2022年二级造价工程师考试建设工程造价管理基础知识模拟试题5.pdf

《2022年二级造价工程师考试建设工程造价管理基础知识模拟试题5.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级造价工程师考试建设工程造价管理基础知识模拟试题5.pdf（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级造价工程师考试建设工程造价管理基础知识模拟试题5姓名 年级 学号题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人得分一、单选题1 .编制工程量清单时，招标人自行供应材料、工程设备的，总承包服务费按招标人供应材料、工程设备价值的（）计算。无A.1%VB.1.5%C.3%D.5%解析：总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专

2、业工程估算造价的3%5%计算。招标人自行供应材料、工程设备的，按招标人供应材料、工程设备价值的设计算。2 .招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。无A.1 0 天B.1 5 天C.2 0 天D.3 0 天 J解析：招标投标法规定：经过招标、评标、决标后，自中标通知书发出之日起3 0 日内，招标人与中标人应根据招投标文件订立书面合同。3 .承包人应在收到发包人指令后的（）天内向发包人提交现场签证报告。无A.3B.7 JC.1 0D.1 4解析：承包人应在收到发包人指令后的7天内向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的4 8 h

3、内对报告内容进行核实。4.施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图样延误造成工人窝工损失1 万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。无A.3B.5C.4 VD.6解析：施工单位可向业主索赔的人工费为（3+1）万元=4 万元。5 .在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前（）内预付工程备料款。无A.1 0 天B.7 天 VC.1 5 天D.2 0 天解析：工程价款结算是指承包商在工程施工过程中，依据承包合同中关于付款的规定和已经完成的工程量，以预付备料款和工程进度款的形式，按照

4、规定的程序向业主收取工程价款的一项经济活动。价款结算办法规定：在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7天内预付工程款。6 .发生合同争议时，当事人应首先考虑通过（）解决争议。无A.和解 JB.调解C.仲裁D.诉讼解析：发生合同争议时，当事人应首先考虑通过和解解决争议。7 .竣工验收的一般程序正确的是（）。无A.施工单位提交竣工报告一总监理工程师签字一组建验收委员会一通知工程质量监督机构一组织验收B.施工单位提交竣工报告一组建验收委员会一通知工程质量监督机构一总监理工程师签字一组织验收C.施工单位提交竣工报告一组建验收委员会一总监理工程师签字一通知工

5、程质量监督机构一组织验收D.施工单位提交竣工报告一总监理工程师签字一通知工程质量监督机一组建验收委员会一组织验收 V解析：竣工验收程序是：整个建设项目按设计要求全部建成，经过第一阶段的交工验收，由建设项目主管部门或发包人及时向负责验收的单位提出竣工验收申请报告，按现行验收组织规定，接受验收委员会或验收组的验收，办理固定资产移交手续。8 .建设项目竣工决算应包括（）的全部实际费用。无A.从实际到竣工投产B.从筹建到竣工投产 VC.从立项到竣工验收D.从开工到竣工验收解析：竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、投资效果和财务情况的

6、总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分。9.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任。无A.各自B.独自C.共同D.连带 V解析：大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。1 0.根据建设部 造价工程师注册管理办法规定，下列正确的表述是（）O无A.不得独立执行工程造价业务B.本人注册证书和执业印章必须由执行业单位保管C.不得跨工程专业承担工程造价业务活动D.具有发起设立工程造价咨询企业权利 V解析：注册造价工程师享有下列权利：使用注册造价工程师名称。依法独立执行工程造价业务。在本人执业活动中形成的工程造价成果文件

7、上签字并加盖执业印章。发起设立工程造价咨询企业。保管和使用本人的注册证书和执业印章。参加继续教育。11.按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按（）向发包人或监理人提交付款申请。无A.计划每月达到的主要形象进度B.每月实际完成的工程量的合同金额 VC.每月完成的主要计划工程量D.专用条款约定的付款期数解析：按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。12.材料损耗计算公式，可以表示为（）X100%o无A,损耗量/净用量VB.净用量/损耗

8、量C.损耗量/总用量D.净用量/总用量一【解析】材料损耗率=空燃需x 100%（即：材料损耗酸=材料净用量x 损耗率）解析：材料净用量13.工程造价指数按照采用的基期不同，可分为（）。无A.个体指数和总指数B.数量指标指数和质量指标指数C.定基指数和环比指数VD.综合指数和平均指数解析：工程造价指数按不同基期分为定基指数和环比指数。14.有效控制工程造价应体现（）。无A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制VB.直接控制，以取得令人满意的结果C,人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段D.知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段解析：有效控制工程造价应体现以下原则：以设计阶段为重点的建设全

9、过程造价控制；主动控制，以取得令人满意的结果；技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。1 5.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料的单价以及专业工程的金额，称 为（）。无A.暂列金额B.暂估金额C.暂 估 价VD.暂定价解析：暂估价是指由业主在工程量清单中提供的用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的单价以及专业工程的金额。1 6.措施项目中的安全文明施工费按照 建设工程工程量清单计价规范（G B 5 0 5 0 0 2 0 1 3）的要求，应 按 照（）规定的标准计取。无A.县级以上人民政府建设行政主管部门B.国家或省级、行业建设主管部门VC.国务院建设行政

10、主管部门D.国务院价格主管部门解析：按 照 建设工程工程量清单计价规范（G B 5 0 5 0 0-2 0 1 3）的要求，措施项目中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计取。1 7.建设工程施工投标报价程序中，确定基础标价的紧后工作是（）。无A.标书编制B.选择报价策略调整标价VC.招标文件研究D.计算投标报价解析：建设工程施工投标报价程序中，确定基础标价的紧后工作是选择报价策略调整标价。1 8.根 据 建设工程价款结算暂行办法的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。无A.业主B,承 包 商VC.总承包商D.监理咨询机构解析：单位工程竣工结算由承

11、包商编制，业主审查；实行总承包的工程，由具体的承包商编制，在总承包商审查的基础上，由业主审查。业主也可委托具有相应资质的工程造价咨询企业审查。1 9.工程造价管理机构应在收到申请的（）个工作日内就发承包双方提请的争议问题进行解释或认定。无A.5B.1 0 VC.1 5D.2 0解析：工程造价管理机构应在收到申请的1 0个工作日内就发承包双方提请的争议问题进行解释或认定。2 0.通常所说的建设项目竣工验收，指的是（）。无A.单位工程验收B.单项工程验收C.检验批验收D.工程整体验收V解析：建设项目竣工验收按被验收的对象划分，可分为：单位工程验收、单项工程验收及工程整体验收（称为“动用验收”）。通

12、常所说的建设项目竣工验收，指的是“动用验收”。2 1.新增固定资产价值的计算对象是（）。无A.独立专业的单位工程B.独立施工的单位工程C.独立发挥生产能力的单项工程VD.独立设计的单位工程解析：新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的。2 2.在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（）两个阶段。无A.履约B.承 诺JC.违约D.要约邀请解析：当事人订立合同，应当采取要约、承诺方式。2 3.根 据 工程造价咨询单位管理办法的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价程师注册证书的专业人员分别不少于（）。无A.2

13、 0人 和1 0人B.2 0人 和8人C.1 2人 和6人JD.1 2人和4人解析：专职专业人员不少于1 2人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。2 4 .招标图样和工程量清单的详细程度能否使投标人进行合理报价，取决于（）O无A.工程项目的复杂程度B.工程施工技术的先进程度C.工程施工工期的紧迫程度D.已完成的设计深度J解析：施工招标时所依据的工程项目设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。招标图样和工程量清单的详细程度能否使投标人进行合理报价，取决于已完成的设计深度。2 5 .发包

14、人按付款计划表付款时，承包人的实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后（）日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额。无A.1 0B.1 5C.2 0D.3 0 V解析：发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后3 0日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。2 6.在项目作出投资决策后，控制工程造价的关键就在于（）。无A.审核施工图预算B.设 计VC.进度款支付D.竣工结算解析：工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目作出投资决策后，控制工程造价的关键就在于设

15、计。2 7.概算定额是确定完成合格的（）所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。无A.分部工程B.单位扩大分项工程VC.单位工程D.单项工程解析：概算定额又称扩大结构定额，规定了完成单位扩大分项工程或单位扩大结构构件所必须消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。2 8.下列时间中在定额中不予考虑的是（）。无A.休息时间B.准备与结束时间C.多余工作时间VD.不可避免的停工时间解析：定额时间包括：准备与结束工作时间、基本工作时间、辅助工作时、休息时间、不可避免的中断时间；非定额时间包括：多余和偶然工作时间、施工本身造成的停工时间、违反劳动纪律的损失时间。2 9.积极推广使用计算机建立工程造价资料

16、的资料数据库，开发通用的工程造价资料管理程序，可以提高工程造价资料的（）。无A.专业性、实质性B.适用性、可 靠 性 VC.必要性、可行性D.经济性、合理性解析：积极推广使用计算机建立工程造价资料的资料数据库，开发通用的工程造价资料管理程序，可以提高工程造价资料的适用性和可靠性。3 0.详细可行性研究阶段投资估算误差率为（）。无A.+3 0%B.+2 0%C.1 0%VD.+5%解析：投资机会及项目建议书阶段，是初步决策的阶段，投资估算的误差率在3 0%左右；而详细可行性研究阶段，是最终决策阶段，投资估算误差率在1 0%以内。3 1.关于工期索赔，下列说法不正确的是（）。无A.因承包人的原因造

17、成施工进度滞后，属于不可原谅的延期B.只有发包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期VC,只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期D,只有可原谅延期部分才能批准顺延合同工期解析：因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期。只有可原谅延期部分才能批准顺延合同工期。3 2.竣工验收报告一般由（）提供单项总结或素材，由建设单位汇总和编制。无A.设备采购单位、设计单位B.设计单位、施工单位、监理单位VC.发包单位、监理单位D.施工单位、设备采购单位解析：竣工验收报告一般由设

18、计、施工、监理等单位提供单项总结或素材，由建设单位汇总和编制。3 3.根 据 建筑法，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。无A.1B.2C.3 VD.6解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。3 4.紧急工程要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，还没有施工图样，因此，承包商不可能报出合理的价格，宜采用（）。无A,单价合同B.成本加酬金合同VC.总价合同D.建设工程设计合同解析：紧 急 工 程（如灾后恢复工程等）要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，还没有施工图样，因此，承包商不

19、可能报出合理的价格，宜采用成本加酬金合同。3 5.分包工程进度款的内容不包括（）。无A.直接工程费VB.已完成工程量的实际价值C.依据分包合同的约定应扣除的预付款D.分包管理费解析：分包工程进度款的内容包括：已完成工程量的实际价值、变更导致的合同价款调整、市场价格浮动的价格调整、获得索赔的价款，以及依据分包合同的约定应扣除的预付款、承包人对分包施工支援的实际应收款项、分包管理费等。3 6.工程造价控制，就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施把工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额以内，要用投资估算价控制（）。无A.设计方案的选择和初步设计概算造价VB

20、.初步设计概算造价和施工图设计C,技术设计和修正概算造价D.施工图设计和预算造价解析：工程造价控制，就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施，把工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额以内，要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价。3 7.编制概算定额的基础是（）。无A.施工定额B.劳动定额C.预 算 定 额 VD.概算指标解析：预算定额是编制概算定额的基础。3 8.已知产量定额为1 0 单位，则时间定额为（）。无A.1 0 单位B.1 单位C.0.5 单位D.0.1 单 位 V解析：时间定额=产豆.量w定 额=布10单位3 9.分别反映各类工

21、程的人工、材料、施工机械及主要设备报告期价格对基期价格的变化程度指标的是（）。无A.月指数B.综合造价指数C.单项价格指数VD.时点造价指数解析：单项价格指数，是分别反映各类工程的人工、材料、施工机械及主要设备报告期价格对基期价格的变化程度的指标。4 0.项目规模确定中需考虑的首要因素是（）。无A.市场因素VB.环境因素C.社会因素D.技术因素解析：市场因素是项目规模确定中需考虑的首要因素。4 1.下列措施项目中宜采用分部工程量清单的方式编制的是（）。无A.非夜间施工照明B.施工排水、降 水 JC,已完工程及设备保护D.二次搬运解析：有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模

22、板及 支 架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等。措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部工程量清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则；不能计算工程量的项目清单，以“项 为计量单位进行编制。4 2.对 于（）来说，只有当工程价款结算完毕，才意味着其获得了工程成本和相应的利润，实现了既定的经济效益目标。无A.承 包 商 VB.分包人C.设计师D.监理师解析：对于承包商来说，只有当工程价款结算完毕，才意味着其获得了工程成本和相应的利润，实现了既定的经济效益目标。4 3.建筑工程采用施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须

23、由（）自行完成。无A.设计单位B.总承包单位JC,监理单位D,分包单位解析：施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。4 4 .关于甲级工程造价咨询企业的资质标准，叙述错误的是（）。无A.企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄B.专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理C.企业注册资本不少于人民币8 0 万 元 VD.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年解析：甲级工程造价咨询企业的资质标准包括：已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）。专职专

24、业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理。企业注册资本不少于人民币10 0 万元等。4 5.简明标准施工合同附件包括（）。无A.缺陷责任与保修责任B.索赔和争议解决C.合同协议书和履约担保VD.履约担保与保修责任解析：简明标准施工合同附件包括合同协议书和履约担保两部分。4 6.控制工程造价最有效的手段是（）。无A.以设计阶段为重点B.主动控制C.技术与经济相结合VD.决策阶段做好投资估算解析：技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。4 7 .既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是（）。无A.概算指标VB.概算定额C.预算定额D.施工

25、定额解析：概算指标的作用：（1）概算指标是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据。（2）概算指标是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据。（3）概算指标是考核基本建设投资效果的依据。4 8.砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10 m m,石 专 的 施工损耗率为1.5%,场外运输损耗率为1%。砖的规格为2 4 0 m m X 115m m X 53 m m,每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为（）块。无A.515.56B.52 0.6 4C.53 7.0 4 VD.54 2.3 3解析：每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量的计算过程如下：每立方米砖墙工程中砖的净用量

26、：o.2 4 x（0.115+O.O；）x（0.053+0.0产=52 9.1。块每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量：52 9.10块x（l +1.5%）=5 3 7.0 4块4 9.住宅小区规划中影响工程造价的主要因素有（）。无A,建筑物平面形状、周长系数B.单元组成、建筑结构C.户型、住户面积D.占地面积、建筑群体的布置形式V解析：住宅小区规划中影响工程造价的主要因素有占地面积和建筑群体的布置形式。5 0.根据 建设工程价款结算暂行办法，原则上预付比例不低于合同金额的（）O无A.5%B.1 0%VC.1 5%D.20%解析：建设工程价款结算暂行办法规定，原则上预付比例不低于合同金额的1 0队

27、不高于合同金额的3 0%,对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。5 1.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（）对安全负责。无A.建筑施工单位负责人VB.项目经理C.专业监理工程师D.项目技术负责人解析：房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。5 2.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔通知书。无A.7B.1 4C.21D.28 V解析：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后2 8天内，向监理人递交索赔通知书。5 3.关于概算定额的主要作用，下列说法不正确的是（）。无A,是编制招标控制价和投标报价的依据B.

28、是编制预算定额的依据VC.是编制建设项目主要材料计划的参考依据D.对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一解析：概算定额的主要作用包括：概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；概算定额是编制概算指标的依据；概算定额是编制招标控制价和投标报价的依据。5 4.若完成某分项工程需要某种材料的净耗量为1.2 5 t,损耗率为5%,那么，必需消耗量为（）t o无A.1.26B.1.29C.1.4 2D.1.3 1 V根据公式：材料损耗率=銮盛x 100%解析：材料

29、净用量 又因为：材料消耗定额（材料总消耗量）=材料消耗净用量+材料损耗量得，材料消耗定额（材料总消耗量）=1.25 t X 5%+l.25 t=l.3 1 t5 5.关于概算定额的主要作用，下列说法不正确的是（）。无A,是编制招标控制价和投标报价的依据B.是编制预算定额的依据VC,是编制建设项目主要材料计划的参考依据D.对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一解析：概算定额的主要作用包括：概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；概算定额是编制概算指标的依

30、据；概算定额是编制招标控制价和投标报价的依据。5 6.可行性研究报告的市场分析与预测不包括（）。无A.项目建设基本条件VB.产品供需预测C.市场现状调查D.竞争力分析解析：市场分析与预测，包括市场预测内容、市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析、市场调查与预测方法。5 7.预算定额的施工机械台班消耗指标的计量单位是台班，按现行规定，每个工作台班按机械工作（）小时计算。无A.5B.6C.8 VD.1 2解析：预算定额的施工机械台班消耗指标的计量单位是台班。按现行规定，每个工作台班按机械工作8小时计算。5 8.预算定额的施工机械台班消耗指标的计量单位是台班，按现行规定，每个

31、工作台班按机械工作（）小时计算。无A.5B.6C.8 VD.1 2解析：预算定额的施工机械台班消耗指标的计量单位是台班。按现行规定，每个工作台班按机械工作8 小时计算。5 9 .有关合同履行过程中的附随义务，叙述错误的是（）。无A,需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明B.需要当事人一方予以协助的，当事人一方应无条件地为对方提供所需要的协助 VC,需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等D.有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方解析：合同履行过程中的附随义务：及时通知义务。有些情况需要

32、及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方。提供必要条件和说明的义务。需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明。协助义务。需要当事人一方予以协助的，当事人一方应尽可能地为对方提供所需要的协助。保密义务。需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等。6 0 .依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。无A.5B.7C.1 4D.2 0 V解析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于2 0 天。二、多

33、选题6 1.关于工程变更的范围，下列说法正确的有（）。无A.取消合同中任何一项工作，且被取消的工作由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性VC.改变合同工程的基线、标高、位 置或尺寸VD.改变合同中任何一项工作的施工时间VE,为完成工程需要追加的额外工作V解析：工程变更的范围和内容包括：取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。为完成工程需要追加的额外工作。6 2.投标文件一般包括（）。无A.投 标 函 VB.

34、授权委托书JC,投标保证金JD.商务和技术偏差表E.具有标价的工程量清单和报价表V解析：投标文件应当包括下列内容：投标函及投标函附录。法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。联合体协议书（如工程允许采用联合体投标）。投标保证金。已标价工程量清单。施工组织设计。项目管理机构。拟分包项目情况表。资格审查资料。规定的其他材料。6 3.研究招标文件应做的工作包括（）。无A.研究工程量清单和技术规范JB.熟悉并详细研究设计图样VC.研究合同主要条款VD.调查投标环境E.熟悉投标单位须知V解析：投标人取得招标文件后，为保证工程量清单报价的合理性，应对投标人须知、合同条件、技术规范、图样和工

35、程量清单等重点内容进行分析，深刻而正确地理解招标文件和业主的意图。6 4.关于履约担保，下列说法中正确的有（）。无A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的1 0%JC.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担 保 VE.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时V解析：履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式，可以选择其中的一种作为招标项目的履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的1 0院中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，招标人

36、要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发工程接收证书前一直有效。6 5.根 据 中华人民共和国标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（）。无A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古 迹JC.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件VE.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备V解析：本题的考点为引起承包人索赔的事件以及可能得到的合理补偿。基准日后法律的变化只能获得赛用补偿；发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格可获得“工期+费用+利润”补

37、偿；施工中发现文物、古迹，施工中遇到不利的物质条件，发包人更换其提供的不合格材料、工程设备都只能获得“工期+费用”补偿。6 6.建设项目竣工验收是指（）以项目批准的设计任务书和设计文件，以及国家或有关部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试生产合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动。无A.设计师B.发包人VC.监理师D.项目验收委员会JE.承包人V解析：建设项目竣工验收是指由发包人、承包人和项目验收委员会，以项目批准的设计任务书和设计文件，以及国家或有关部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试

38、生产合格后（工业生产性项目），对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动。6 7.关于工程质量保证金的使用及返还，叙述正确的有（）。无A.如果承包人没有认真履行合同约定的保修责任，则发包人可以按照合同约定扣除保证金，并要求承包人赔偿相应的损失VB.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于2 8天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实C.发包人在接到承包人返还保证金申请后1 4 天内不予答复，经催告后1 4 天内仍不予答复，视同认可承包商的返还保证金申请VD.发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，按照合同约定的争议和纠纷解决程序处理VE.缺陷责任期内，承包人认真

39、履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金J解析：工程质量保证（保修）金的使用及返还的要求包括：缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于1 4 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后1 4 天内将保证金返还承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后1 4 天内不予答复，经催告后1 4 天内仍不予答复，视同认可承包商的返还保证金申请。如果承包人没有认真履行合同约定的保修责任，则发包人可以按照合同约定

40、扣除保证金，并要求承包人赔偿相应的损失。发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，按照合同约定的争议和纠纷解决程序处理。6 8.分部工程项目综合单价由（）等组成。无A,税金B.人工费JC.机械台班费VD.材料费VE.利 润 V解析：分部工程项目综合单价由人工费、材料费、机械台班费、企业管理费和利润组成。6 9.工程造价资料按照其不同工程类型进行划分，并分别列出其包含的（）O无A.检验批B.单项工程VC.分部工程D.单位工程VE.分项工程解析：工程造价资料按照其不同工程类型（如厂房、铁路、住宅、公建、市政工程等）进行划分，并分别列出其包含的单项工程和单位工程。7 0.关于联合

41、体投标，下列说法正确的有（）。无A.联合体各方应当指定牵头人JB.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标VC.联合体投标应当向投标人提交所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组合成联合体，资质等级就低不就高VE.提交投标保证金必须由牵头人实施解析：本题的考点为联合体投标需遵循的规定。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参

42、加其他联合体在同一项目中投标。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。7 1.建设项目竣工验收，按被验收的对象划分，可分为（）。无A.分项工程验收B.单位工程验收VC.分部工程验收D.单项工程验收VE.工程整体验收V解析：建设项目竣工验收，按被验收的对象划分，可分为：单位工程验收、单项工程验收及工程整体验收（称为“动用验收”）。7 2.劳动定额的编制方法主要有（）。无A.技术测定法VB.经验估计法JC.统计分析法D.比较类推法VE.理论计算法解析：劳动定额的编制方法有：经验估计法、统计计算法、技术测

43、定法、比较类推法。7 3.建设工程进度款支付申请中周期合计完成的合同价款包括（）。无A.本周期已完成单价项目的金额VB.本周期应支付的总价项目的金额VC.本周期应扣回的预付款D.本周期已完成的计日工价款VE.本周期应增加的金额J解析：本周期合计完成的合同价款包括：本周期已完成单价项目的金额。本周期应支付的总价项目的金额。本周期已完成的计日工价款。本周期应支付的安全文明施工费。本周期应增加的金额。7 4.建设工程项目按项目的投资效益分为（）。无A.公益性项目JB.经营性项目C.竞争性项目JD.基础性项目VE.非经营性项目解析：建设工程项目按项目的投资效益可分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目。

44、7 5.业主遇到的风险通常可以归纳为三类，即（）。无A.自然风险VB.可管理风险C.经济风险VD.人为风险-JE.责任风险解析：业主遇到的风险通常可以归纳为三类，即人为风险、经济风险和自然风险。7 6.要有效控制工程造价，关键应把握（）。无A.决策阶段做好投资估算VB.生产阶段注重节能环保C.招标投标阶段重视施工招标VD.设计阶段强调限额设计VE.施工阶段加强合同管理与事前控制V解析：要有效控制工程造价，关键应把握以下四个环节：决策阶段做好投资估算。设计阶段强调限额设计。招标投标阶段重视施工招标。施工阶段加强合同管理与事前控制。7 7.竣工决算反映了（），反映了概算总投资和实际的建设成本，同时

45、还反映了所达到的主要技术经济指标。无A.建设工期VB.竣工项目计划VC.工程施工进度D.实际的建设规模VE.设计和实际的生产能力V解析：竣工决算反映了竣工项目计划、实际的建设规模、建设工期以及设计和实际的生产能力，反映了概算总投资和实际的建设成本，同时还反映了所达到的主要技术经济指标。7 8.竣工决算反映了（），反映了概算总投资和实际的建设成本，同时还反映了所达到的主要技术经济指标。无A,建设工期VB.竣工项目计划VC.工程施工进度D.实际的建设规模7E.设计和实际的生产能力V解析：竣工决算反映了竣工项目计划、实际的建设规模、建设工期以及设计和实际的生产能力，反映了概算总投资和实际的建设成本，同时还反映了所达到的主要技术经济指标。7 9.国外贷款利息的计算中，应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的（）。无A.转贷费B.管理费VC,手续费JD.担保费E.承诺费V解析：国外贷款利息的计算中，应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费。8 0.经营者定价应当遵循（）的原则。无A,公开B.公正C.公 平VD.诚实信用VE.合 法V解析：经营者定价应当遵循公平、合法和诚实信用的原则。