桥梁工程桩基施工合同5篇范文.docx

《桥梁工程桩基施工合同5篇范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桥梁工程桩基施工合同5篇范文.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、桥梁工程桩基施工合同5篇范文 第一篇：桥梁工程桩基施工合同 漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程 桩基工程施工合同 总承包单位甲方：以下简称甲方 桩基施工方乙方：以下简称乙方 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、 行政法规，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，双方就漳州市平和县长乐乡连 心桥改建工程钻孔灌注桩工程施工事项经友好协商一样，订立本合同，以资共同遵守。 1.工程概况： 1.1工程名称：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程 1.2工程地点：平和县长乐乡联三村。 1.3承包范围：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程 1.4承包方式：清包工 1.5质量标准：合

2、格 1.6工期：70天 2.工作内容: 2.1乙方负责承包机械安装，焊接锤牙，对位，修理保养钻机，冲击成孔，灌注水下 混凝土，做好桩基施工原始记录。 3.合同价款： 3.1承包方式：包清工-综合单价430元/m，桩径：1.2m，按成孔实际孔深计算为准。如遇到孤石，双方另行协商。 3.2不含施工用电费，机械，材料费。 3.3不包含护壁钢筋材料费，如开钻后现场实际需要由甲方供应材料，乙方负责施工。 4.付款结算方式： 4.1 乙方施工人员及机具进场后先预支生活材料费。 4.2施工过程按月进度款的90%支付。 4.3本桩基工程全部完工后一周内结清全部工程余款。 5.双方责任： 5.1甲方责任 5.1

3、.1对乙方进行技术、质量、平安文明施工及工期交底； 5.1.2现场免费供应乙方生活用水、用电，堆放场地及乙方工作人员住宿条件； 5.1.3甲方负责桩基进出场的机械费用，包括施工期间负责机械协作乙方移机、清理泥 浆池以及泥浆外运。 5.1.4在钻孔施工期间遇到地质与地勘资料有误差，如遇到孤石而导致偏孔，由甲方承 担责任并刚好处理且不影响到施工。 5.1.5施工期间如遇到村民阻拦、停电、机械不齐备、混凝土、钢筋笼供应不刚好等造 成乙方不能正常施工超过48小时，甲方要负责乙方确定费用。 5.1.6负责做好施工人员和施工设备的平安防护。并应提前对乙方的施工人员和施工设 备购置建设工程应购置的相应保险。

4、 5.1.7根据合约按时支付工程款。 5.2乙方责任 5.2.1乙方为本合同项目下劳务班组员工的全权代表，对用于本项目内全体员工的劳动 力资源合法性、劳动酬劳；听从甲方项目部统一管理，依据甲方技术、质量、平安文 明施工及工期交底内容组织施工； 5.2.3保证进场人员、材料、设备的数量、规格及技术等级满意本专业工程要求； 5.2.4严格执行施工规范，按质量标准、规范和设计要求进行施工、检查和验收，施工 质量符合设计及施工规范要求。 5.2.5严格执行平安操作规程，依据施工规范要求组织对所属员工的平安教化、培训、 交底、检查、实施；如在施工期间发生意外工伤事故，费用在一万元以内由乙方自行 担当，工

5、伤费用超出一万元部分由甲乙双方按6:4的比例共同担当。 6.合同生效 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报本项目业主备案；本合同自双方代表 签字生效，双方结清工程款后本合同自动失效。 甲方代表：乙方代表： 电话：电话：日期：年月日 2 其次篇：桥梁桩基工程施工分包合同(修改) 桥梁桩基工程施工协议书 发包人：东莞市力丰建设工程有限公司以下简称甲方 承包人：以下简称乙方 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，乙方已充分了解工地的现状，甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一样看法，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 环城路

6、与西南路交叉口改造工程、东莞生态园龙岗大道修改段一标 工程地点： 东莞市东城区、寮步镇、石排镇 承包范围： 施工图设计范围内的匝道桥、人行天桥桩基工程 承包规模： 匝道桥共30条桩基嵌岩桩，其中1.4m桩基6条约317M3、1.2M 桩基24条约814M3；人行天桥共15条桩基，其中1.0M嵌岩桩10条含生态园龙岗大道一标桩基8条，约44M3、1.0M摩擦桩5条约80M3，合计45条约1031M/ 1255M3。 二、工程承包方式及内容 1、乙方承包方式：包工、包机械吊机、水电除外、不包主材砼、钢筋、检测 管，但包其他零星及损耗性材料等、包进度、包平安、包质量主材责任除外。 2、乙方承包以下内

7、容: 包定位、埋设护筒、成孔、清孔、钢筋笼制安、埋设检测管、 下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运包泥浆池和解决排放地点，甲方供应挖机开挖泥浆池等全部施工工序内容及平安文明施工维护防护材料甲方负责、包机械场内场外转运、包生活及住宿，包人身平安等。 三、合同工期及机械要求 以业主或监理单位要求工程进度及机械数量为准。 四、质量标准 1、本工程质量标准要求到达国家或行业质量检验评定的合格标准。 2、本工程质量除必需到达以上标准外，还应满意招标文件第七章中的技术标准和要求。 五、合同金额及付款方式 1、合同金额：接受固定单价只计砼和钢筋，并不计桩，只计有效桩长，其他未说明的项目费用均已包含在单价内，固定单价为

8、：1.4M、1.2M桩砼265元/M3；1.0M桩砼300元/M3；钢筋制安420元/T，另龙岗大道进出场补助壹万元，费另定 合同总价为人民币 ￥336915元，结算总价按实际成桩量计算。如乙方因自身缘由中途退场，工程款只结算合格桩基的70%。 2、付款方式：承包方按业主或监理单位要求的机械设备、人员进场后起先施工时，付生活费总量为初定合同总价的 10 %,每检测完成20条桩支付已完工程量的 70 %预付款在第一次扣除，全部完工并经相关部门检测验收合格后2个月内结清剩余款项。 六、计量方式 设计图纸数量只作参考，进度款按初验合格的成桩量计算砼按M 3、钢筋按T，最终结算按经相关部门检测验收合格

9、的成桩量计算砼按M 3、钢筋按T。成桩量=凿除桩头后的设计成桩顶标高-终孔桩底标高*3.14*设计直径/2。 七、双方责任与义务 1、甲方：1负责协调业主、监理和其他单位，负责供应施工场地、测量放线和初 期的平安围蔽。 2负责总体管理，根据业主、监理单位要求支配施工进度和施工部位。 3负责组织协调检测验收工作。 4负责供应主材钢筋、砼、检测管、水电和吊机，不包除此外的其他 全部材料及机械设备。 5至少支配1名技术主管负责此工程项目的管理和协调工作。 2、乙方：1按甲方要求施工，支配人员协作施工过程中的检测验收工作。 2负责除以上主材、水电和吊机外的其他全部材料及机械设备、工具。 3负责钻孔设备

10、场内转运。 4负责该工程范围内的平安和文明施工，具体按国家、广东省及东莞 市有关的平安文明施工法律、法规、规范和强制执行，由此造成的损失 金额由承包人全额担当。 5开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物状况，乙方施工过程中 负责爱惜已探明的地下管线及障碍物等，如因乙方缘由造成损坏的，由 乙方全额负责赔偿。 6负责除混凝土强度外出现的工程质量问题，比方检测觉察断桩或沉 渣过大等不合格状况，由此造成返工和其他损失费用由承包人全额承 担，如乙方认为混凝土质量达不到要求可以拒绝接收。 7乙方自行解决工人住宿及生活问题。 8如由于乙方不按要求施工，造成进度滞后，每滞后一天惩处 1000 元，造成质量问题

11、，除赔偿金及返工费用外，每次罚款￥5000 元，造 成平安问题，除赔偿金外，每次罚款￥2000 元，不听从管理每次罚款 2￥500 元，另泥浆如污染现状路面每次罚款 ￥500 元。 9至少支配1名现场主管负责内部管理和协调工作，同时协作甲方工作，工地现场人员的着装、平安帽等需按项目部统一要求自行配臵。 10单价已包含各种保险费用，乙方自行购置自身及工人的全部保险， 除甲方机械缘由损害乙方外，全部的平安责任自行负责费用。 八、工程变更 如出现设计图变更按变更文件施工，工程量以变更审批文件为上限，超过部分不予计量，计算方法按第六条执行；单价按第五.1执行，如出现新施工项目重新协商定价。 九、其他要

12、求 甲方现场主管负责人为 白冰环城路与西南路交叉口改造工程，电话: 18602080488，曾纪锋东莞生态园龙岗大道修改段一标，电话:13723562683。 乙方现场主管负责人为，电话：。 十、争议解决方式 当双方发生争议时，可以通过友好协商解决，协商不成任何一方可向工程所在地人民法院起诉解决。 十一、合同生效 合同双方当事人商定本合同自双方签字后，于当天生效，至结清剩余结算款额时终止。 本合同原件一式两份，发、承包人各执一份，具同等效力。未尽事宜，双方协商解决。 发包人代表：承 包 人： 联系电话：身份证号： 签字日期：联系电话： 签字日期： 第三篇：桥梁桩基施工承包合同 合同编号：ZCB

13、GD2ZJLWFB12-03 桥梁桩基施工 * 工程劳务承包合同 发包人：*项目经理部 承包人：* 1 *桥梁桩基施工 工程劳务承包合同 发包方：*项目经理部以下简称甲方 承包方：*以下简称乙方 甲方因建设*工程施工总承包项目工程，需要托付乙方进行*桥梁桩基成孔工程施工，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商，本着自愿互利的原则，根据中华人民共和国合同法的有关规定，签订如下协议，以兹双方共同遵守。 第一条 、工程项目 1、工程名称：*。 2、工程地点：*。 3、工程范围：*12#至26#墩桩基，共计43棵，不包括2022年6月13日前已完成浇筑的26棵桩。 4、工作内容：本工程接受冲击

14、钻钻孔工艺。 1桩基成孔：乙方需负责的工作包括但不限于桩基钻孔设备供应、装卸，供应钢护筒，负责钻孔、焊钻头、出渣、加水、造浆护壁、清孔含二次清孔。 2钢筋加工：工作内容包括桩基钢筋笼的加工、制作；声测管截断、封头及安装；套管制作、焊接；对接、定位、焊接、固定、临时支撑爱惜及协作安装钢筋笼等。 3混凝土浇筑：工作内容包括桩身砼灌注以及所需的人工、导管等，甲方供应吊车关心。 其次条、承包方式 1、本工程实行劳务综合单价承包，分包综合单价为630元/m，合同总额为： 陆拾叁万叁仟肆佰叁拾伍 元￥ 633435.00元，详见工程量清单。 2 西府营南2桥桩基工程量清单(12#-26#墩桩基子目号子目名

15、称单位数量单价合价说明09-403-1基础钢筋(灌注桩)光圆钢筋HPB2 35、HPB300带肋钢筋HRB3 35、-bHRB40009-405-1钻孔灌注桩-a-a-b合计桩径1200mm桩径1500mmkgkg2926.7166310.90.40.4117166524mm12677263063079380486360633435 2、工程量的计算：乙方工程量以进场后甲方支配的桥位桩基工程量为准。灌注桩结算长度为自然原地面至终孔桩底的长度，钢筋加工结算工程数量以图纸设计数量为根据，依据乙方实际完成，且经甲方验收合格签认后的数量予以计量。 3、工程量清单中所列项目数量为暂定数量，清单中数量的变

16、动丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的全部责任和义务。 4、如乙方在合同工期内按合同规定完本钱工程，甲方赐予乙方一次性五万元的嘉奖。如出现非乙方缘由造成乙方钻机窝工，按每机每天800元补偿给乙方。 5、税金：本工程营业税、城市维护建设税及教化附加税由甲方缴纳。 第三条、质量保证金 工程质保金为合同总价的 5 %，甲方在每期结算款中按 5 %扣除。 第四条、工程及材料预付款 本工程无预付款。 第五条、工程期限 1、合同有效期：本合同从合同签订之日起至最终结算完成终止。 2、合同工期：2022年6月14日至2022年9月30日施工过程中如遇不行抗力及其他非

17、乙方缘由造成停工的，工期顺延。 第六条、工程结算程序和方式 1、每月20日前由乙方按照甲方验收签证且符合本合同商定和计量规范要求的工程量上报工程计量及结算资料。 2、甲方合约部根据甲方工程技术部、测量对已完工程数量和质量的验收资料、相关部门结算会签看法办理工程结算单，报项目经理签批。乙方只能凭甲方合同签订 3 人签认的工程量为有效工程量，方能作为结算根据，其他一切人员签认的工程量，不能作为乙方的结算根据。 3、乙方必需按月刚好结算，当月未上报计量及结算资料时，不予结算，不支付工程款。项目验收合格办理结算，结算手续办理完后经甲方上级公司审批后支付工程结算款。 4、完工结算：乙方所完成的工程项目按

18、合同完工后，办理了退场手续，签订了退场协议，甲方才给乙方办理完工结算。完工结算时如无质量问题，返还乙方所扣质量保证金。 第七条、材料供应 1、本工程运用电费由甲方担当，甲方供电供应接口至甲方配电箱，乙方自行配置电缆等从甲方配电箱接电，此电缆费用由乙方自行担当。 2、本工程钻孔灌注桩结构所用混凝土由甲方供应，甲方供应的混凝土仅运输至施工现场，乙方负责混凝土灌注。钻孔灌注桩结构所用钢筋、声测管原材料由甲方供应并运输至施工现场。 3、钻孔造浆所需黄土由甲方供应并运输至施工现场。 4、本工程所需的钻机设备由乙方供应，乙方必需按本工程需要投入相应的机械设备，其数量、规格、性能必需满意甲方、监理、业主要求

19、，其平安指标必需满意平安文明生产相关规定、乙方必需定期对投入机械设备依据有关平安规定进行平安检测、标定。乙方为完本钱工程投入机械设备的供应、运输、安检、修理、人员工资、燃油费、养路费、税费等全部费用已包含在工程量清单相应单价中。 乙方机械操作及特种工作业人员须按有关规定进行培训、考核，乙方机械操作及特种工作业人 员必需持有有关部门颁发的证书，其费用已包含在工程量清单相应单价中。 5、乙方必需在甲方工程师指导下进行钢筋加工、桩基成孔施工，如因乙方不听甲方指挥造成钢筋、声测管、混凝土超耗，由此发生的一切超耗材料费用及损失由乙方担当。 6、临时住房由甲方供应。 第八条、甲方的权利和义务 1、甲方负责

20、对乙方的施工指导、监督和协调，刚好组织人员对乙方进行技术、平安交底。 4 2、甲方委派现场工程师，根据项目技术规范的标准要求，对乙方的工程进度、工程质量和平安生产等督查，负责与业主、监理工程师联系，进行工程中间验收，负责有关签证。 3、甲方负责施工现场的三通一平，负责供应黄土，供应机械挖掘机、吊车协作乙方的桩基施工。 第九条、乙方的权利和义务 1、乙方进场的施工设备性能必需满意现场施工需要，确保每天至少7台钻机能正常施工。如甲方认为进场的施工设备无法满意施工质量需要时，乙方应马上更换甲方同意的施工设备，所发生的相关费用由乙方担当，并担当因此给甲方带来的经济损失。 2、乙方必需依据甲方工程师要求

21、填写钻孔记录，并刚好送交甲方指定人员签收保管，在甲方工程师指导下做好混凝土试块。 3、乙方必需严格遵守国家及地方政府关于施工企业管理及当地劳务市场管理的相关法律、法规及条例，特殊工种必需持证上岗，任何因为乙方违背上述条例造成的案件、事故、事务等的经济责任及法律责任均由乙方担当，因此造成的甲方的经济损失由乙方担当。 第十条、其他 1、乙方在本合同外的一切债权债务与甲方无关，乙方与任何第三方签订的经济及其他合同协议等，甲方均不担当任何连带责任。 2、乙方应主动协作甲方做好迎接有关部门和领导的检查工作。 3、其他未尽事宜，针对具体状况协商解决，并作为本合同的补充条款。 4、本合同管辖地为北京市怀柔区

22、人民法院。 5、本合同经双方签字盖章后生效，最终结算完毕后自动失效。 6、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。 甲方公章： 乙方公章： 甲方法定代表人： 乙方法定代表人： 或代理人： 或代理人： 5 第四篇：桥梁桩基工程施工协议书 桥梁桩基工程施工协议书 发包人：以下简称甲方 承包人： 以下简称乙方 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，乙方已充分了解工地的现状，甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一样看法，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称：S320陕西彬县至华亭公路工程一标段 工程地点： 平凉市灵台县 承包范围： 施工

23、图设计范围内桩基工程 承包规模：共48条桩基其中1.4m桩基34条约487m、1.5M 桩基18条约327m； 二、工程承包方式及内容 1、乙方承包方式：包工、包机械吊机、水电除外、不包主材砼、钢筋、检测 管，但包其他零星及损耗性材料等、包进度、包平安、包质量主材责任除外。 2、乙方承包以下内容: 包定位、埋设护筒、成孔、清孔、 下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运包泥浆池和解决排放地点，甲方供应挖机开挖泥浆池等全部施工工序内容及平安文明施工维护防护材料甲方负责、包机械场内场外转运、包生活及住宿，包人身平安等。 三、合同工期及机械要求 以甲方或项目部要求工程进度及机械数量为准。 四、质量标准 1、本工程

24、质量标准要求到达国家或行业质量检验评定的合格标准。 2、本工程质量除必需到达以上标准外，还应满意项目部技术交底中的要求。 五、合同金额及付款方式 1、合同金额：接受固定单价，只计有效桩长，其他未说明的项目费用均已包含在单价内，固定单价为：1.4M桩元/m；1.5M桩元/m；合同总价为人民币 ￥元，结算总价按实际成桩量计算。如乙方因自身缘由中途退场，工程款只结算合格桩基的70%。 2、付款方式：每月根据检测完成桩支付已完工程量的 70 %预付款在第一次扣除，全部完工并经相关部门检测验收合格后2个月内结清剩余款项。 六、计量方式 设计图纸数量只作参考，进度款按初验合格的成桩量计算砼按M 3、钢筋按

25、T，最终结算按经相关部门检测验收合格的成桩量计算砼按M 3、钢筋按T。成桩量=凿除桩头后的设计成桩顶标高-终孔桩底标高。 七、双方责任与义务 1、甲方： 1负责协调项目部、监理和其他单位，负责供应施工场地、测量放线和初 期的平安围护。 2负责总体管理，根据项目部、监理单位要求支配施工进度和施工部位。 3负责组织协调检测验收工作。 4负责供应主材钢筋笼、砼、检测管、水电和吊机，不包除此外的其他全部材料及机械设备。 5至少支配1名技术主管负责此工程项目的管理和协调工作。 2、乙方： 1按甲方要求施工，支配人员协作施工过程中的检测验收工作包括取样，填写钻孔记录；根据项目部所放的桩位校正钻机。 2负责

26、除以上主材、水电和吊机外的其他全部材料及机械设备、工具。 3负责钻孔设备场内转运吊车甲方供应。 4负责该工程范围内的平安和文明施工，具体按国家、甘肃省及平凉市灵台县有关的平安文明施工法律、法规、规范和强制执行，由此造成的损失金额由承包人全额担当。 5开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物状况，乙方施工过程中 负责爱惜已探明的地下管线及障碍物等，如因乙方缘由造成损坏的，由乙方全额负责赔偿。 6负责除混凝土强度外出现的工程质量问题，比方检测觉察断桩或沉渣过大或桩位偏差过大等不合格状况，由此造成返工和其他损失费用由承包人全额担当，如乙方认为混凝土质量达不到要求可以拒绝接收。 7乙方自行解决工人住宿及

27、生活问题。 8如由于乙方不按要求施工，造成进度滞后，每滞后一天惩处 1000元，造成质量问题，除赔偿金及返工费用外，每次罚款￥5000 元，造成平安问题，除赔偿金外，每次罚款￥2000 元，不听从管理每次罚款￥500 元，另泥浆如污染现状路面每次罚款 ￥500 元。 9至少支配1名现场主管负责内部管理和协调工作，同时协作甲方工作，工地现场人员的着装、平安帽等需按项目部统一要求自行配置。 10单价已包含各种保险费用，乙方自行购置自身及工人的全部保险，全部的平安责任自行负责费用。 八、工程变更： 如出现设计图变更按变更文件施工，工程量以变更审批文件为准，超过部分不予计量，如出现新施工项目重新协商定

28、价。 九、争议解决方式：当双方发生争议时，可以通过友好协商解决，协商不成任何一方可向工程所在地人民法院起诉解决。 十、合同生效：合同双方当事人商定本合同自双方签字后，于当天生效，至结清剩余结算款额时终止。 本合同原件一式两份，发、承包人各执一份，具同等效力。未尽事宜，双方协商解决。 发包人代表： 承 包 人： 联系电话： 身份证号： 签字日期： 联系电话： 签字日期： 第五篇：桩基工程施工合同 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 按照中华人民共和国合同法和中华人民拷和国建筑法及国家对基本建设管理的规定，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，结合本工程具体状况，经双方协商一样，现就明确互相权利、

29、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 其次条 承包方式： 第三条 承包范围： 第四条 合面价款 1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价 元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。 2、工程量：本工程为 桩，共 根，桩总长 米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的状况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用： 元+空桩费用 元。 4、工程造价：本工程合同总造价： 元,大写：人民币 元整。 5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行担当。 第

30、五条 合同工期 1、本工程总工期为年日起至月 日结束。 2、设备迸场后，由于甲缘由(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。 第六条 工程款支付方式 1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该部分工程量对应合同价款的70%; 2、桩基工程全部完工并提交完好工程资料后付至合同总价款的80%; 3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%; 4、质保金为结算总价款的 5 %，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a 5、每次支付工程款时，、乙方需供应全额正规

31、工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方供应合格发票时止。 第七条 工程结算 1、假如施工过程中未发生甲方设汁变更，则合同工程量依据图纸设计工程量计算。 2、因甲方设计变更造成的工程量增减，增减部分的工程款依据甲方实际核实的工程量和合同单价据实调整。 3、结算价风格整方法： (1)合同固定单价已综合考虑3米以内的空桩赞用，实际施工空桩长度超过3米的，超过部分的空桩按 进行结算。 (2)如因甲方变更，导致乙方机械设备二次进场移机的，每台次增加10000元。 4、工程结算时，乙方必需照实供应经监理、甲方现场负责人签认的打桩记录、实际施工时间和打桩前的场地标高以及工程验收单，否则，甲方有权不予结算直至

32、其供应完好结算资料时止。 第八条 双方权利和义务 (一)甲方权利和义务 1.甲方向乙方供应以下图纸、资料： 施工现场工程地质勘察资料、设计技术资料、总平面图各一份，工程桩位施工图两份，并保证资料精确。 2、依据合同要求支付工程款。 3、组织设计单位和乙方进行图纸会审。向乙方进行设计交底，刚好签发交底会议纪要。 4、供应施工放线用坐标限制点和标高水准点，并以书面形式交给乙方，并进行现场校验，待复核无误后，签证存档。 5 负责施工现场与外界连接道路的畅通，满意施工运输的需要。 6、负责施工现场的三通一平工作，负责地下障碍物的处理及周边其他关系的协调处理，为乙方的正常施工创建条件。 7、甲方负责乙方

33、施工期间的一切影响正常工作的各种阻工因素，创建良好施工环境，确保乙方正常施工。 8、甲方应遵守双方达成共识的工程款拨付方式。保障到位，确保工作又快又好开展。 9、甲方应负责补偿因甲方缘由造成的误工，而影响乙方的利益。损失双方协商而定。(因天气、地震等不行意料以及正常监理规范引起的误工不计) 10、如遇特殊状况需变更的，甲方有提前告知的义务，以便乙方作好协作现场工作的准备。 11、甲方委派 (联系电话： )为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。但涉及工程变更、工期顺延、进度款的支付、工程结算等需要经甲方另行审核确认后方为有效。 (二)乙

34、方权利和义务 1、乙方项目经理 ，身份证号 ，联系电话 。乙方项目经理代表乙方履行合同，依据甲方要求参加相关施工协调会、例会，全权负责工程项目的管理以及与甲方、政府、周边其他关系的协调处理。工程款的支付、甲方对违约金的扣除等与合同履行有关的文件、纪要须乙方项目经理签字有效。 2、按甲方要求配备桩基施工机械设备，确保按期完成合同范围内工作量。 3、负责施工现场轴线及桩位的测量放线.工作。 4、按规范和设计要求完本钱工程的施工任务。 5、严格依据施工图纸施工：确保施工的工程满意质量要求，并按合同规定的时间如期完工和交付。 6、各种相关资料于完工后 日历天内整理完毕，提交甲方 份。 7、制订平安施工

35、保证措施，保证施工期间平安、文明施工，负责组织施工机械、人员平安进退场，施工过程中出现的一切平安事故均由乙方担当经济责任及法律责任。 8、听从甲方管理，如发生不听从甲方正常管理而造成的纠纷或经济损失，乙方负全部责任。 9、开工前 日向甲方提交施工组织设计。 10、机械进出场费及工地临时设施费、材料保管费及施工中产生的其他费用已综合计入合同单价内。施工材料丢失所造成的损失由乙方自行担当。 11、乙方应认真做好工作期间的机械、用电、消防等一切平安生产工作， 因设备运转工作期问以及其他乙方缘由造成的平安方面损失，由乙方自行 担当。甲方概不负责。 12、乙方应主动协作监理、现场技术人员，有做好现场试块

36、送检、资料 记录、日志等资料填报工作。 13、乙方应树立高度负责的质量意识，认真按相关规范工作，确保满意 相关质量要求，质量达标以最终检测方的评订结果为准。对予未达标的工 作面，z.方除重新补正外，还应赔偿甲方进度、材料不良影响造成的损失。 14、工程全部完工后，乙方应刚好退场，从施工现场去除并运出设备、材料、生活、施工垃圾和各种临建设施(不包括打桩所出土的清理)，保持工程现场的清洁，不得影响甲方进行下一步施工，否则，甲方有权托付第三方清理，发生的费用由乙方担当。 15、协作甲方的桩基检测工作。 16、施工过程中因噪音扰民等产生的一切费用(含相关部门的手续办理及费用)由乙方担当。 17、主动协

37、作甲方协调周边关系。 第九条 关于工期的商定 乙方必需严格依据合同第五条相关商定按期开工和完工，因乙方自身缘由造成工期延误的，工期每延期一天向甲方支付违约金： 元，并担当由此给甲方造成的损失。 第十条 关于工程质量及验收的商定 1、乙方应认真依据国家、地方颁发的施工验收规范、本工程设计图纸要求进行施工，并接受甲方代表或委派人员的检查、检验，担当自身缘由导致的返工修改费用。 2、如对工程质量有争议时，由专业部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方担当。 3、隐藏工程要经监理单位验收合格并签章，办理工序验收手续。 第十一条 关于平安文明施工的商定 1、乙方必需依据国家现行平安文明施工规范规定及工

38、程建设强制性标准组织施工，并担当由此引起的各类平安事_故责任及其费用，如因此造成工期延误，则工期延误的责任由乙方担当。 2、乙方施工前必需进行平安技术交底，保证平安用电，平安防护，负责对进场施工机械及工器具进行检测，确保机械、工器具及其他设备的平安，否则乙方赔偿给甲方造成的损失。 3、乙方必需对工人进行三级平安教化且每周不少于两次平安学问培训。 4、乙方必需支配持有执业或从业资格证书的专职平安管理人员进行施工平安管理工作。 5、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，应在开工前向甲方及监理单位提交平安防护措施方案，经甲方及监理单位书面认可后方可实施;防护措施

39、费由乙方担当。 6、因乙方违背平安操作规程导致工程损害或给甲方、第三方造成的损失，均由乙方担当责任及费用，且工期不予顺延。 7、乙方施工过程中所发生的平安伤亡事故，由乙方负全部责任并担当由此产生的费用，且工期不予顺延。 8、乙方应随时接受甲方对工程质量、平安文明施工进行的监督检查，因乙方施工质量问题、平安文明不达标造成工期延误及损失的，由乙方担当全部责任及其费用。 第十二条 关于材料供应的商定 1、乙方根据合同条款商定，依据设计和规范的要求选购工程需要的材料，并供应产品合格证明。在材料到货后2小时内通知甲方验收。对不合格或与合同规定不符的产品或材料，甲方有权拒绝验收，乙方应按甲方要求的时间运出

40、施工现场，重新选购符合要求的产品或材料，担当由此产生的费用，工期不予延期。 2、乙方用于工程中的原材料必需满意工程质量要求，对于要求复检的材料，应现场按规定批次取样，并送入方指定试验室进行试验。 第十三条 违约责任 1、乙方必需严格依据国家颁发的现行的设计、施工验收规范及工程设计图纸的要求进行施工，工程质量必需到达国家和地方的质量检验评定标准，并依据规定进行质量验收和评定。否则，乙方应自费修理、重做直至合格为止。造成工程延期的，按本合同条款担当工程延期违约责任，给甲方造成损失的：乙方应予以赔偿。 2、乙方施工的桩长误差应在规范规定之内，如经过检测后，觉察桩基施工质量不合格、实际桩长与设计桩长偏

41、差超出规范要求时，乙方负全部责任，并担当由此产生的全部费用以及给甲方造成的损失。 3、乙方对因订立和履行本合同获得的甲方的图纸。资料等具有保密义务，未经甲方事先书面同意，不得以任何方式和理由向第三方披露或以其他方式予以公开。该保密义务不因本合同的无效、终止或解除而终止。 4、甲方应在开工前 3 天将施工所需图纸、资料供应给乙方，若甲方不能按时供应而造成工程延误时，工期相应顺延，无其他任何经济索赔。 5、合同履约期间，乙方施工人员发生偷盗等违法事务时，每发生一次，乙方向甲方交纳违约金 元，且由此给甲方造成的损失和全部法律责任由乙方担当。 6、如乙方不能按期完成合同商定的承包内容，甲方有权解除本合同，并将乙方承包范围内的工程另行分包，所产生的后果及一切费用均由乙方负责。 第十四条 履约保证金 1、乙方自愿交纳本工程履约保证金：￥ 元，大写：人民币 圆整。 2、乙方须在合同生效后7个工作日内足额缴纳履约保证金，否则甲方有权