2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题（各地真题）(海南省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题（各地真题）(海南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题（各地真题）(海南省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价B.降低住宅层高，有利于降低单方造价C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价【答案】 BCZ8M8U8A7D5Y10H5HW5N1J10G2Y7X6I4ZZ2P3H4F8W2D3R52、中小型机械报废回收时的残值率应为()A.2B.3C.4D.5【答案】 DCV3C2V7M10T1A8H5HT2T7Q7F8G3G6A7ZQ9F10F3T3W4W2Y93、根据建设项

2、目经济评价方法与参数（第三版），建设投资由()三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】 CCI4X5F1L9Z8P8F10HT7L3F8C2B9F6X9ZF5Q8Y9M3W4Q4U84、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。A.非生产性建设项目总投资有固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资有固定资产

3、投资和建设期利息组成【答案】 CCZ8F9E5R10I10P8F4HF10O2E7O4J5B8S2ZS3B8A2G2N5L9O15、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。 A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】 DCK7T2T10Z3F4X4B5HR1G8R8L9U7F7T6ZC9M6W9E9B6D9X56、在投资估算的编制中，动态部分的

4、估算应以（ ）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】 ACK5O3P9M9W2A6O7HG9Y5W5P1F7I7P10ZG8Q3V10X8I9M9F37、采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（）。A. 材料费B. 加工费C. 利润D. 外购配套件费【答案】 CCO7B6N1W4V1H6C6HS8R10E9O10W5O2H3ZS7M2V8F6G6X1W28、（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包

5、括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】 CCI9J6X9K8V5Q4I8HX6H8R3V4I9U1N9ZQ3H4T8I7E7Z7W79、下列有关投标文件编制时应遵循的规定，表述正确的是（ ）。A.除招标文件另有规定外，投标人不得提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺B.投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、报价等实质性内容做出响应C.投标文件如有修改，只需改动之处加盖单位章D.评标委员会认为中标的备选投标方案较优的，招标人可以接受该备选投标方案【答案】 DCE2N10I4F3H1Q10U7HS1C1A

6、2Y6Q10O7Z8ZB4P1R9U6G6T6B610、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（ ）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0【答案】 DCJ10J8X3C7X8Q8V6HI4I2A8S4M5X10O9ZV9Y10M2Y8C5U8N311、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建

7、设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】 BCJ4W4U7P7Q6C1C3HB4N6A5V8P7Q10I9ZK8N8C4U4G2A2B612、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（ ）。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】 ACS3Q10M5H4Z4Q2G10HA4T9K3V7Q6U5X1ZU3Z7V1T9X4F8T513、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【

8、答案】 ACM3A6O6V7G10B5H3HM7O4A1Y1Z7C10D10ZR2Z9W5R1U4R1G714、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。A.施工合同签订前的第28 天B.提交投标文件的截止时间前的第28 天C.施工合同签订前的第56 天D.提交投标文件截止时间前的第56 天【答案】 ACY3T10U9U3K10E9O5HA3N4R2R2I8P8H6ZS6F2Q2G7N7A5I215、对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第()天作为基准日。A.7B.14C.28D.30【答案】 CCT1L5A3K

9、6Q10P6V10HM8R3Y9V3L5J4P5ZR10U5O7T3M7G9S816、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 CCU6V8X1H9R6D10A3HQ2R2I7H7I5Q10O8ZI2L5R6T4X3A3N917、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量B.项目编码、项目名称

10、、项目特征、计量方法和工程单价C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】 DCD2N4Q1Z10V1Q2N7HI5H7K1Y4F8Y4R10ZU5M1L3R9F8J1U1018、下列选项中，属于清标工作内容的是（ ）A.项目管理机构评审B.形式评审C.错漏项分析D.资格评审【答案】 CCL9L4J1Y1U3S5Z10HE6J1B6Y2D9D5G8ZZ2W1R5F6U7W2V619、已建项目A主要设备投资占项目静态投资比例60%，拟建项目B需甲设备900台，乙设备600套，价格分别为5万元和6万元，用比例估算法估算B项目静态投资

11、为（）万元。A.20250B.13500C.8100D.4860【答案】 BCF6X6F4Z2U2N3A2HI6T3C7C3E7B6G9ZH4L10Z7I2U10N4D620、编制建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（ ）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【答案】 CCE5H8E4Y1A5T1V6HR3M10Q4C2J7Y5Q2ZV2I9Z1O2M7U7M821、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。A.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类【答案】

12、ACZ7F1U3N9R6H9Z8HU10I8H8Y4I2A9L6ZK5O3V2C1K3K2O922、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（ ）。A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】 CCM7F1D3I5H9W1B2HL10A

13、2M2Y9U8F2Z4ZH1Y10R5A3P2H10Y423、（2018年真题）关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是（）。A.人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成B.材料消耗量材料净用量/（1损耗率）C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇D.机械台班消耗量施工定额机械台班消耗量/（1机械幅度差）【答案】 CCE1W3D1L6F8S8Y4HX5S4V9Q6R10U7H4ZG6D10F8F2B6C3N424、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（ ）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，

14、分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】 CCI2M1M8R3K7U10A10HT10T10H3M5D8K6M9ZC7E7A6W5E8P5G625、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（ ）。A.1.37B.1.39C.1.37D.1.39【答案】 ACM2X10

15、R4U1F7V10K8HH3M6R3Y2H6R10V5ZR8V2I10J2B5T1K226、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（）A.投标联合体没有提交共同协议B.投标文件的大小写金额不一致C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字D.同一投标人提交了两个不同的投标文件【答案】 ACM4E7F9E5S8E10G2HO7Z10F4R4H3F9S5ZX6N5L8C8W5A9H527、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（ ）。A.1500WB

16、.2000WC.2500WD.3000W【答案】 DCI1Z9R7U10H5D10F4HN1K1P5W7X5Z3B2ZC6K6K1B1Y3W1F228、某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项 合同估算价在（ ）万元人民币以上。A. 50 B. 100C. 150 D. 200【答案】 BCE6S2F2R3W1O10B9HS8H5J4Z7F5P10I4ZC7T3Q4B6S10A7H129、下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目固定资产投资的方法是（ ）。A.生产能力指数法B.朗格系数法C.指标估算法D.定额估算法【答案】 BCS1H2X7P9N7Z10

17、D6HF8L2T2C10U2U4S4ZI4Z7R2Q3J9J8C430、下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备费为基数乘以一定费率计算【答案】 CCM8P1L6N10T2B8Y7HP10W2M2U6T6G3D1ZS2W10A10A5C9I4E331、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、

18、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单【答案】 ACW7M3Z3A1Y3H10F10HG8G8L2X10H5Q7K6ZC7Q5B1L3Y8T7Q632、（2013年真题）关于投标保证金，下列说法中正确的是（）。A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2%B.招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同【答案】 DCL3Q5K10Q6V4B10V6HK4P5I6P2L9F5C2ZW3Z3W5A9P2Z9B1033、下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与

19、基价汇总表中的是()。A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费【答案】 DCB10W10V8U10K1W4R8HG9M1G7A10I6E7V9ZB9T6I6U3H10T2O134、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】 BCW3Q4D1O5X6A8E5HX3V1Z1Z5U9D8L7ZR10N3U8S9U1E10H135、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（ ）。A.指标估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】 BCP10R2B2L5F2H9A9HF9R4A3V1X1C8P5ZJ

20、8I9J1C8C6G1S536、已知某工程项目年度工程总价为1000万元，材料比例为40%，日历天按照365天计算，其中双休日共104天，法定假日11天。有关材料购买的系列时间包括：在途天数10天，加工天数5天，整理天数2天，供应间隔天数15天，保险天数10天，则按照公式法计算的工程预付款数额为（）万元。A.67.20B.46.03C.64.37D.43.84【答案】 BCX1V9F7L2S8Z5K3HC2U6J9A8Y3T6S10ZI9F4H9B2F8T8S237、下列属于工程建设其他费用中建设期计列的生产经营费的是（ ）。A.引进技术和引进设备其他费B.人员培训及提前进场费C.建设单位管理

21、费D.工程监理费【答案】 BCZ9Y8P2S9K3K7J10HD8V7E8V3P8T3C3ZR7L10G9R9Q9B6X638、（2013年真题）工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】 ACJ5A1T10E4A1V10Q2HW4A8E3R1L7P10P1ZN3W1A6G7H3Z9C839、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（ ）。A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法【答案】 B

22、CQ3K10Z2E2S10R7P3HO9Y7S7Z6W2V1U7ZD8L5P6H7B10Z7F640、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。 A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】 CCC6R2U3C3J4M2A6HF4Y5F10B10E9J8D1ZB4O7X5V8L3G6J841、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（ ）。A.因工程损害导致的第三方人员伤

23、亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失【答案】 ACW6V1T1D7F6W4H1HO9T4Z8O9N1S2P6ZG10T6C2N2P10H10E142、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10%，其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%，钢筋占20%、人工费占15%，其他费用占35%，则该公路工程预付款起扣点为（ ）万元。A.2538B.2400C.2700D.1950【答案】 BCB4B1C5C9W3T10B5HB5S1N8Q4Q4W8E2ZU4I2A1M4I5Q10D443、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/

24、台班，当机械幅度差系数为 20时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】 CCE8U9M5R5S4S2C6HW8J7S2D8W4F8E9ZF9D4G6W2K10M4C944、根据计时观测资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（ ）m3/工日。A.8.621B.8.772C.9.174D.14.493【答案】 BCP7B4P8K2C7G7

25、F5HJ9S9T2Y9S4D6T4ZO10V6S2X4C1Y4M945、（2017年真题）项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【答案】 CCX1A7P5D9F3C3Y7HE5J2Q3V6J7V9O1ZZ7A10R7C4R1T4B246、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/

26、m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】 BCG6B8K1G6J4P7A8HI6E6D1M3H5B6Y1ZO2K8U6H6B8D1H947、（2021年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】 CCI10X10B7Y6E2V6R4HC9J5F7G8X3E7B6ZR3Y2J9N8R2W5Q648、在测定定额所采用的方法中，测时法用于测定（ ）。A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间

27、【答案】 ACZ5J7Q1D7F8M10V7HJ5C5V2V5T8E1S4ZN10T8Z1T5J5L10N949、下列对于K周从低到高排序正确的是（ ）。A.圆形、矩形、L形、T形B.圆形、正方形、矩形、L形C.矩形、正方形、T形、L形D.矩形、长方形、L形、T形【答案】 BCH10S6F9T4X9I3X2HO8Z3X5S5C10U2T8ZO8J8K6L7H6I2T350、下列关于保修的意义，说法错误的是（）。A. 保修的经济责任应由有关责任方承担B. 工程质量保修是一种售后服务方式C. 是建筑法规定的承包人、发包人等的质量责任D. 工程质量保修制度是国家所确定的重要法律制度【答案】 CCT5

28、D2R7G10L8Q2P9HJ3P4B8E1D10W6K1ZH3E5F7I7Q1Q1I851、某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为()。A.60.40B.62.20C.65.40D.67.20【答案】 ACQ10P2U10Y3H4D4A9HY5C2T2G4B7U8F5ZL8E6C8F4Z3W3A752、某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECE/GC1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为 8000 万元，工程建设

29、其他费用为 800 万元，基本预备费为 880 万元，价差预备费为 120 万元，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目建设投资估算为（ ）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】 BCY8R7A2Q1S6T5J6HG3U3X1E6Y3U6V5ZG4T9Y2P1Z4N7W1053、下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标结果只能在交易场所公示C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉

30、情况，应一并公示【答案】 DCG8D3C3E7F4I1R7HP10J2Y8L7R4W2W3ZJ7F6J1L1U4Y1R554、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的35计算B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5计算C.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1计算D.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的11.5计算【答案】 ACG8C1L8J8E7Z8M9HZ4K9W7E8U8O6K4ZL8N7U6F2Q1Q1M155、下列内容中属于投资估算分析的是（ ）。A.分

31、析主要技术经济指标B.分析有关参数、率值的选定C.分析影响投资的主要因素D.分析估算编制方法【答案】 CCI1H2A8A2N2L5S4HS7F1E7X1Y2H2P9ZK8C3W9N1M8V6N256、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免的中断工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】 BCT10O9E4Z2J3P10R8HT3N7O1W4N4V9I5ZO9S2O10U4O8N8E457、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是（）。A.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约

32、束力B.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力C.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力D.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力【答案】 ACX6R10A7Q9T5E5D4HS10I1R3S1M7V9Z2ZM6W6H7T2U10Z3A458、根据建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本规定，在承包 人完成金额累计达到合,同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例 是（ ）。A. 10% B. 15%C. 20% D. 25%【答案】 ACG6Y3P10

33、I7Z6R5J5HO2K3M5C8T2C6W8ZH7G5N8M1P3J5C759、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】 DCX5Z3N1R7Z4R2S4HY8R10K2J9I10W5V2ZN7S8E2N3D9B3R760、有关工期索赔时应注意的问题，下列表述中正确的是（ ）。A.可原谅的延期对非关

34、键线路工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，应给予相应的工期顺延B.可原谅的延期通常都应给予相应的费用补偿C.承包人的原因造成被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上的施工内容，应给予相应的工期顺延D.只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期【答案】 ACE10S2B4A7T6N10X4HD3R2I1O7R5B10R5ZN3H7T9W5R8T5G661、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费.间接费.利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用

35、.工程建设其他费用和预备费之和【答案】 ACE9O1Q10E9X6F8Q10HF4R6D8U1M8Q1V9ZX10F6G6H1N8X1Y262、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的（ ）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【答案】 ACK4N9Z4Q8H9S10Y7HM4K9V4A3T10C7K1ZC9A2W9U1D3P2Q263、某地2021年拟建一座年产30万吨的化工厂，该地区2019年建成的年产20万吨相同产品的类似项目实际建设

36、投资为8000万元。2019年和2021年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.8，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨6%。则该项目的静态投资为（ ）万元。A.12432.97B.11361.69C.9857.14D.10786.56【答案】 BCK9U9C10R9C2L10N2HB9R5A2K5C8Y10C3ZF4F3D4E9G2V3Q264、（2011年真题）根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算

37、基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】 BCG3H7D8I6M6Y1X3HN8Q7R8O7M3C4T9ZV4N9W7B5A6E1A1065、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中不应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是（ ）。A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.产权不归属本单位的送变电站建设费D.产权不归属本单位的地下管道建设费【答案】 ACU7N6G2G8I3X6U6HU10H7T7R4J10F4H10ZS2U5D1I3Z9U10O166、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付

38、、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACX9L8Y2M9O2I8V7HE1V1I2P5X8Y10I8ZB1C2L5A7E3K6L167、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】 CCV3T1K5Y5K3L4Z3HM9O4F3Y8Q10N4Z4ZM4J6S9B1A8M3T468、下列对工程结算价款纠纷处理的是（ ）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据

39、B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCM5C1S7C5I4Z3W9HU9I10L9R3K4A10M1ZU4G4W4E1I5X4N969、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数【答案】 ACU3D1F8D6M3H10

40、W5HM6T6W7U3T1I7Y9ZF3P8I1C8U10U1C870、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()。A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】 ACV2V8B8P5U4A5U8HY2O1B10N1K3K6Q1ZY1J7U4R1S8X4L571、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3，则增值税的计算基数为()A.直接费

41、+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】 DCZ5X6B9S1I7G7V5HN8K6Y6S5J10B10X5ZY5P2P9A3O6S10E172、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（ ）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCZ4C3A10X7F5B5M7HY2Z3Y4E7V7G3Z8ZK3T3M1K6F3A1

42、Q873、根据建设工程量清单计价规范（GB 50500-2013）,关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。 A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】 BCG5Y10K6A4N4X7A7HW8S6M9Y8J7L10N3ZB1X7X3Z3U2R3M274、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水

43、泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3，则该工程实际结算款额为（ ）万元。A.620B.597.5C.530D.470【答案】 BCD7D1E1L5W9H7W1HR3A3H7H9K8F8Q4ZL4G7S5K6W4P3T875、关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是()。A.对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除B.对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除C.对用新增供应来满足项目的投人品，流转税不应剔除D.对挤占原有用户需求来满足项目的投人品，应剔除流转税【答案】 ACF1E6P2T9D7P3R5HW7T9L10L3D1Y6N2ZA2N8W5U1N5

44、Y5E276、通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。A.0.949B.0.994C.0.989D.1.307【答案】 CCF7Y5X5D8M2A9R2HZ4F2H2U3R1I7O9ZX6A5R9R6L8X10K1077、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很

45、难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】 CCY1B6Y5P5M9C9B9HA10Q10T4U2Q10R4K10ZK6N10M9D6F4U4T978、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（ ）。A.应结合市场需要确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法【答案】 BCY4F7N9T1W6X4G4HI6Y4H1M1B9N3Y8ZA3M10V6U10S7C8N179、（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高【答案】 CCQ7B2X7E1X1H5J8HQ5X6J1Z7M10T5Z6ZH4C3C1E1H3E10Z280、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费定额材料费C.定额人工费定额施工机具使用费D.定额人工费定额材料费定额施工机具使用费【答案】 BCM9A2Q2I2L9U5K1HX3X9O1L9W1J6G6ZS2P5N3U4F8Y2P781、按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目，以下各项