责原则实行（）。A.过 错 责 任 原 则 B.严 格 责 任 原 则 C.过 错 推 定 原 则 D.合理分担原则45、根据我国 合同法的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之H起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.I 年 B.2 年

17、C.4 年 D.20 年46、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。A.本 单 位 职 工 B.施 工 现 场 人 员 C.施工现场从事危险作业的人员D.施工现场从事特种作业人员47、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（）到达受要约人。A.在合同成立前B.在受要约人发出承诺通知之前C.在承诺通知到达要约人之前D.在要约到达受要约人之前或与要约同时48、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（）。A.加强风险预防和管理能力B.加强工程量的计算和审核，避免合同缺项C.加强工程变更管理D.严格按照建设程序进行项目建设49、根据我国 合同法的规

18、定，希望和他人订立合同的意思表示是（）。A.要 约 邀 请 B.要约 C.新要约 D.承诺50、根据我国 合同法的规定，希望他人向自己发出要约的意思表示是（）。A.要 约 邀 请 B.反 要 约 C.新要约 D.承诺51、下列关于联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任52、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是（）。

19、A.法 定 代 理 B.指 定 代 理 C.委托代理 D.表见代理53、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根 据 招标投标法的要求安排了以下招标程序：成立招标组织；签收投标文件；编制招标文件和标底；发布招标公告。下列排列顺序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、54、.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（）。A.甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章c.丙公司和丁公司组成了 个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议D.戊公司未按招标文件的要求提供投标保函55、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是

20、（）。A.有 损 害 事 实 发 生 B.违 反 职 业 道 德 C.存在违法或损害行为D.违法行为与损害事实有因果关系56、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。A.有 期 徒 刑 B.警 告 C.没 收 违 法 所 得 D.拘留57、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A.只能采用违约金 B.由违约一方选择采用违约金或定金C.由非违约一方选择采用违约金或定金 D.同时采用违约金和定金58、按 照 担保法的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A.个 人 房 产 B.国 有 企 业 厂 房 C.依法可以转让的股票 D.土地59、下列选

21、项，属债权合同的是（）。A.监 护 合 同 B.买 卖 合 同 C.行 政 合 同 D.劳动合同60、依 据 合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误二、多项选择题（每题2 分。每题的备选项中，有 2 个 或 2 个以上符合题意，至少有1 个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。A.合 同 B.志 愿 服 务 C.侵权行为 D.不 当 得 利 E.无因管理2.根

22、据我国法律规定，委托代理关系因下列原因中的（）终止。A.代 理 事 项 完 成 B.被代理人取消委托C.被代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力 E.代理人辞去委托3、工程建设法律关系的构成要素是指（）。A.主 体 B.形 式 C.客 体 D.内 容 E.目标4、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。A.著 作 权 B.专 利 权 C.商 标 权 D.商 业 秘 密 E.肖像权5、专利权的客体包括（）。A.发明 B.实用新型 C.注册商标 D.外观设计 E.作品6、根 据 建筑法的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（）。A、已办理工程用地批准手续B、已确定建筑施工企业C、需

23、要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料E、材料、设备已经购入7、建设工程发承包，建筑法作出禁止规定的有（）。A.将建筑工程肢解发包B.承包人将其承包的建筑工程分包他人C.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D.分包人将其承包的工程再分包E.两个不同资质等级的单位联合共同承包8、根 据 安全生产法的规定，从业人员安全生产中的权利包括（）。A.知 情 权 B.调 查 处 理 权 C.控告权 D.拒 绝 权 E.紧急避险权9、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的,不得使用。A.建 筑 材 料 B.周 转

24、 材 料 C.建 筑 构 配 件 D.设 备 E.商品混凝土10、投标人以非法手段骗取中标的表现形式有（）。A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标B.投标时递交假业绩证明或资格文件C.投标人以行贿手段谋取中标的D.招标人向投标人泄露标底E.假冒法定代表人签名，递交假委托书11、根 据 合同法的规定，当事人对合同质量约定不明确的，（）。A.按国家标准、行业标准执行B.只要满足使用性能即可C.没有国家标准、行业标准的，按企业标准执行D.没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行E.没有国家标准、行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行12、合同法规定，有下列情形中（）的，合同无效。A.乘人

25、之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定13、合同法规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行D.逾期提取标的物的，遇价格上涨忖，按照新价格执行E.逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行14、有关评标委员会的规定是（）。A.评标委员会的成员人数为5 人以上单数B.评标委员会成员中，技术、经济等

26、方面的专家不得少于成员总数的2/3C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密D.评标委员会成员不得私下接触投标人E.评标委员会由招标代理机构负责组建15、下列关于招投标程序的说法，正确的是（）。A.开标在投标截止日后进行B.招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读C.评标应当在严格保密的情况下进行D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人16、下列关于解除合同的表述，符 合 合同法的规定的是（）。A.当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B.当事人协商一致可以解除合同C

27、.因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同D.-方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力E.合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任17、根 据 工程建设项目施工招标投标办法的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人（）的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.放弃中标项目B.投标报价低于其企业成本价C.因不可抗力提出不能履行合同D.与评标专家成员有利害关系E.未在招标文件规定的期限内提交履约保证金18、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。A.一审判决认定事实

28、基本清楚，引用法律并无不当，发回重审B.一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决C.一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审D.一审判决适用法律错误的，依法改判E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉19、下列关于违约责任承担形式的说法，正确的是（）。A.继续履行与采取补救措施，一般不被同时适用B.继续履行与赔偿损失，可以同时适用C.采取补救措施可以与违约金同时适用D.赔偿损失与违约金可以同时适用E.继续履行与定金罚则不能同时适用20、施工合同主体纠纷的成因一般 包 括（）。A.承包方无资质或资质不够B.因联合体承包导致的纠纷C.工程 款 恶 意 拖 欠D

29、.挂 靠E.单价和总价不匹配一、单项选择题1.D；2.A；3.D；4.D；5.B；6.B；7.B；8.C；9.C；1 0.B；1 1.D；1 2.B；1 3.C；1 4.C；1 5.D；1 6.D；1 7.C；1 8.A；1 9.C；2 0.C；2 1.B；2 2.A；2 3.B；24.A；2 5.C；2 6.B；27.A；2 8.A；29.D；30.D；3 1.D；3 2.D；3 3.D；3 4.A；3 5.B；3 6.C；3 7.B；3 8.C；3 9.B；40.D；41.D；42.C；43.A；44.B；45.A；46.C；47.D；48.D；49.B；50.A；5 1.C；5 2.B；

30、5 3.D；54.C；55.B；5 6.A；57.C；58.C；59.B；60.C二、多项选择题1.ACDE 2.ABDE 3.ACD 4.ABCE 5.ABD 6.ABCD 7.ACD 8.ACDE 9.ACDE 1 0.ABE 11.ADE 1 2.BCD 1 3.ABD 1 4.ABCD 1 5.BCD 1 6.BCD 1 7.ACE 1 8.BCD 1 9.ABC 2 0.ABD2006年二级建造师 建设工程法规及相关知识真题及答案一、选择题（共70题，每 题1分。每题的备选项中，只 有1个最符合题意）1.已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。A.具备一定的施工管理实践经验和资

31、历B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平C具备丰富的施工管理实践经验和资历D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平2.下列法律事实中，属于法律行为的是（）。A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B.地基开挖时发现文物而改变设计方案C.发生非典疫情致使施工进度延迟D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工3.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。A.2OO3年4月1日B.2003年8

32、月1日C.2005年4月1日 D.2005年8月1日4.众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。A.有符合规定的注册资本 B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系 D.有符合规定的技术装备5.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。A.项 目 部B.施 工 企 业C.监 理 单 位D.建设单位6.甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是（）。A.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.联合体造

33、成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任7.根据 建设工程质量管理条例的规定，下列行为中不属于违法分包的是（）。A.承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C.分包单位将部分工程分包给某公司D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程8.根据 招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场 B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房 D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼9.咨询单位申请招标代理机构资质时，（）不是必备的条件。A.有从事招标代

34、理业务的营业场所 B.有从事招标代理业务相应的资金C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量 D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才10.建设工程勘察设计企业资质管理规定将工程勘察资质划分为（）。A.综合资质、专业资质和劳务资质 B.综合资质、行业资质和劳务资质C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质11.根据 招标投标法的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是（）oA.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称 B.熟悉有关招标投标的法律法规C.身体健康，能够承担评标工作 D.大学本科以上学历12.根据 安全生产法规定，在进行施工组织设计时，储存

35、危险物品的仓库与员工宿舍（）。A.可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离13.施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由（）负总责。A.建 设 单 位B.施 工 单 位C.分 包 单 位D.工程监理单位14.根据 安全生产法规定，二级总承包资质施工企业（）。A.应当建立应急救援组织B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D.可不建立应急救援组织，但应当

36、配备必要的应急救援器材15.建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用16.对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A.地 下 暗 挖B.降 水C.脚 手 架D.起重吊装17.下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）。A.对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程

37、上使用C.施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验18.建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是（）。A.在办理报监手续时，收取监督费B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施D.监督竣工验收程序19.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送（）的质量检测单位进行检测。A.具有相应资质等级B.建设单位许可 C.建设行业协会认可D.监理协会认可20.在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是（）。A.将施工图2套送审，其余4套交付施工 B.会同设计单位进行基础

38、工程验收C.组织相关各方进行竣工验收 D.工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续21.某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月2 0日再次验收合格，3月3 1日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2005年3月2目 B.2005年3月7日 C.2005年3月2 0日 D.2005年3月3 1日22.下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是（）。A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力B.概算定额不属于工程建设标准范围C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后

39、果，不属违法行为D.建设行政主管部门可依据 工程建设强制性条文对责任者进行处罚23.某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年 4 月 1 日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年 4 月 5 日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为（）。A.2005年 4 月 2 0 日B.2005年 5 月 5 日C.2005年 5 月 2 0 日 D.2005年 6 月 5 日24.某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元，其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是（

40、）。A.整个项目按安装工程一切险投保B.整个项目按建筑工程一切险投保C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保25.女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。A.参 寓 处 高 温 工 作 B.低温、冷 水 作 业 C.夜 班 劳 动 D.矿山井下作业26.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从 8 月 1 日起解除与张某的劳动合同。根 据 劳动法的规定，该公司最迟应于（）前以书面形式通知张某。A.6月 1

41、日B.6月 16日C.7月 2 日 D.7月 16日27.城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（）天，向环境保护行政主管部门申报。A.5 B.7 C.10 D.1528.施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是（）。A.工业废水处理达标后排人河流B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地C.将清洗设备的废水回灌补给地下水D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场29.工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符 合 消防法规定的是（）oA.在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工B.消防

42、设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构核准C.施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住D.工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用30.建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（）。A.项 目 批 准 文 件 B.城 市 规 划 C.项 目 投 资 框 算 D.国家规定的建设工程勘察深度要求31.甲、乙、丙三人按50万、30万、20万的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是（）。A.第一年甲应分配利润50万元 B.第二年乙分担亏损30万元C.清算之前，合

43、伙人可以要求分割合伙企业财产 D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止32.根据 公司法规定，有限责任公司股东会的职权不包括（）。A.决定公司的经营计划和投资方案 B.审议批准公司的年度财务预算报告C.对公司增加或减少注册资本作出决议 D.修改公司章程33.下列行为中，属于不正当竞争行为的是（）。A.企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10%的提成B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售价C.煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器D.市政府要求小区建设工艺围栏34.承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨 425#硅酸盐水泥，并要求三H 内运抵施

44、工现场。则承包商的订购行为（）。A.属于要约邀请，随时可以撤销B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销D.属于要约，而且不可撤销35.建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付。电梯厂的回函属于（）。A.要 约 邀 请 B.要 约 撤 销 C.承 诺 D.新要约36.招标人于2006年 4 月 1 日发布招标公告，2006年 4 月 2 0 日发布资格预审公告，2006年 5 月 10日发售招标文件，投标人于投标截止I I

45、 2006年 6 月 10 I I及时递交了投标文件，2006年 7 月 20 I I招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。A.2006 年 4 月 1 日 B.2006 年 5 月 10 日 C.2006 年 6 月 10 I I D.2006 年 7 月 20 日37.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是（）。A.违背当事人的意志B.乘 人 之 危 C.显 失 公 平 D.损害国家利益38.小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2 万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是（）。A.因小张是限制

46、民事行为能力人，该协议效力待定B.因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效C.因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效D.不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销39.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，（）。A.应将钢材送到施工现 B.应将钢材送到建设单位的办公所在地C.应将钢材送到建设单位的仓库 D.可通知建设单位自提40.开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6 个月，则此劳务分向商有权（）。A.以自己的名义向人民法

47、院请求开发商付款 B.以承包商的名义向人民法院请求开发商付款C.以自己的名义向政府行政主管部门请求付款D.以承包商的名义向开发商请求付款41.甲供货单位与乙采购单位于2005年 3 月 1 日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年 5 月 1 日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年 6 月 1 日。2006年 5 月 1 日水泥市场价格为每吨380元，2006年 6 月 11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨（）元。A.360 B.370 C.380 D.39042.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6

48、 万元，乙向甲支付定金1 万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2 万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。A.要求甲双倍返还定金2 万 元 B.要求甲双倍返还定金2 万元，同时支付违约金1.5万元C.要求甲支付违约金2 万元 D.要求甲支付违约金1.5万元43.施工企业与材料供应裔订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3 万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（）A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元 B.向某仲裁机构请求供应商

49、支付3 万元C.直接要求供应商支付7.5万元 D.直接要求供应商支付3 万元44.水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失。A.山 水 泥 厂 承 担 B.山 承 包 商 承 担 C.由水泥厂和承包商共同承担D.山承包商向水泥厂索赔45.甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿,甲表同意。根 据 合同法规定，甲、乙之间的借款合同因（）。A.显 失 公 平 而

50、无 效 B.欺 诈 而 可 撤 销 C.乘人之危而无效D.乘人之危而可撤销46.甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。A.人民法院决策撤销之日B.合 同 订 立 时 C.人民法院受理请求之日D.权利人知道可撤销事山之日47.甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未与任何人协商的情况下,擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同0。A.可 撤 销 B.有 效 C.可 变 更 D.无效48.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（）