2022年一级造价师考试题库自我评估300题(精细答案)(山东省专用).docx

《2022年一级造价师考试题库自我评估300题(精细答案)(山东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库自我评估300题(精细答案)(山东省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、已知人工挖某土方1m3 的基本工作时间恰为1 个工日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别古工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额为（ ）工日/10m3。A.13.33 B.13.16 C.13.13 D.12.50【答案】 BCJ3F7F6E3D6P3D10HX2S5G9I4A10H6T8ZD7G8Y1Y1I3H3U22、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（ ）。A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.

2、盈亏平衡系数【答案】 BCY9Y1P4J5S2M9P3HJ5H4A6O4A2U4C2ZX2A7Y6Z5U4L7J83、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 4000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】 CCL6Z2P2C1H10R5N1HB3C3V9Q7F3E9Q6ZS6D1A2S7P3K9X24、（2013年真题）采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A.应付账款预付账款存货年其他费用B.应付账款应收账款存货现金C.应收账

3、款存货预收账款现金D.预付账款现金应收账款存货【答案】 DCM1F5Y2R6B3E6U3HB10K1M2X10Q9I4G5ZK5B1X6W5F6Z1B25、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的（ ）为对象的。A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.建设项目【答案】 CCC4O5D3O5D10L3Q1HV6I8I9S8B10D2X6ZW9I1S7D6U8J7P56、2015 年已建成年产 20 万吨的某化工厂，2017 年拟建年产 100 万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0

4、.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.0.91.0【答案】 BCK3D5D8W7A2E1B5HR1V5C1A7Q6C9A2ZD9E4B5I7F5N6H97、关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）。A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项【答案】 CCQ10X2J5A6T1D6K9HU2W6K6I5I10Z6C2ZE1I7J3Q5T8E1H48、（2021年真题）根据现行标准施工招标文件，下列已完工程，发包人应予

5、计量的是（ ）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】 CCH5D10V1H9I8V8Y4HJ1C3E9Q4K4T10G10ZE10H7D5G4I3U7S69、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为 300 元/台班，租赁费为 100 元/台班，人工工资为 40 元/工日，窝工补贴为 10 元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为 35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 30 个

6、工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 工日；（3）场外大面积停电，停工 2 天，人员窝工 10 工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【答案】 BCG5M6F5S8M5M1G1HK6Y2S3B9Z9R3M3ZX5J10N5W7E9M2Y610、根据建设工程工程量计价规范（GB50500-2013），在招标工程量清单中，关于其他项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.利润.规费和税金B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价

7、信息或参照市场价格估算，列出明细表C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等【答案】 BCD1W7H7F5B1G6T5HV3F4A5L9A6C6I10ZE3B8Q8F8N8H4T311、根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.1 个月B.2 个月C.3 个月D.6 个月【答案】 CCH10F7L2U9B3N4V5HM10Y9S2W6D9T3V6ZP9N4I4R8Y8R10L812、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解

8、释（法释200414号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】 ACN8T9L10A5J5Z7G7HC10Q1B4P7Z1V10L5ZH6V3E4G8J4K8D213、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式 由（ ）组成。 A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算【答案】 DCG2W8Y4

9、T3J8I10E7HG8W2G4F1F4Y3M3ZK6G9F4P5R5H5K414、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（ ）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】 ACQ9J4L10K4I7L5L6HT2J10L8M5C4E1T2ZB3B10Q10H2Q7N3J415、（2014年真题）某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15【答案】

10、 CCC2I9F9N2W5M5Z5HE1E4Q2O7O7Y4W10ZH2T6Q5A10N3F9C916、单台设备试车费属于（ ）。A.联合试运转费B.建设单位管理费C.生产设备费D.设备安装工程费【答案】 DCO2T5M7Y9F10Y2W10HB10Q8Q6J9F6N3Y3ZE8A8O9A4B2F4G817、下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是()A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.工期、费用索赔【答案】 DCY5I7D3Z10S8N10M1HG8T4X6I8W9C7D7ZE9G4Q2I8N9I2S218、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（ ）。 A.

11、作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款【答案】 CCP2G5M8B10P5V9E2HW1U6S4U4I3C6G8ZR6Q4F9R6P2C7F819、根据标准设计施工总承包招标文件的规定，下列不属于

12、投标人须知内容的是（）。A.投标邀请书B.合同授予C.电子招标投标D.投标文件【答案】 ACY10Q2F7H5E6V7F8HM3S2X8A7E6R2Q7ZK1B8Y9W5M4Z2C720、（2015年真题）关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】 CCA5A5E5N1F9N9V7HA1O2C4J9N5F7F2Z

13、L5Y1C9I4V3X2A921、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（ ）。A.工程建设其他费B.建筑安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【答案】 CCV4M3F10Z5M5U4T6HP7M10Z4Y1G7J8Z3ZM2V10D10X1I7Z8N822、砌筑IOm3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个 工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。A. 27. 7 B. 29.0C. 29.2D. 29. 7【答案】 DCL8T3M3B7H5T7O8HC1B7I2Y7U8M3T7ZO9U2U1Y2E1V1U223、

14、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。 A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCO4Q3A7T9J8H6E6HE4Q8Z5O2F7I9M2ZK8M2T7V7W9T10Q924、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】 DCH10J3N8P3J10E10D9HD2I8A6R3C7H1N10ZQ10T4C2Z6I4Z10N525、根据建设工程造价鉴定规范（GB/T512

15、62-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（ ）。A.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】 DCA4G9Y3K4V2B8Q9HT7H3Z4B4O2Y5D4ZH4H2H4T10F9R6P526、（2021年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。A.合同中任何工程量的变化都构成变更B.合同中任何工作的删减都构成变更C.不论何种变更都必须由工程师发出指令D.承包人在任何情况下都不应对

16、永久工程做出更改【答案】 CCS10U10F10X9Q2S6Y5HA6I8R4K4H3S4V3ZH5F6N4I8F1S1T327、（2013年真题）下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】 DCF4D10E5G4J3M8M4HD6X8T3D10S1Y5A6ZQ8T2T5M5N6I7I428、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（ ）。A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证

17、金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封【答案】 CCA10Q6E5C7G4N2Q1HP1K5S7Y10M10I1C9ZE5Y5H10V3H2C2R429、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)及住房和城乡建设部招标文件示范文本的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款【答案

18、】 BCN4N2E6S6Z10I3J8HW6E8D10Q7Z10H8Q10ZK3R6H5T1P6B3F930、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.动作【答案】 ACR2E6A8Q3L4C5M3HG9P6B7E1E9J4S9ZG7O4B2K2M9J5P831、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分D.工料单

19、价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积【答案】 DCR9Z2D4L5M3Y7H1HF7G7W3A1K4B3X5ZJ2M6N1A6T9J1T432、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】 DCV1Y3E9T6Q1I3H9HS6U8T2W5P3Q1L1ZW6V9A2T5E1K10X533、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m

20、3/台班，当机械幅度差系数为 20时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】 CCB1W9B2A6C5I8M1HY8L6J1O1J9Z8G7ZH6Q9M3E6V4S6S234、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（ ）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数【答案】 DCU6J1I9W9F7E10H9HT8O3K5Q10H10V7I10ZX9D4U8B1J9L10K135、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是（）。A.一阶

21、段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计【答案】 ACL5W1R10U3S8B4T8HB2Y8X1R1L2X6K2ZH6B6K7C3I6M9J136、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息【答案】 CCM10X7Y1K3A1U4P5HM3C7V8U8I4Q3B8ZB7V8O4L8T10R4S1037、某国内工程合同

22、对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】 ACF8W7V9S9L7L9C3HE9I3A2C2C4V9R10ZS8C9L2N9C9U9E638、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标

23、限价D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCD8V6C8X6K10L9G3HN3E4F6C10R1B9N8ZK1Z10D10J4M7L5R739、下列有关招标工程量清单中分部分项工程项目清单编制的表述，正确的是（ ）。A.同一招标工程项目中不同的单位工程允许有重码B.项目名称应按专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定C.附录中有两个或两个以上计量单位的，应根据规范的要求选择其中一个确定D.补充项目的工程量计算规则计算结果可以有选择性【答案】 BCE9T4H5Y9H6L2U7HT8C7I3W5L4G4N4ZI1A8D2H3F2B7S940、下列对于测时法的特征描述中，正确的是

24、()。A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测试法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定【答案】 DCP7W8U8E6U4I1W8HE2W1D6J6W8W9T4ZY1W2S10I9R6A8X241、下列能够形成无形资产的费用是（）。A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用【答案】 BCO8H7V10P9Q7W1E8HH5O3V2J3L6K3N8ZZ5E10S4J1U8Y5C642、工程总承包投标人进行标高金报价

25、决策时，首先要进行的工作是（）。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析【答案】 BCA8E2E9C4Q3I5Q6HI6S7K10H1R2Y3S3ZJ4U1L1R4D8E1S943、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500 B.2500 C.4500 D.5500【答案】 CCR10I4D5H4Y10V

26、3U7HZ9G9U5F3M8E7K5ZM7O9P10U9X8U10V744、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】 DCZ2R2U7D4Q9X8S9HJ1V1L4Q10E1S9M8ZI1T9T5H7M3O3C945、有关措施项目清单与计价表的编制规定，下列表述错误的是（）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模

27、板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费作为竞争性费用按规定计价D.可以计算工程量的措施项目，可采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】 CCY3T3R8O3U5N3L4HH1G2W4I6N8N3G2ZZ8I1Y9C1M2R1Z1046、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】 ACT10A5O7W2N4B1

28、0V9HE10W10H9S5V10Y5F10ZV9T6F8P10Q4L9C547、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机具台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】 DCB3S5I4I4L1U4F8HZ6F5B8N8M1N5P5ZE5L2J5T6J4B8E148、下列费用中属于企业管理费的是（ ）。A.劳动保护费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【答案】 ACI8V6A5X7Z9E6Q8HW3R9M3V10R2H5E2ZC1L

29、5S5I2Z6J2E549、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（ ）。A.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效【答案】 ACP9U1K8K10H3Y2C3HM1E10P2C2M7U7R2ZG3L6M3E8X8Y8I450、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为5%，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水

30、泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440【答案】 DCG2M8J8Q9P6I5F10HU1L10D2B1S8D4O6ZQ10H9W8Q5C2I4V851、根据标准施工招标文件，下列工作属于发包人应承担的义务是()。A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件B.组建现场监理机构C.保证施工人员的安全D.负责施工场地周边环境与生态的保护【答案】 ACL9I5R3C10D1V8W7HW7R6Y4R6T8Q10T6ZI3H10Y2X2L5L2V752、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在

31、新的缺陷的，由发包人自行修复C.缺陷责任期最长不超过3年D.保修期自实际竣工日期起计算【答案】 DCB7R4X2R9L2V9W10HU4R3K8F9R7V10S5ZH8M10P9M4D8U3V253、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.待核销基建支出D.未交款【答案】 CCD9B6I10F2Q9P8S5HI2K10M8X1I1A2V9ZJ7Z6H6L7Y6T2Z254、（2014年真题）关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格

32、波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担【答案】 ACF5S3H2K9H8D4G3HD4S7J8D8T2N1S6ZJ5Q10Y3X9T1R1T155、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（ ）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出

33、索赔【答案】 CCV3L6K10Y9I2D4H6HG5W1U4J5J9V1Q9ZP3U6X6O1M8H1J256、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（ ）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】 BCW1W8E7K5T10V1N6HM1L6A6Y1O2A5Q4ZQ9M7F8G7J4H4B857、为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）。A.根据概

34、算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算 B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤 C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险 D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响【答案】 ACZ4E2O1T9U7Y1V3HU6S1Z4Z10F5W8O4ZF7J7U8A2J1I9N858、关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（ ）A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数材料储备定额天数D.采用公式计

35、算法时，施工天数一般按360天计算【答案】 BCT7K6C3Q4M1E6I4HB10Q8P5E4H8C4H4ZK10S10R4D6X2Z6M359、已知某建筑工程施工合同总额为8000 万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（ ）万元。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】 CCM5A8R9W7I4H3S10HH5V5S4C3K7L6Z8ZX1E5V2B2J3S5R660、国外建筑安装工程费用中，施工企业的利润一般为成本的（ ）。A.3%5%B.5%10%C.10%15%D.15%20%【答案】 CCL6X3W1Q1Y5O4

36、V7HC3M4Q5F3X9Y2B1ZI4U7Q4C7D8J5M1061、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计曰工【答案】 BCX9P8F5W1A9T9L7HP1D7V2J7Z1C1Q9ZU6P6M5K6E2E10N762、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（ ）A.施工排本降水 B.文明安全施工C.材料二次搬运 D.环境保护【答案】 ACJ1G3H8B10O7I5Y10HI3K2U8W2R3V6U10ZS9A2Z10I7J1M4T163

37、、下列关于承揽国际工程投标报价的说法，正确的是（）。A.国际上没有统一的概预算定额，报价完全由投标人根据统一的取费标准.招标文件.技术规范等确定B.国外雇佣工人人工工日单价包括基本工资.税金保险费等，但不包括工人上下班交通费C.国外承包工程中的材料.设备的来源渠道有2 种，即当地采购和国内采购D.除去租赁机械，在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械【答案】 DCI5Z4D9H6K6M1S8HB6W7Z8H7R2Y5T10ZB3R1P6A5G7K8H164、（2018年真题）根据FIDIC施工合同条件（2017年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。

38、A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】 BCA5O2B1M10T10M7D9HE6X10Q1R4V3H8L9ZV5E8T7Q1M10V2Y565、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和【答案】 CCH5A5S3V10Q6D3M7HX2W9L1N4D3A2T9ZC4G6W5G7Z1E

39、6F866、EPC总承包模式中承包人应承担的工作（ ）A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工【答案】 ACF7J10G9P9X3I10F10HL6N6U4R4M8I8D9ZG5I7S3J1Q3G5T567、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）专用工具费率B.加工费=设备总重量（1+加工损耗系数）设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】 DCJ6G10W1I2X1A8O10HH2K8M7H6R9F4R3ZA1X

40、1E7Z4Z4F4T868、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，下列费用中，属于通用措施项目费的是()。A.二次搬运费B.垂直运输机械费C.脚手架费D.室内空气污染测试费【答案】 ACD1K6R2J7A7A2F9HM4R7J9K4H1O1Y7ZU7K5J10D8O9D8E769、建设项目的竣工决算包括建设项目()的全部实际费用。A.从筹集开始到项目竣工投产全过程B.从设计开始到项目竣工投产全过程C.从施工开始到项目竣工投产全过程D.从筹集开始到项目竣工验收全过程【答案】 ACD10M3F6T3O1Q5A6HQ9K5N4M5R9K6E10ZA3W3Y2N1E1C5Z270、下

41、列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（ ）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】 DCQ3L6F8P1U10P7U2HA6V8H2N10L9B6R4ZK2N10W6J9X10A7W971、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程

42、质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACI8F9G2Y8I5G7A3HP2E8O6V1I10X1N2ZN3P3Q6N7H5M2K272、工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析【答案】 BCZ3M5W9L8U1J1F5HE3V8Z2V8G9J7L2ZI9E9T7O6P7K9E473、（2018年真题）关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗

43、的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】 ACQ8H8Z9Y7E7M5F10HD1V3F8T7O10R5O4ZV8A6J1E8M3V6R974、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（ ）。A.建设成本上升费用B.项目间接建设成本C.未明确项目准备金D.不可预见准备金【答案】 DCP9U6F3Q3X7J3T3HS1T7P7Y6N9K1P7ZQ7S2L1S6Z3X8E675、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程

44、已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】 ACE7J9G9J5V3R4J2HT3Y6J2K5H3A2A6ZM4K7G7K6M1W1E576、在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（ ）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】 ACR7R5H4F1Z3P2A4HR2W4P8R8M10Y3X10ZN10T7C4F7O3E4Q1077、（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格

45、+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】 DCI7Q4D10E10E5D1L1HW5F3C10H8K9G3G8ZR6O4V1K3N9A8P778、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（ ）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率【答案】 DCV9R7V7B3U6V9H9HP8V8X9U4T2U3W9ZA5E6O5Y10N5C9N379、从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为()。A.文件式信息和非文件式信息B.系统化信息和非系统化信息C.宏观信息和微观信息D.固定信息和流动信息【答案】 BCJ4V2N10E1F4E3I10HB3L4D6A10G3G6K9ZK10S7B3S1C9G5J780、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费【答案】 CCF7V4M9P5B2A9S8HH3J3Q10J9E2G6B9ZX10C10K9W5H3P7S381、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（ ）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价