2022年一级造价师考试题库自我评估300题加答案下载(国家).docx

《2022年一级造价师考试题库自我评估300题加答案下载(国家).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库自我评估300题加答案下载(国家).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（ ）万元。A.520B.530C.540D.550【答案】 BCH1C10D1S10E8X6Y4HV6C10Z10Z8L1C3I3ZH10D3H4U10R2L3T42、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件

2、造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万兀。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】 CCZ5V6F2C4C6W6T5HO7W3N8U5A10J10E3ZM2A10U2D1L7Z5N73、自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（ ）。A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备D.联合试运转费【答案】 CCE7A8G4D8N10C3R4HL8O1C6D8N7U10C5ZS6T3V3Y5W10R1G74、（2020年真题）关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）。A.项目不同决策阶段的投资估算

3、精度要求是一致的B.项目决策的内容与工程造价无关C.项目决策的正确性不影响设备选型D.工程造价的数额影响项目决策的结果【答案】 DCE6M2N3M5T1C5R6HB6A7Z3F3Q10J7V7ZL6I3O5R9X7R2O25、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间【答案】 DCV5M5Z8Y9P7V8B7HZ9N10G2V10P6D5V7ZB3V7M10W9O8N5R76、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济

4、B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】 ACD10M5S5F6M6N1V9HY7A4T1T4R10Y9H1ZZ1V8N8L5N4P9S57、对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）A.邀请招标 B.公开招标 C.议标 D.直接订购【答案】 DCI1D7G8P8D8H6B10HR4M10F8D5B4T10M1ZF4K9C7C8D7T6J68、下列对于测时法的特征描述中，正确的是()。A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，

5、也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定【答案】 DCM3Z7A9E10V5R5P5HV4J8U6E3E7B9P7ZB10W10Y5E4A6Z5J59、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，技术服务费5000万元，市政公用设施建设费2000万元，土地使用权费200万元。商誉费100万元，生产准备费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。A.1

6、0000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9200万元、100万元、500万元D.9000万元、300万元，500万元【答案】 DCB9F3M5W10W8O2G1HW8X2O6Y2P8N2N5ZG9F5Q9B2U10I4U910、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】 CCX10F7Y7Z2C10I4N5HH1P6W8

7、C7H3T8R8ZW5M7P4X10C5T9Z611、投标人就最高投标限价提出投诉，工程造价管理机构完成复查的时限是在受理投诉的（ ）天内。A.10天B.15天C.20天D.30天【答案】 ACE1X3H9W5L6W9T8HY5D6H9L9D3C3W9ZP5Y2L8M10Q7C9F212、类似工程预算法是利用（ ）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象【答案】 DCR6N9X7A9L7F9S5HD1F7F4W2O6H9B10ZE2D10Z3W5K7O1R513、某国内设备制造厂生产

8、某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，增值税率为13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】 ACN3T4G7W7E5H9T1HP8E9Y4A10F5Y2J8ZO6A7B6M1W8Y7F414、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCQ7L8B7E6Q1Y5S10HP1W9V4A9C4W4R5ZT10S8N3Q3H3G5K915、某

9、砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼 25 m3，泵的时间利用系数为 0.8则该砼输送泵的产量定额为（ ）。A.160m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】 ACS5W2N3Q8I7J8N7HC3U5C2P7O10K8Z9ZV6G8I10S6W7I5B916、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】 BCZ3C5V9O5B1L8L10HL1N7N7C7B1F1M8ZB9C2P9W5D4X5Z217、在施工机械工作时

10、间中，工人没有及时供料而使机器空转的时间属于（ ）。A.不可避免的中断时间B.多余工作时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】 BCE5O9B6Z6J7Q7J4HZ1U8N2Z3R8O10S3ZC5N1D8Q1W8V3L918、（2016年真题）关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】 CCB5X3K8P8W1S7A9

11、HU8C8J2R6U2P7L4ZO3V8F4J8P5F1E819、单项工程综合概算的组成内容是（ ）A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算【答案】 CCP2I6S2W9G7N7R5HO1T6P4K4F7D9H7ZG4Q2F9H10W8F2X520、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程量清单

12、中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】 ACV1G4F10U2G2C3J5HV10J7K10L10N5L5W9ZR8P1K10Y1A8B10R121、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（ ）。A.项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据B.可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据C.投资估算是建设工程设计招标的重要依据D.投资估算是控制最高投标限价的主要依据【答案】 CCR7J5L1J8K8I3H4HJ6W4G9I10G5Q10Q5ZQ6V1C3F6X9T8T722、投标人在投标前期研

13、究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（ ）。 A.承包商任务 B.计价方式 C.付款办法 D.合同价款调整 投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（ ）。【答案】 BCS9W1Y4V10D8B9G8HK9B9W8D9S3G2M3ZB4U4M10Y1S2M3D323、（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（ ）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济【答案】 DCD8H3T6O9F1D6R1HE10H8B7Y9K5V3R8ZG9M3C10R7Y6T10Q424、关于安全文明施工费的支付，下列说

14、法正确的是（ ）。A.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付C.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.发包人在付款期满后的15天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任【答案】 BCA5Q10I7I7L3P7X9HB6D4N5H1T9G2I9ZG6Z10B7B1E3H8X425、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3 混凝土柱工程量需消耗10.5m3 的混凝土。现场采用500L

15、的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3 需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】 DCJ9J6Z6M2Z7Q10I1HM7I9P2R4M7L1Q4ZR4H5L10O4L10G3X926、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.06，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%，则该工程综合单价为（ ）元/m2。A.507

16、B.608.4C.635.25D.657【答案】 CCB6G2E10P3B9B1W7HC8G2P9F7R8K3L4ZI9Q3L9E6H3Q8J1027、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（ ）。A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.施工机械设备损坏及停工损失【答案】 DCJ9U7K1V2G9Y4J4HX9G3K5V1C4L6L8ZY9P5N4C5W7F4P428、通过计时观察资料得知：人工挖三类土 1m3的基本工作时间为 7 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、2

17、%、18%。则该人工挖三类土的时间定额是（ ）工日/ m3。A.1.16B.1.14C.0.94D.0.875【答案】 ACH5L3J10J4N9T3C1HZ8D4T8P9E7B1D6ZE8B10X3F3Z9A4Z529、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入总价措施项目清单与计价表的是（ ）。A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水【答案】 CCL5J4R1I1V5I5S5HM2J2N3X6B8X4Z1ZT10X2L5D7M5V5V830、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。 A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围

18、内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】 DCQ9P4Y8C2O1F7B10HH8P5K3N8M6N2H7ZT7A6T8Q4H5C6O631、评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，原则上应当不超过的人数为（）。A.1人B.2人C.3人D.4人【答案】 CC

19、P4C4T1X5N10J10F10HI4D6X6P10Y4W2H3ZF10F5U3C9U8T5U132、（2017年真题）国际竞争性招标投标过程中，只对标书的报价和其他因素进行评比，不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标B.审标C.评标D.定标【答案】 CCN3A3T4M5J3Q1R3HX4I1X8R4Q9V4S4ZR7N8A2M1I3I6V333、现有一通用设备，原价3 万元，设备运杂费为5000 元，安装费率2，该设备的安装费为（）元。A.600B.700C.800D.900【答案】 ACM2O4W4D3Y1L10C2HI9L7A6A6D8Y9U8ZO4E6W7R5W3K3Z934、

20、根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（ ）内编报竣工财务决算。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】 CCS10C7A7W5G6W6P10HN2H10R4F6W10W8J3ZT9V5N6T4W8B2E135、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完

21、成的合同价款合计【答案】 CCJ7Q8J1Q1T8U10W7HS5L7K4D4R2B9G7ZH3J10Z8I8H9K8B336、（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACL3N7U4Q3O3A8D3HA9W1U10F9L10Y6S6ZY4U7K5H8Y1S2Y137、因承包人原因解除合同的，承包

22、人有权要求发包人支付（ ）。A.承包人员遣送费B.临时工程拆除费C.施工设备运离现场费D.已完措施项目费【答案】 DCO10U7J6I9Y5O10T8HZ10Q3K8K8H8F6M5ZI3Q2Q10P1C3R8U238、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（ ）A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失C.发包人原因导致工程延期期间的超期储存费用D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费【答案】 BCE7M7X6T8C3I3S2HL2Q10C9S8E2C2P2ZH3W5E10V9M5A2I439、（2014年真题）某施工机械配备司

23、机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】 DCJ7S3G4O10D3O7J9HK9I4N8E9F1E6F6ZG7V4C4L2P5M4M1040、某建设项目静态投资 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，计划每年完 成投资 50%，年均投资价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。 A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】 CCR8Q4R10B10X9F1P3HD10Q9

24、H6Y10E1R6E10ZT8U10F6K10E8C2T441、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标招标文件规定对同时投多个 标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万 元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。A. 4748 B. 4800C. 5200 D. 5252【答案】 BCM3T8D4P7Z7I7B10HM10J4V1N5C3F2Z3ZW3D6P8B8N5T6X1042、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。 A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】 BC

25、E10D6H7E8Y10S10F9HP8F3V1E3C5D9H7ZQ1T2R9E7I5C10T1043、（2021年真题）工程造价术语标准GB/FT50875 属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】 ACJ2H6Q2K5P5C8X4HL1H8R8S3N3M2W7ZV9M1C5N5Q3Y6H244、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是( )。A. 保修期自实际竣工日期起计算B. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2 年C. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50 年D. 供热与供冷系统为2 个采暖期和供热

26、期【答案】 CCA6O1E1O5Q2V5U1HA3L8V4G2D5B6I4ZJ3W4G2B10C3Y2A345、概算定额的确定基础是（ ）A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额【答案】 ACT9B1T10Y9K8U7J2HY3R4J1S1U4O10K6ZB8I7R5J2J10M6U846、在工程量清单计价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（ ）。A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D.专业工程暂估价由投标

27、人自主报价【答案】 CCA7B1J5D1O1X3R1HG1L2I10Y3U8K6S2ZH3U8C4T2U4F5G547、（2018年真题）用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】 DCJ6C5Z1L4L4N3K4HL4H8E1H7B8A5S1ZP5U2K10M8K5Q10B848、（2018年真题）关于

28、施工机械台班单价的确定，下列表达式正确的是（）。A.台班折旧费机械原值（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班检修间隔台班（检修次数1）C.台班检修费一次检修费检修次数/耐用总台班D.台班维护费（各级维护一次费用各级维护次数）/耐用总台班【答案】 BCU10Y9P9F6W2J7T1HH2X9G1U3U1O1O6ZU5E8C1Y3X2N10Z449、关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是（）。A.缺陷责任期就是保修期B.屋面防水工程的保修期为5年C.结构工程的保修期为10年D.给排水管道的保修期为5年【答案】 BCG4L10S7H4X8U5H2HG1P10D4W1X6T1N3ZI1Z2D8M

29、8I4R5P950、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（ ）。A.人工费B.材料费C.企业管理费D.措施费【答案】 CCR8Q1D3X9S10V2Z1HB4T4O5H4A9P1H2ZS10R9O9V3Y6K9H251、某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%，以年利率方式收取的担保费和管理费率共计2%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是（ ）万元。A.36.00B.54.54C.56.73D.58.38【答案】 CCV1Q9B9Y7O6Y7D6HF3B1K9

30、W1I5L5L9ZY9F5N7N2H4Z6L652、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（ ）。A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】 BCR6P6A1A8P6J10K3HA5D3Q3D9X5V8T4ZX5Z6S1K9J2S2B753、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费 B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润 C.公司本部费用

31、、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用 D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】 CCA10T5P4Z10C3Z6H2HB10A3X1K2J10Y7M10ZI7F9N5Q9D4C5W554、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 20时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】 CCC8X10C5Z4T8M8O8HK6O1R9Z7H9J4E2ZZ4T4Q7P8M1H10L255、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的

32、是（）。 A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCL5J10X3X4J10D1U4HB10S7A7L7Z5X2G9ZR2S3M5O6U10Z1P156、我国的工程造价管理体系中，（ ）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】 CCZ3P3Q10H9R6C5L2HZ9X6N10K9R8F10N8ZR5C10K2E10G1M9Z457、某新建项目，建设期2年，建设斯内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。 第1年贷款600万元，第2

33、年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为 ( )万元。A. 77.00 B. 78.47C. 112.00 D. 114.94【答案】 BCT7N8E8T5R10T9A5HM4N10P8U10H9H7M5ZN9B6C8C2M10Y2L258、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是( )。A. 辅助材料费B. 材料费C. 外购配套件费D. 加工费【答案】 CCF8K10P1T1Z3U10P9HQ7W4Y3M5Y1A8A10ZV5C8R7H7Q2D4V759、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。

34、A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】 DCW4U3Y4Q9P6X8W2HS10M3F3B7F7I7V10ZR1O9R6O8I3C6S460、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释200414号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建

35、筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】 ACV2G4L2Y2H3C7R3HT4A7H10D5J10R2V6ZK6O1R4Z7V4M3A861、关于评标结果，下列表述正确的是（ ）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 CCF6N6K3R1X7S7G7HN10S2F2S3L10D5P2ZG8N3F10Y3E3S2L662、国内派出参与国际工程的工人

36、工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】 DCA4R8O7G3L7B8K3HL7X5Q4I4O3J9W6ZM10A8L4L10D6S9V563、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（ ）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】 D

37、CL8N2R5F4F2K1S7HZ7G5I8I1W2G9G4ZL5Q9G5C8H4B6R764、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】 DCL10Z2L8W10E4L9S1HR1E6X4F8N7N5O1ZV10E5V8X4V6A10X465、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】 DCG10I9V6W9M7Z3Z10HD3G5O4J3W9B6N3ZU4R5X2I10V5Y10F366、某建设项目工程费用5000 万

38、元，工程建设其他费用1000 万元，建设期利息800 万元。基本预备费率为6%，年均投资价格上涨率5%，项目建设前期年限为1 年，建设期为3 年，计划前两年各完成投资30%，第三年完成40%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（ ）万元。A.247.52B.280.52C.290.38D.300.47【答案】 ACM8T5F1R1G7X5Q2HJ2O4U3G7C10I10E8ZD8F5V3B3H6G5I567、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之

39、日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】 ACI4G5P5T4X10Y8Z8HU7C6S1K5G7I1K8ZC5J10Q6I9D10Z7B668、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】 DCF1Y7Q5B6Y5V4J9HE7G7H9A8A8R10M8ZJ10K7W4Q7J9F8N1069、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量相应分部分项的工料单价

40、）B.措施项目费=（措施项目工程量相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】 DCY2J3S8U3C3V9S4HZ5G1L1Y1M6T7Y6ZE2V7P9L2N6B3P270、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76；1000块m3B.4.76；1050块m3C.5；1000块m3D.5；1050块m3【答案】 DCO10B7A5M9L3Y9L5HK6L4D1N10Q2J2R1ZE9D10X9R10N9I

41、3X671、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（ ）万元。A.4349B.4554C.5002D.5752【答案】 DCJ10T9P6U5F1W6X8HP4N4X4Z10P5W9Z4ZS1N4I2T3G1C1Z572、根据现行标准设计施工总承包招标文件，选用暂估价（A）条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（ ）。A.

42、发包人B.监理人C.总承包人D.材料供应商【答案】 CCA4F2M3D8B2G2S7HE6D6G6D9I4O3B2ZK4A10A1P1Y4O1H373、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（ ）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】 DCA4P4N1O8A8H2G1HO9A2K5Q6U3O7R6ZT3N4S7L5U5A5Y274、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。A.18.55B.20.04C.80.00D.231.90【答案】 ACQ10R1C1D10

43、N2G10J2HS10J7V10B2Y7O10T10ZY3H7C2R10L7J2O775、（2014年真题）某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。A.417B.500C.694D.833【答案】 ACT10P6F10I7R1J4L6HZ9G7Q8L1B7M10Y7ZB4E5H8Q1Q9N5J1076、下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是()。A.工程量清单计价规范B.工程定额C.工程量清单计量规范D.工程承包合同文件【答案

44、】 BCL2B9M10F6K1Y7Y3HX5U8E7R5T5C1Y2ZV2C4J9G6P3P2I477、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（ ）。A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】 BCF6J7C8K4O5B10H5HU4U9W9Q5E6M1N6ZH6B7W10I1V9S4M478、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

45、律问题的解释中关于垫资施工合同的价款纠纷处理的规定，下列表述中正确的是（ ）。A.当事人对垫资没有约定的，可视情况判断是否存在实质垫资行为B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人可以请求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息C.约定的垫资利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率D.发包人不得要求承包人垫资施工，否则有关约定垫资的条款无效【答案】 CCR6S6U9N9S7W7A7HY7G2I1T3B3G7Z4ZX10S5R8T3M9T4U979、承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请中，包括的内容有（ ）。A.应扣回的工程预付款B.应扣回的甲供材料金额C.应扣回的安全文明施工费预付款D.应扣留的质量保证金【答案】 DCG9M3P7M7J5L5L10HX4N6N4A1B6N10Q1ZD3E8G9Q8S10M7S880、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.暂估价依据询价情况填报D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】 DCC9L10I1H9I7E9U7HT6P6D1B1K8B7Q9ZB1F3Y1L5J5O6M181、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最