2022年二级建造师考试题库自测模拟300题(精品带答案)(辽宁省专用).docx

《2022年二级建造师考试题库自测模拟300题(精品带答案)(辽宁省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级建造师考试题库自测模拟300题(精品带答案)(辽宁省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据建设工程安全生产管理条例，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。A.生产企业资质证明B.生产企业营业执照C.生产许可证D.第三方检测合格证明【答案】 CCH9T6Y1Y10V9Y8K8HG10P2I1C1X3F7K10ZB5R5I2W4C8W5J102、关于租赁合同的法律特征，下列说法正确的是（）。A.租赁合同是转移租赁物所有权的合同B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C.在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权D.租赁合同终止时，承租人可以不返还租赁物【答案】 CCZ6G

2、8X3W8O5F1F3HG1V5Q6P3X1N9M9ZG4M9S4D1T3V10V83、（2015年真题）根据注册建造师执业管理办法（试行），注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是( )。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】 CCU3U4T3X9X7L7E6HJ9R1Y6C10L10X8J6ZP7U4Z4N2F10N8W14、按用人单位参保的建筑施工企业应以（）为基数依法缴纳工伤保险费。A.工资总额B.企业净资产C.注册资金D.年收益总额【答案】 ACH9T5G1J10V7U6

3、B6HI4V6G10V8U7W10C9ZC5Y5C7F3F2I2U45、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】 DCC10F4Z9S2G1O5V4HX1X1Y5X1C8I1N10ZV8M4I4P7D9A9R16、关于两阶段招标的说法，正确的是（ ）。A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件D.对于无法精确拟定技术

4、规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【答案】 DCA1X4M6F5B4F2H6HE2B7H3C6D10C6Y9ZA4E10I9A7V2T9W77、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（ ）。A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担D.丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担【答案】 AC

5、Y6W8P6K7D1B4O9HS8O6L5V3U3J10U3ZH2E9B3A1C4M6Y18、（2020年真题）关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限C.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用【答案】 CCA6V6U7Z4G9S3S7HL4P5A5R4A10U9Q9ZD7Q7G7S9Y9K8U79、仲裁机构作出的裁决生效后，一方不履行的，另一方可向（）申请强制执行。A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关【答案

6、】 ACN5S8Z7E7V7D7H8HU10A9W7I9L2X3B8ZX9Z7D2C8L3Y2Y110、不可以成为保险合同受益人的包括（）。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【答案】 DCM9T4X3Y8S6D5V7HW10N2G8J7U7V10E7ZL4P2M3T6U8Y6F611、（2021年真题第2批）下列投标文件中，应当拒收的是（）。A.提前送达的投标文件B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件D.未提交投标保证金的投标文件【答案】 CCV10Q7D4P5L5W6I6HO7O6H3I1Q7F3C4ZR4X8D7J6W6P10F212

7、、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。A.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档B.竣工验收备案必须提交住宅使用说明书C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案【答案】 ACB7Q5S1H3O2C3T10HG6D8W10I2L1B3P2ZY5B9L9C6S2M6U313、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（ ）。A.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日B.当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣

8、工日期C.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持【答案】 BCF9J5K8I3X10G10A9HA1M6I3G7Z6Y5P1ZU2V2B6E7I1Z3S1014、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.承包人放弃优先受偿权不得损害工人的利益B.装饰装修工程不适用优先受偿权C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人的优先受偿权在抵押权人之后【答案】 ACF2L9S10N8O4J7X5HU8L1K6F3C5I1M6ZY10L9F1H1R4Q1N715、以下关于施工

9、现场消防安全职责的说法中正确的是（）。A.对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查B.重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录C.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料D.设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于1人，并持证上岗【答案】 BCM10L9N1C6I9F4Y9HX6H4M6U2V1V4M7ZV7Z4Z8S1E3P7X716、投标人中标某建设工程项目，合同金额6850万元，则以下适宜的履约保证金额为( )。A.650万元B.700万元C.750万元D.800万元【答案】 ACC6S3Z5D2C1O6N9H

10、O7P7E3T10V5G9E5ZM6I1R8B5J4S3Y117、根据安全生产法，生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以15 日以下拘留的是（ ）A.逃匿B.不立即组织抢救C.在事故调查处理期间擅离职守D.谎报、满报事故【答案】 ACE9D9J3Z8B10D3O10HP1M4N2G4S2P5B10ZR8H3Y7K9N6Y7J618、（2020年真题）关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是( )。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限C.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用D

11、.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限【答案】 DCD7M5E2F10K7J8D5HU3Y7Q10G8H4B9K6ZP3A3Q6G3M3C10N519、（2021年第1批真题）关于违约责任免除的说法，正确的是( )。A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】 CCL4W5T6N7C4S8V10HI4B5P9O9T1J5Z3ZB8X4Z4G10B7K10S220、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水 行政主管部门审查同意的

12、 ( )A.水土保持方案 B.水土安全规划C.水土利用方案 D.水土利用标准【答案】 ACZ2A7I3B10F7O10N7HI9Y2U10Z4O9I10T8ZH8G1J1L2Z7X1C621、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员A项，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足资质等级等的相关要求，并应根据企业

13、经营规模、设备管理和生产需要予以增加。A选项有一个前提条件，是按资质的要求。这个时候不考虑面积和造价的影响，所以A的表述是正确的。B项，建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。C项，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。D选项，3、采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。【答案】 ACS5W7R2Y3D4Z7E3HJ8P10O4I10H8H6S5ZS3V2O3M4V8V7N222、民事诉讼的基本特点是

14、（ ）。A.自愿性、强制性、保密性B.公权性、程序性、强制性C.公权性、快捷性、保密性D.自愿性、独立性、快捷性【答案】 BCF5E10N1J9T2A9O10HF2X10V4K10P5I4K5ZY3G2I2C9H2S8N923、根据绿色施工导则，用水效率的说法，正确的是（）A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】 CCR10E6Z9K1V1X6X9HJ8Y7R2K7J8F8B2ZY5H7B5I1L6O8F724、劳动者的下列情形

15、中，用人单位可以随时解除劳动合同的是( )。A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作【答案】 BCT9N9F6M8S3G3C2HA4K1U3G1Q2Z10T8ZT6G8S4C7J9D10W1025、关于施工许可证的申领，下列说法正确的有（ ）A.由施工单位向工程所在地的县级人民政府建设行政主管部门申领B.需要征收房屋的，其进度应达到70%以上C.按照规定应该委托监理的工程已委托监理D.只有全国人大及常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件【答案】 DCX3H3K4Y3R8K2R3HW9H5S

16、7D10D9S7A4ZZ10U5S10G3J4F9C426、关于保证责任的说法，正确的是（ ）。A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月【答案】 CCC8O9Y6K2Z7V4X3HS5S9Z2M9D1G1U4ZX8Z6N6E8Y5U4X427、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。A.本单位负责人B.当地安全生产监督管理部门

17、C.县级以上地方人民政府D.省(自治区、直辖市)安全生产监督管理部门【答案】 ACM10L10Z8X8F5V1U7HK10J10T3E2Q9Y1N2ZK5W9L3C9K10T2K1028、（2016年真题）某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是( )。A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款【答案】 ACQ1D3L4G4J9Y2E8HM2

18、H2I10F10R1O10U8ZA7N4J1X4R3P9O229、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格C.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装D.设置安全生产管理机构的，不用再配备安全生产管理人员【答案】 CCW4L3S4L4X5K8L4HL1Q8N10P1H7G8X2ZN9P4T4R10T1P7D630、关于代理的说法，正确的是（）。A.代理违法事项，由被代理人承担责任B.表见

19、代理因是无权代理，对本人不发生效力C.无权代理可能是由于超越代理权导致的D.转托代理可以不经过被代理人同意【答案】 CCM7Q2R5U10F9G3L10HM8P3R5O5R4M4U4ZW4V6K6U6S8G8X631、甲公司投资的某公建项目招标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二者订立了协议，工程价款改为7600万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲坚持按协议结算。正确的处理是（）。A.合同无效，协议也无效，按无效合同处理B.合同有效，协议有效，但应以协议为结算依据C.合同有效，协议无效，以合同为结算依据D.

20、合同无效，协议有效，以协议为结算依据【答案】 CCX2R4E3L7V2X1S10HU3E4X10T8O8R2Z2ZV3U10W5X2I1H7U332、关于工程勘察，下面说法错误的是( ）。A.工程勘察是工程建设的先行官B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据C.工程勘察成果是编制投标文件的依据D.工程勘察成果是保证施工安全的重要因素和前提条件【答案】 CCF9P4R3Z6G8U8J2HB1R4O3C9P3U5Q3ZW9X6A8Q9X6T8I933、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。A.使用权B.收益权C.地役权D.抵押权【答案】 DCY9V9Z7X7Z8W9K4HN10N10S10A10F

21、7M4P6ZO1Z5I6D5T6H2T934、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（ ）。A. 需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收B. 分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收C. 建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收D. 环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产【答案】 BCD5A9R2W9C6B8D1HM9D4T10E8F7C7T3ZB4A10N8Y1Y10R7G835、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是

22、（）。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】 BCI10U6F9M7V4N3X9HQ8U9C5S5E1Q8G10ZL8C10C5M6G4V4P836、专利权的保护期限开始时间为( )A.10年B.15年C.申请日D.核准注册之日【答案】 CCL1R3H3U2A4W7L8HV5A7G3H3Y2I3N7ZT1T6K3M5E10K3H237、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无

23、误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】 BCL1J7W8G7M3C3J3HR5K7S1C6I10K3E8ZX3C10N6O1Q5K10F738、工程管理人员（），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理【答案】 CCB10L10Y4Q8O1Q5A8HQ3H10I6Y6B1V7I7ZS4R10N6B10Y6T9W239、禁止投标人相互串通投标，除选项( )以外，都

24、视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标【答案】 DCN8H4D3E1V7N5I7HE6Z10R5G4V2U2B3ZL7N10P8A6V8L4D240、关于法律责任的说法，正确的有（）。 A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B.法律明确规定了法律责任的范围和性质C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D.法律责任包括了不利和有利的法律后果【答案】 BCP6Q10P7C1D9T6K9HV7N9K2P9S10O5K9ZU5X6S3L7P4C5S10

25、41、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司，由于乙对上述项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金，对此，下列说法中错误的是（）。A.丙无权要求开发商履行合同B.丙可以要求乙履行合同C.乙可以要求开发商履行合同D.乙应向丙披露委托人【答案】 ACX9K3H4Z3K5J8O10HP4C3O1B1U8Y3O1ZC10V8B6D7U7B8B242、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是（ ）。A.继续履行、消除危险或者赔偿损失B.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C.返还财产、赔礼道歉

26、或者采取补救措施D.恢复原状、赔偿损失或者支付违约金【答案】 BCS2E4M2Q9M7R10W2HX10O7M2E5L3A10X9ZK5Y3E9B3A7I6B643、由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】 CCI7G10M2H6X3N3U3HB6Z9V10X7G3D1O9ZY6Q7T2R6R3P10V244、下列关于法人承担民事责任的说法，正确的

27、是（）。A.能够承担民事责任B.能够独立承担民事责任C.只能以其动产承担民事责任D.只能以其不动产承担民事责任【答案】 BCU10L7C3Y4G5M2Q9HC3W9G4F7L1H8Z7ZE2J1K1C5O8J7M845、（2020年真题）根据生产安全事故应急条例，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A.事故责任单位B.有关人民政府C.应急救援队伍D.事故责任个人【答案】 ACW4F1J9Q2M5U1O10HY4P9Z8F10Y3Z7A9ZR1Q9V6S2Z5B8V346、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）监督下现场取样，并送具有相应资

28、质等级的质量检测单位进行检测。A. 建设单位或监理单位B. 施工企业质量管理部门C. 设计单位或监理单位D. 建设工程质量监督机构【答案】 ACN10I2D10P9S7D2T2HJ4O6B4E6C3C6U10ZQ3K1Y8N7O5N1G247、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（ ）。(2017)A.边界 B.中心 C.毗邻建筑物 D.周边50米【答案】 ACE4K5Z3C3O3B7Q4HN3T10U3W3C5W6O1ZW1L1P2C6O3V4U948、（2021年第1批真题）关于开标的说法，正确的是( )A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行

29、提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】 DCX10X5M1L6S10C9G10HR5O3H2Q8M3O2P6ZJ6U1T7Y7N10A8F649、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，下列表述不符合施工企业资质证书的申请、延续和变更的相关规定的是（ ）。A.建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业企业资质证书有效期为5年，届满需延续的，应在届满3个月前申请办理资质延续C.建筑企业名称、地址、注册资本、法人代表变更，应工商部门办理变更手续后3个月内

30、办理资质变更手续D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级【答案】 CCH10C1M10I1P3R1Y6HN4Y6X3Z8I5V3M1ZI5T4K7R1H1E1P350、某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失。下列说法中，正确的是（ ）。A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】 ACZ10Q5U9V

31、7F7K6E9HC10J4O9Y8A5A4L7ZS3O10N10S9P4N10X551、根据民法典，不可以采用口头形式的合同是（）。A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同【答案】 CCG7L8J1F5M8Q9N3HJ7A2H1H6B6W9T1ZG1G8P7U1Q9D10J352、关于合同解除的说法，正确的是（ ）。A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除【答案】 BCW2L1L4R7R10L6

32、F3HE8L8M7O5M4I10M5ZC9B2F7A4L6J9D853、根据建筑工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可证擅自施工，且又不符合开工条件的，应承担的法律责任是（ ）。A.责令停止施工B.责令停止施工，并对建设单位处以罚款C.责令停止施工，并对施工单位处以罚款D.责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款【答案】 DCF10L3A5O5P7U10E4HX1B7S9J7U5X5D3ZV2Q1D4Q6N8G4D1054、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位 ( )A.可以随时解除劳动合同 B.必须解除劳动合同C.可以解除合同，但应提前30日通知劳动者D.不得解除劳动合同【答

33、案】 ACM2N3M5H1H10Q8H2HX8K9F3U1X2N10G5ZS7P4G1J8R3Y10C155、劳动合同仅约定试用期的，按照劳动合同法的规定，该情形的处理结果为（）。A.该试用期限为劳动合同期限B.按无效劳动合同处理C.按无固定期限劳动合同处理D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理【答案】 ACL8X5O8T7Y10U3Y4HO9P1Q3R1R6V8A3ZR2F4U4S2Y2B6P856、关于编制招标文件及标底，下列说法正确的是（）。A.一个招标项目只能有一个标底，标底应当公开B.招标项目设有标底的，招标人应当在开标前公布C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价

34、D.招标人设有最低投标限价的，应当在招标文件中明确最低投标限价或者最低投标限价的计算方法【答案】 CCU8H5H4O1O4V3P1HA9T9M8S9B9P10O3ZH1I9R1K2S6V4W357、（2017年真题）建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。A.边界B.中心C.毗邻建筑物D.周边50米【答案】 ACR9R6J5O1G4A10T10HN7U5M1Q9A5M5F8ZK9S5P8I8R10F7F358、关于质量保证金，下列说法正确的是（ ）。A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的10%B.当事人约定的工程质量保证金返还期限届满返还

35、C.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满1年返还D.因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自工程通过竣工验收之日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满【答案】 BCS10R8U3S8E5S1H1HO10K1F3T6E1D8U4ZP4X1G2T2J4T2Y159、（2020年12月真题）导致委托代理终止的情形是( )。A.代理期间届满但代理事务未能完成B.被代理人丧失民事行为能力代理人C.因防疫需要被隔离观察D.作为被代理人的法人进入破产程序【答案】 ACR7P6D10P4M2P7K8HP8Y4G9I4J9C7D4ZL3X1V4J8B3J9M360、工

36、程监理单位在对专项施工方案审查时，审查的重点是()A.安全生产投入是否充足B.是否符合工程建设强制性标准C.施工现场人员的安全生产管理能力D.安全技术措施是否得到落实【答案】 BCA9U10X1M1K1J8T10HY2M10O3L10J7G4N3ZY2K2T10Y8A9W1F661、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.注销注册或变更注册【答案】 DCU1R7X10R2G7U6Z5HP1C9M9R8H8U8J6ZH10Y8P2U9P3W5K162、某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位， 该分包工程专项方案的编

37、制者可以是A.施工总承包单位B.专业承包单位C.总承包单位与专业承包单位D.监理单位【答案】 BCS9T7P8N8M6N9I9HL3O6X4Y3N8R10N4ZY8X2J7V7A1Y9V963、根据我国民事诉讼法的规定，不具有执行效力的法律文书是（ ）。A.发生法律效力的民事判决书B.当事人达成的和解协议C.发生法律效力的仲裁调解书D.赋予强制执行效力的公证债权文书【答案】 BCE3N9N7N2R3Q1F7HJ8L2M5B8L5H10I7ZX8H7J5Y5N10W8O464、下列建筑工地使用的材料中，不必实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于

38、拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】 BCN7U4F5W7K4J10U4HX10M7B7S4X8M7S5ZF2D2C2K1X3F1G165、关于计算机软件保护期限的说法，正确的是（ ）A.自然人的软件著作权，保护期截止于自然人死亡后第50年的12月31日B.软件是合作开发的，保护期截止于最先死亡的自然人死亡后第50年的12月31日C.法人或者其他组织的软件著作权，保护期截止于软件首次完成后第50年的12月31日D.软件自开发完成之日起30年内未发表的，不再受到法律的保护【答案】 ACR10R6P8T7K6X1W9HU8H4V4B7H3L9D3ZU6K2J2S6G8B4U

39、166、根据民法典，下列主体属于法人的是（ ）。A.甲施工企业的项目经理部B.乙基金会C.丙公司的分公司D.企业负责人丁【答案】 BCC3P9P10N6X8J9S3HZ5O5K10X5K9P6Y10ZY6I9N1J7B7O2Y867、施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由（ ）承担。A.本人B.项目经理C.项目经理部D.施工企业【答案】 DCB5M10H10W4M3P4M8HR2N4Y2D10Y5A10P9ZX6V4J5R7K9N10D868、被派遣的劳动者在无工作期间，应由劳务派遣单位按月支付当地（）。A.最低工资标准B.最高工资标准C.平均工资标准D.劳务派遣企业最低工资标准【答

40、案】 ACU4H4F3O6H5O7Z10HA3L8P1E3E8X4V5ZO9Y5Z10R4A3B9F969、人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（ ）日。A.1B.5C.10D.26【答案】 DCQ1M4J7V8X6U2X8HR8H9A2A5R8Q9M3ZI2P6K5I3N9I4B970、根据民事诉讼法)，于法院调解的说法，正确的是（ ）。A.调解书的效力低于判决书B.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书C.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解D.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个

41、人协助【答案】 DCF10W9J9W2M10H1S4HW10V8Z10Q6O7K3V10ZY5F1O8C2K6I1V271、装配式预应力混凝土水池壁板缝混凝土浇筑施工质量是水池（）的关键。A.抗浮B.抗变形C.结构强度D.防渗漏【答案】 DCS7P8Y10A5A10S1W8HY8K5P4R4C6U3Q5ZC9K8I1K2G8D1Y772、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（ ）之日起建立。A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资【答案】 BCZ9O2F9J3P3J2F9HD4J6T9M6N7J2F5ZU8N5Q7F5S4J9G973、关于施工企业进行可能危及

42、危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应釆用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】 CCU2B9A5L10Z6R5R3HE10O10F7G4D2U7Q4ZE2J8F7K10M6I3Y874、按照必须招标的工程项目规定，施工单项合同估算价在人民币（ ）以上的建设工程，必须招标。A.50B.100C.200D.400【答案】 DCI2B6D8X2O8Y9Q3HL5Q3O2V6U3B5S10ZF1X9Q8W5E6B2W175、下列关于地役权

43、的表述中，正确的（ ）。A.地役权可以单独转让B.地役权自登记时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】 CCG5F2V7J3Q1Q5F5HC2A10H9M8K6R2N7ZR8E5S9Q2L7G5S576、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（ ）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省级重点文物保护单位的保护

44、范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门同意【答案】 CCA5E3I6O7S4Z2W8HI7R4Q6E1S4G6B4ZJ4P4E9A10I7L4B177、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效；C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持【答案】

45、 BCK1V8N3H1F9N7L8HA1I8T3Y9Y6I8E1ZM9J7N6I6U8D4A778、在买卖合同中，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，所有权已完成法律上的转移的交付方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付【答案】 BCG6B1I4J9B8Z9P1HN9Y2O5G9Q3G2Z8ZT6N1D9C2J10Q3O979、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.国务院C.最高法院D.全国人民代表大会【答案】 ACM8A7Y8O3U7S10O2HN8V1P7C6N3H6I1ZU1H10B4B1T10Z8W180、下列关于建筑市场信用体系建设的说法，正确的是（）。A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成B.地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果C.必要时可公示企业的信用档案D.公告部门在作出答复前可以停止对违法行为记录的公告【答案】 BCP3G2V4K9X4U9W4HE10L6C3A9E7H3Y7ZD8Z1M3Y8K1D9V581、某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（）修改投标文件，并书面通知招标人。A.投标有效期内B.