2022年一级造价师考试题库自测300题(精品带答案)(贵州省专用).docx

《2022年一级造价师考试题库自测300题(精品带答案)(贵州省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库自测300题(精品带答案)(贵州省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（ ）元/。A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4623.75【答案】 DCU2G7O4K9H3N1M3HT2N3P10Q7F6G1D1ZP9Z5R7X9L8N8Z

2、12、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（ ）。A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【答案】 CCG6N4I7O10S2U6F8HT8Z6X8J4X9R4X5ZX9Q2A2W4M10G4O53、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。 A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCP2R7Y9G

3、7O8N3E10HD3L8I7D9I1J6H3ZF2I3T5S5S3U5S34、用水泥砂浆砌筑2 m3砖墙，标准砖（240mm115mm53mm）的总耗用量为1113 块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（ ）。A.1060块、0.449m3B.1057块、0.372m3C.1057块、0.454m3D.1060块、0.372m3【答案】 ACF1U3T9I6J6H8S8HW3W9Y5J10Q10F2G6ZX6P1F5V1P1R10R75、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中:矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万

4、元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（ ）。A.1.30B.0.77C.0.92D.1.56【答案】 ACP6K6L9C6V3Z4C1HA3V1Q8M8Y4J9S1ZA5Y3R7B4C1L7Q106、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（ ）。A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.工人的招雇解雇费D.恶劣气候条件下的工程防护费【答案】 DCU1L5H10L3X3A3J2HW10K8Q3K3E2S1F5ZF6C9B10T10B9V8F67、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计

5、人D.承包人【答案】 DCN8E7W6W1U7J5B6HI6X10U6E7T5G1A6ZW1Z2O10W2T9C7Y38、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准。 A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCJ4K2P3G9P7F8M7HY8J2L7A9K6M4C4ZV2I7N4J2O7O6F19、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的（ ）为对象的。A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.建设项目【答案】 CCP5U5X4G3K8H9J10H

6、F9B2S7K6H6L6Y6ZF10E10K8A7T4Q10L510、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50 s，机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（ ）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】 CCS7H1J3Y7T1O4S3HO5W9J7S10Q7T8S9ZR8W8T10F1H5V1H511、企业为生产产品和提供劳务而支出的各项间接费用属（ ）。A.管理费用 B.营业费用C.制造费用 D.财务费用【答案】

7、CCZ2H9Q9I10U3K9X2HY6D4O7O3Y10O7J6ZD1X2G2Z1F9Q6X712、下列哪项符合我国中华人民共和国招标投标法及建设部有关文件规定的投标保证金（ ）。A.投标总额为5000万元，投标保证金为120万元B.投标总额为4000万元，投标保证金为70万元C.投标总额为3000万元，投标保证金为65万元D.投标总额为2000万元，投标保证金为50万元【答案】 BCN6X7F2D1A7S1E1HK2J5Q7O6G8T2V10ZA10M10K3F10M10Z5M213、下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（ ）。A.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之

8、日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格C.招标人与中标人签订合同后3个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】 CCP7Y10G1K2G4C10T1HM8K7G8Y6L7R2H8ZB6A8Z2U9A1M8P914、下列不属于建设工程造价指数的是（ ）。A.消耗量指数B.人材机市场价格指数C.单项工程造价指数D.建设工程造价综合指数【答案】 ACL5M9G1P2S5B6T8HU6S8T5L9U2Q8I5ZL6G2Q4

9、I10R10Q7E115、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（ ）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】 DCU8G9A4B3Q6U4K7HY7A9Q10A10W6P6C8ZL6C6J5P8Y2K9G416、为某种建筑物或构筑物编制，且在指标中需对工程结构形式做介绍的概算指标是（ ）。A.综合概算指标B.单项概算指标C.单位概算指标D.建设项目概算指标【答案】 BCW10R8J5Z1T

10、10W2Q2HD2D9B6B10N1P2D3ZO2K8B3D2F7G2O617、某施工单位用一塔吊吊装构件，由一名司机、7名起重工和2名电焊工组成劳动小组，该机械的时间定额为0.025台班/块，则机械台班产量定额是（ ）块/台班。A.40B.120C.320D.400【答案】 ACE6H4Q7E3B2E8X6HQ1U10G10X7U2O2Y3ZV8R4W5W8L6S3O418、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】 BCL6S3H4B6B3M2A3HJ9O10T3O7J10J5W8ZN

11、10Y9N7E7P8K10X1019、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。 A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任【答案】 BCG1J4A3E3Z1O8B4HQ7X9U5X5R3N1N9ZS7K7C5Y4E1I6T320、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内

12、直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】 DCX10Y5J8X2D1E9O9HP7S7V2W4D3P6P4ZV4K8J3X10M10E5J121、下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是()。A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【答案】 ACD8P2P1A10P8J10W8HV2I5H8A9K5E6A1ZQ3J8A7Q4L10X3Y1022、（2017年真题）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）。

13、A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】 DCN3G10H2H8N1C9H4HK3V4L1O10Y6W2N8ZK10I5H9C2Y9W5A323、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用【答案】 CCF10C6L2M8J5T5L2HB8U2J2K5R6A9Y5ZD3M9K5C7S6E1E324、在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成

14、定额计量单位的主要 用工外，还应包括（ ）。A.劳动定额规定应增(减)计算的用工 B.劳动定额内不包括的材料加工用工 C.施工中不可避免的其他零星用工 D.质量检查和隐蔽工程验收用工【答案】 ACU8N5G9L8O1R5J6HG8V6S5H4X2Z6J10ZQ3N10P7C2P10P8B225、根据FIDIC施工合同条件（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

15、【答案】 BCL5C8V4R4D2R1V7HT7H3K8Q10Z4U3H4ZF7R5K10W9F1T9F926、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACS8A5I6I2H3X8L3HV2O5O2H3W4Y2J1ZJ6X7W2J1M5I9A127、关于工程建设其他费，下列说法正确的有（）。A.工程监理费属于建设单位管理费B.实行代建制管理的项目，同时计列代建管理费和建设单位管理费C.技术保密费和软件费属于专利及专有技术使用费D

16、.税费包括印花税、增值税、耕地占用税等【答案】 CCU4H4D6W7Y4Y4P7HZ8E10Y7A2R5J5U5ZV3H7M9M9V4Q10S228、国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的新工程合同条件简称为()。A.FIDIC“新红皮书”B.NEC合同C.AIA合同D.EPC/交钥匙项目合同条件【答案】 BCW3T9J6W1S10O4O6HU4U9N6A4Q10Z7K8ZC4F6L5O3F1S9P1029、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费C.包括试运转中暴露的

17、因设备缺陷而发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】 BCX5P6V1W3O5A7Y10HB5W10J9H7I5R2N10ZX3J7T7N5Q7G10D330、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】 DCF4Z4M7M9S4K8Z9HY8Q10X1G8H4O1G2ZL8A9T10V10V6O1I631、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、

18、开车服务费【答案】 ACX7I9X9W9V10M9X6HL10P10O6G4F9J3K3ZK4Q10Y3H7H5O6U632、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个 主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（ ）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCD2O5V9M4K3B3A3HY3I9C8S2V9A9F1ZR6F4Z10M9V9B10Y433、（2021年真题）关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（ ）。A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布【答案】

19、ACW6L7T10I1K9U9M4HM5F3Y10R8D10K5Q6ZU10G7F2Z10Q1D9Q734、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 CCW10X9T4F8U9V4H5HA2L5Y3E5K9W7Z10ZK3L10P3Z8M2Z1N1035、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。 A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包

20、括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】 BCW1J6W7Y1S7X10G4HQ2M10K1N6K1Q8S3ZG2B3A3J6H9G3S636、设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工【答案】 CCJ3V1A10W8J7H8L3HF4C6E10T9N9K6U10ZH9Y4X10L7U3C1D337、某建设项目静态投资 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，计划每年完 成投资 50%，年均投资

21、价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。 A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】 CCY9T2G9X6V6S2N4HK2W1B10L1B3Y1G2ZT10U7A1I7P6I9C1038、招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（）负责。A.招标代理机构B.招标人C.编制工程量清单的造价咨询机构D.招标工程量清单的编制人【答案】 BCO6N7Y1B8K2L6Q9HX1B10Y1L3Q1E9K2ZA6V3F5K5O3E3G839、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是（）。A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整B.采用固定总价

22、合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案】 DCL3I2V10J2J9X9F9HU2V5E5U1X6T2T6ZM9A9O7R5C8R5T340、总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按（ ）执行。A.投标报价B.签约合同价C.评标价D.招标控制价【答案】 BCJ2A7X3Y4L10J7W7HU10V2G4K10W6M5D2ZL2L8I3L1U7N6B141、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），下列关

23、于计日工的说法中正确的是（ ）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】 CCG5Q2O1O5P9U3N9HC9G1K3N5T7J9P5ZZ2B1A7M9Q1L7U242、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。【答案】 DCY

24、3R1D5O10S4W4U10HN2C5Y6D3U6R6C8ZX4G2P3H3P6V1Q443、编制和评审可研报告的费用属于（ ）。A.勘察设计费B.研究试验费C.可行性研究费D.建设管理费【答案】 CCA9W6S3W10L9W3R5HR6I7V1A1C1Q9W4ZE6K6R3O7J8V10H844、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.3

25、9.27【答案】 CCQ9J8L7S7V6B10D4HF4L3J1R10L9Y3H2ZC8W10F8N10Y10K2K645、（2019年真题）发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 DCP2P1E10B2A9R10U2HQ3W3A10U2W9E2X3ZV6U7X1G10J5M9V946、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。A.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件

26、各方当事人理由【答案】 DCA5V4L6S3T4S4Z7HV2A4Y6O6O6L10F1ZW6D6H6A9E2M1P947、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）。A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额【答案】 BCM4W2H3J8X8A4Z1HR1B1D7M7A8L2G1ZQ6K8O8W6V1R10B348、工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是()。A.当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清B.当评标委员会发现因某个单价金额小数点明显错误时，对该单价进行修正后继续评标C.当投标人发现其投标文件对同一

27、问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审【答案】 ACN5Y4E2Z4O6U3K3HK5O4E4N2I7C8J10ZK7W1X6R10B4F7R449、在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（ ）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用资产明细表【答案】 BCJ3F5C7R2Q6A7M1HX3P9Y9D5O5B1T8ZN2E8R7W4C3Q2

28、O550、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是（）。 A.预算单价法B.扩大单价法C.综合吨位指标法D.概算定额法【答案】 DCN10Q7V5S2H5B1B2HA10X8M4P2Q2F2F4ZU9U3V1I2H1I6C951、（2020年真题）关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成【答案】 CCQ3D3W8Z6M1P5D9HQ7N2Z7F7E7U1I

29、10ZI3Q7O1X3L4N10P1052、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min，辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，则定额时间是（ ）min。A.40B.45C.50D.55【答案】 DCH7I1Y9I7R5R7W4HX9D4N2T2P7H9X3ZU2S8T1H9C10T3N653、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，

30、该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70 B.155.25 C.186.30 D.207.00【答案】 ACA5R9W4D8P6E6X10HR1B1D6E8N1N4M10ZZ3K6R5Q6F2W5B454、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】 ACD3R10R3S7C9B6V3HF7A2L5V9X2V6M6ZO5T2J9J7W10V1I655、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（ ）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容

31、的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15 天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】 BCI5Q9K2J5I3U6E9HS3X8G3L7K3H2U2ZJ8H9W9T6Y10B4M156、在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作（ ）。A.直接工程费B.综合单价C.工程单价D.定额基价【答案】 CCO9F9I8L6I8X7K7HQ9N6C2Z8F7I5D4ZW1L9D7F3X10M2C957、（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价

32、为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（ ）元/t。A.480.93B.488.94C.551.36D.632.17【答案】 BCZ4Z6T3I3W6P4I3HU1V3N1M7Z10R7L1ZX3I8S1D2T3L8I1058、已知某人工抹灰 10m2的基本工作时间为 6 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2A.9.30B.9.56C.9.87D.9.67【答案】 CCV6

33、D10A3D10H9J8L10HJ8V9O10C5C3V10K3ZP1D6V8Z1U6A3X659、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，由于施工组织不善造成工人停工时间30min，则定额时间是（）min。A. 45B. 50C. 55D. 85【答案】 CCT5S7N4S4R10L2U3HG2T5J9J7L6I5C5ZD7Y9S5F9E7O4G560、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。 A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整

34、C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】 CCY10V2K7B2U9S6O2HH8K4N10O3W7A5J7ZQ5F7S5C2H7I1Q461、综合单价确定的步骤包括：分析每一清单项目的工程内容；确定计算基础；计算工程内容的工程数量与清单单位含量；分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；计算综合单价。下列工作排序正确的是（ ）。A.B.C.D.【答案】 BCI2R9N6Q8I10B4A2HF9J6U4V6C1O4U6ZC5F8X6U9G4D5I362、在工程投资比例

35、分析中，通常需要分析的是（ ）。A.建筑工程费占总投资的比例B.建设期利息占总投资的比例C.引进设备费用占全部设备费用的比例D.土建工程占总投资的比例【答案】 DCF4C3O7Z8V4A9W6HT2S3Z4H9D4C2K4ZK10P3U6S9G4R9X263、进口设备的原价是指进口设备的（ ）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】 BCG8R3K2Y6N1Y7V3HW3V10X10T10G9Q5R4ZD4H4Q4N5M3B3I764、（2019年真题）根据建设工程质量保证金管理办法（建质2017138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.2%C.

36、3%D.5%【答案】 CCE3S6E2O5O10P2B9HI2D4C7F1Q8G3I3ZN5E3E7P4G3H7B1065、（2021年真题）关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（ ）A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】 DCR6X8Z10T2C3T6W10HK1Y8W7W10G1H2V9ZO4G6O5C4Y2J5R166、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。A.工作者、工作地点不变，劳动工具

37、、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变【答案】 DCI6U4G4P10R3G10Q3HP4X2A4Q5R8X7E10ZI7X3Q9H2G4W4U267、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】 BCF7T1G2W7F1S7J6HR9Q6K2A7A9Q5U3ZP1O1S2H2E9C5Q368、根据

38、建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】 BCA4K2W2T7Q9U2K1HQ6X3A10C5T10R3E1ZS4J1J3N8N8W4X869、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500加08)，关于招标控制价的表 述符合规定的是（）。A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过3%时，应予拒绝

39、C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价【答案】 DCX4R5O5K7F5N9J8HW6T6U6F6Y9W2K1ZW7H3C7N2O2K9A1070、其挖掘机配司机 2 人，若年制度工作日为 280 天，年工作台班为 220 台班，人工工日单价 为 100 元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。 A.254.55B.80.0C.89.1D.127.27【答案】 ACB4W7J8N8N7D10Y8HC1V1Z8V10D4Y3L9ZW4Q10V2Q4L6L8Q371、（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为

40、50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（ ）万元。A.7200B.6120C.3000D.4800【答案】 DCK10Z4Z6L8T7K5K7HL5G1X1F2D10M7V2ZF7W10G7T10P1P6P572、关于无形资产的计价，以下说法中错误的是（ ）。A.如果商标权是自创的，一般应作为无形资产入账B.购入的无形资产按照实际支付的价款计价C.企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价D.商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定。【答案】 ACK3A7P1A3Z7O8S4HG5V6K4Q5M1X9X9Z

41、N2U8W5T6J1J1R973、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）。 A.运杂费和运输损耗费B.材料原价和运输损耗费C.材料原价和运杂费D.运输损耗费和采购及保管费【答案】 CCP3E6T7L8W8O4E10HW2V6Z6J3D5L6Z5ZW4H3N6L7E10O4K1074、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数【答案】 BCF5E6W4K1D7P10T2HT4G7E7I6P9E9M1ZW9C8C3Z2A3S3E175、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工

42、作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（ ）。A.0.065 台班/m3 B.0.072 台班/m3C.13.824m3/台班D.15.360m3/台班【答案】 BCH6I6G6M3Q5E2T9HA10T6D7O2L3E7P5ZT1V7E5Y7L3F2D176、垂直运输费的计算方法通常是（ ）。A.按照施工工期日历天数以“昼夜”为单位计算B.按照施工工期日历天数以“天”为单位计算C.按照施工工期日历天数以“”为单位计算D.按照建筑面积以“天”为单位计算【答案】 BCE8E10T9Z10D10B6Y3HU2T2A7Z6H3R10L10

43、ZL8K1D6L8J6U8A577、我国的工程造价管理体系中，（ ）是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。A.法律法规B.工程造价管理的标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】 DCF3O9I9U5O2Y8L3HD9W4J10N8V3E3P4ZU3N5C7H8R6T2U978、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。 A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致【答案】 BCL1J1C2H8N6M4H3H

44、Z4V8U1I1X9N2B4ZO3Z9L1A2Q7G6J279、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下的工作的时间【答案】 BCY5Z10R10C4N7P4H4HZ5P3Y3G8Q3A5V1ZS6C6D7H2J9K9Y880、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 10时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。A.8.0B.11.0C.12.0D.12.5【答案】 BCE9I5R7L8

45、B2S7R8HA10M8M7S3I2J10X8ZJ10V7N8G10D1Q9H581、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】 CCY2A4Z1O6D2X10Q8HA2K7E7B3A3D5G10ZN2I1X8U3K4A2J982、（2019年真题）在进行建设场址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费【答案】 DCX5M2M5E7R10Z3I6HA2K3O3D2T1Z7G10ZV8S2Q2I7C4K4I983、（2015年真题）按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】 CCH1W8A6U4R2D8B5HE6Z3V3C4H6N6F4ZH9D2K4C9Y5