第三章 工程合同风险管理.ppt

《第三章 工程合同风险管理.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第三章 工程合同风险管理.ppt（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第三章第三章第三章第三章 工程合同风险管工程合同风险管工程合同风险管工程合同风险管理理理理案例一：协议内容相同，为何处理结果不一案例一：协议内容相同，为何处理结果不一 本市甲建筑公司与丙开发公司于本市甲建筑公司与丙开发公司于19951995年年7 7月月1515日签订绍兴市区某地块一日签订绍兴市区某地块一期住宅楼承建工程；乙建筑公司与丙开发公司于期住宅楼承建工程；乙建筑公司与丙开发公司于19951995年年1212月签订二期住宅月签订二期住宅楼建筑工程，两份合同争议解决方式条款均约定：如发生纠纷，通过仲裁楼建筑工程，两份合同争议解决方式条款均约定：如发生纠纷，通过仲裁方式解决。方式解决。199

2、61996年两幢住宅先后完工，因丙开发公司拖欠工程款，甲、乙年两幢住宅先后完工，因丙开发公司拖欠工程款，甲、乙两建筑公司催讨无果，于两建筑公司催讨无果，于19981998年年4 4月分别向绍兴仲裁委员会申请仲裁，丙开月分别向绍兴仲裁委员会申请仲裁，丙开发公司认为：根据仲裁法的规定，仲裁协议应明确约定具体的仲裁机构方发公司认为：根据仲裁法的规定，仲裁协议应明确约定具体的仲裁机构方能有效，甲、乙建筑公司与其签订的两份合同，争议解决方式虽有仲裁约能有效，甲、乙建筑公司与其签订的两份合同，争议解决方式虽有仲裁约定，但却未明确具体的仲裁机构，属无效约定，不能通过仲裁程序解决，定，但却未明确具体的仲裁机构

3、，属无效约定，不能通过仲裁程序解决，为此要求确认仲裁协议无效。绍兴仲裁委员会审查后作出处理决定：甲与为此要求确认仲裁协议无效。绍兴仲裁委员会审查后作出处理决定：甲与丙合同约定的仲裁条款有效，驳回丙要求认定无效的申请；乙与丙合同约丙合同约定的仲裁条款有效，驳回丙要求认定无效的申请；乙与丙合同约定的仲裁条款无效。驳回乙的仲裁申请。定的仲裁条款无效。驳回乙的仲裁申请。案例一：协议内容相同，为何处理结果不一案例一：协议内容相同，为何处理结果不一 仲裁协议（包括合同中的仲裁条款）是当事人申请仲裁的必备条件，仲裁协议（包括合同中的仲裁条款）是当事人申请仲裁的必备条件，无仲裁协议或仲裁协议无效的，仲裁委员会

4、不予受理。根据无仲裁协议或仲裁协议无效的，仲裁委员会不予受理。根据中华人民共中华人民共和国仲裁法和国仲裁法的规定，仲裁协议应具以下内容：的规定，仲裁协议应具以下内容：1 1、请求仲裁的意思表示；、请求仲裁的意思表示；2 2、仲裁事项；、仲裁事项；3 3、选定的仲裁委员会。根据上述规定，仲裁协议必须明确、选定的仲裁委员会。根据上述规定，仲裁协议必须明确选定具体的仲裁委员会，但甲与丙、乙与丙两份合同关于仲裁的约定，都选定具体的仲裁委员会，但甲与丙、乙与丙两份合同关于仲裁的约定，都未选定具体的仲裁机构，为什么一份有效，一份无效？这里涉及一个法律未选定具体的仲裁机构，为什么一份有效，一份无效？这里涉及

5、一个法律的溯及力问题。的溯及力问题。所谓法律的溯及力，是指法律对其颁布实施前的行为，是否具有溯及既所谓法律的溯及力，是指法律对其颁布实施前的行为，是否具有溯及既往的效力，即是否适用的问题。根据我国法律的规定，一般都不具有溯及力。往的效力，即是否适用的问题。根据我国法律的规定，一般都不具有溯及力。仲裁法自仲裁法自19951995年年9 9月月1 1日起施行，甲与丙所订合同在仲裁法实施前。根据原日起施行，甲与丙所订合同在仲裁法实施前。根据原经济合同仲裁条例经济合同仲裁条例的规定，仲裁协议只要有仲裁的意思表示即为有效。的规定，仲裁协议只要有仲裁的意思表示即为有效。而乙与丙所订合同是在仲裁法实施后，因

6、仲裁条款的约定不符合仲裁法关于而乙与丙所订合同是在仲裁法实施后，因仲裁条款的约定不符合仲裁法关于应明确选定仲裁委员会的规定，且丙对此提出异议，故应属无效。应明确选定仲裁委员会的规定，且丙对此提出异议，故应属无效。案例二：发包人停建应赔偿损失案例二：发包人停建应赔偿损失 某市建筑工程公司与某市建筑工程公司与A A娱乐公司签订一份建筑歌舞厅的建设工程承包合娱乐公司签订一份建筑歌舞厅的建设工程承包合同。合同约定：由建筑公司包工包料建一座同。合同约定：由建筑公司包工包料建一座3 3层高、建筑面积为层高、建筑面积为14051405平方米平方米的歌舞厅，工程造价为的歌舞厅，工程造价为230230万元，工期

7、为一年。当第一层建设一半时，万元，工期为一年。当第一层建设一半时，A A娱娱乐公司不能按期支付工程进度款，建筑公司被迫停工。在停工期间，乐公司不能按期支付工程进度款，建筑公司被迫停工。在停工期间，A A娱乐娱乐公司被公司被B B公司收购。公司收购。B B公司根据市场行情，决定将正在建设的歌舞厅改建成公司根据市场行情，决定将正在建设的歌舞厅改建成保龄球城，不仅重新进行设计，而且与某国家级建筑公司重新签订了建设保龄球城，不仅重新进行设计，而且与某国家级建筑公司重新签订了建设工程承包合同，同时欲解除原建设工程承包合同。在协议解除原建设工程工程承包合同，同时欲解除原建设工程承包合同。在协议解除原建设工

8、程承包合同时，因工程欠款及停工停建等损失问题双方未能达成一致意见。承包合同时，因工程欠款及停工停建等损失问题双方未能达成一致意见。至此，市建筑公司已停工至此，市建筑公司已停工8 8个月。为追回工程欠款，要求个月。为追回工程欠款，要求B B公司赔偿损失，公司赔偿损失，市建筑公司起诉到法院。法院判决市建筑公司起诉到法院。法院判决B B公司赔偿损失。公司赔偿损失。由于由于A A公司拖欠工程款导致在建工程停工，又因为公司拖欠工程款导致在建工程停工，又因为B B公司收购了公司收购了A A公司，公司，应承担应承担A A公司原订合同的权利与义务。公司原订合同的权利与义务。B B公司变更原设计导致工程停建，依

9、法公司变更原设计导致工程停建，依法应当承担给市建筑公司造成的损失。根据应当承担给市建筑公司造成的损失。根据合同法合同法第二百八十四条，第二百八十四条，“因因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用构件积压等损失和实际费用”的规定。首先，应当由的规定。首先，应当由B B公司采取措施弥补或公司采取措施弥补或减少建筑公司的损失，将积压的材料和构件按实际价值

10、买回；其次，按已完减少建筑公司的损失，将积压的材料和构件按实际价值买回；其次，按已完工的工程量结算工程价款；第三，赔偿市建筑公司的停工、中途停建的损失，工的工程量结算工程价款；第三，赔偿市建筑公司的停工、中途停建的损失，如支付停工期间的工人工资等；第四，赔偿因中途停建而发生的实际费用，如支付停工期间的工人工资等；第四，赔偿因中途停建而发生的实际费用，如机械设备调迁的费用等；第五，支付合同约定的一方单方提前解除合同的如机械设备调迁的费用等；第五，支付合同约定的一方单方提前解除合同的违约金。违约金。第三章第三章 工程合同风险管理工程合同风险管理v第一节第一节 概述概述v第二节第二节 工程合同风险分

11、配原则工程合同风险分配原则v第三节第三节 工程合同风险的对策工程合同风险的对策v第四节第四节 合同风险对策措施的选择合同风险对策措施的选择第一节第一节 概概 述述v一、工程项目风险的概念 项目风险是指项目系统中的不可靠因素 由于项目的复杂性和因素多变性，所以风险是存在的。工程常见风险有 1、外界环境风险：政治环境 经济环境 自然环境 法律变化 2、工程技术方法方面风险：施工难度 技术水平 特殊工艺设备 3、项目成员资信和能力风险：（1）业主（投资者）的资信和能力风险如：业主经济状况 支付能力水平 诚信水平 随意更改意图 工作人员素质差 （2）承包商（分包商、供应商）的资信和能力风险如：技术力量

12、 施工能力水平 装备水平 管理能力 财务状况 承包商的信誉度 诚实性 专业设计水平 承包商的工作人员责任心等 （3）项目管理者（监理工程师）的信誉和能力风险 如：监理工程师的组织、管理能力和经验 工作热情 职业道德 个人业务水准等 4、管理过程风险，如：业主的决策失误 环境预测出现重大偏差 合同文件条款不严密、错误、二义 承包商错误投标 错误施工技术组织方案 报价失误 计划不周等第一节第一节 概述概述v二、合同风险概念 定义：指合同中及由合同引起的不确定性 工程合同风险存在的几个方面（1）由合同类型所确定的风险（总价合同 单价合同 成本+加酬金合同）（2）合同中明确或隐含规定应由一方来承担的风

13、险（免责条款）（3）合同缺陷导致的风险如条文不全面不完整、表达意义模糊甚至错误、矛盾、歧义v三、合同风险的特性v1、合同风险发生的或然性及发生后损失（收益）的必然性v2、合同的相对性，可以通过合同条文定义及其承担者 第二节第二节 工程合同风险分配原则工程合同风险分配原则v一、风险分配的重要性 风险分配实质上就是体现在合同的起草和谈判中。公平合理地分配风险责任对良好地完成工程项目起到保障作用。由于工程合同的谈判签定时，业主处于主导地位，所以为保证双方的风险、利益公平，业主应理性对待风险分担条款，不宜苛刻。1、风险分配原则1）积极对待风险分配，合同应对风险界定清楚，使双方职责明确 2）合理进行风险

14、分配，鼓励各方积极控制风险，促使有能力的施工方易于中标，不鼓励投机和冒险3）灵活进行风险分配，以适应具体条件4）注意保护双方利益2、风险分配尺度 风险分配没有固定的尺度，应结合具体情况，通过双方真诚谈判确定实践中应避免两种倾向：（1）过于迁就和宽容承包商，不让承包商承担相应的风险（如对招标文件理解的风险）就不可能获得业主期望的结果（2）业主过于推卸责任、压低价格，用不平等的单方约束条件对待承包商，这样会导致承包商报价中不可预见费增加而导致造价增高3、合理分配风险的益处（1）业主可以获得一个相对合理的报价（2）减少合同在不确定性，承包商可以准确地计划和安排施工（3）可以最大限度发挥合同双方风险控

15、制和履约积极性（4）从工程整体效益看，使工程的产出效益最好 第二节第二节 工程合同风险分配原则工程合同风险分配原则第二节第二节 工程合同风险分配原则工程合同风险分配原则v二、合同风险的分配原则v基本原则：效益原则基本原则：效益原则 公平原则公平原则v1、从工程总体效益角度出发，最大限度发挥双方积极性 因此要求：（1）谁能最有效的预测、防止和控制风险，或最有效降低风险造成的损失，或能将风险转移到其他方面，就应由其承担风险（2）承担者控制相关风险是经济的（3）通过风险分配，加强责任，能更好地计划，发挥双方的管理、技术革新积极性v2、公平合理 责权利平衡 （1）价格与服务应体现公平 （2）风险作为一

16、种责任，应与权利利益相平衡 （3）风险责任和机会对等 （4）承担的可能性和合理性v3、符合现代工程管理理念（联手共同分担不可预见风险）v4、符合工程惯例第二节第二节 工程合同风险分配原则工程合同风险分配原则v通常惯例为v承包商应承担的风险为：对招标文件理解、环境调查、报价完备性和正确性、施工方案安全性正确性完备性、材料和设备采购、自己确定的分包商供应商及雇用人员、工程进度和工程质量等v业主应承担的风险为：招标文件及所提供资料的正确性、工程量变化、合同缺陷（设计错误、图纸修改、合同条款歧义）、国家法律变更、一个有经验承包商不能预测的情况、不可抗力因素、业主雇用的监理工程师和其他承包商v物价风险分

17、担应视具体情况，可以一方承担，也可双方承担案例三：承包商应提供约定的产品案例三：承包商应提供约定的产品19921992年年2 2月月4 4日，某外国语学院与某建筑公司签订了一项建设工程承包日，某外国语学院与某建筑公司签订了一项建设工程承包合同，由建筑公司为外语学院建设图书馆。合同约定：建筑面积合同，由建筑公司为外语学院建设图书馆。合同约定：建筑面积76007600平方平方米，高米，高9 9层，总造价层，总造价10801080万元；由外语学院提供建设材料指标，建筑公司包万元；由外语学院提供建设材料指标，建筑公司包工包料；工包料；19931993年年8 8月月1010日竣工验收，验收合格后交付使用

18、；交付使用后，如日竣工验收，验收合格后交付使用；交付使用后，如果在一年之内发生较大质量问题，由施工方负责修复；工程费的结算，开果在一年之内发生较大质量问题，由施工方负责修复；工程费的结算，开工前付工程材料费工前付工程材料费5050，主体工程完工后付，主体工程完工后付3030，余额于验收合格后全部，余额于验收合格后全部结清；如延期竣工，建筑公司偿付延期交付的违约金。结清；如延期竣工，建筑公司偿付延期交付的违约金。19931993年该工程如期竣工。验收时，外语学院发现该图书馆的阅览室隔年该工程如期竣工。验收时，外语学院发现该图书馆的阅览室隔音效果不符合约定，楼顶也不符合要求，地板、墙壁等多处没有能

19、达到国音效果不符合约定，楼顶也不符合要求，地板、墙壁等多处没有能达到国家规定的建筑质量标准。为此，外语学院要求建筑公司返工修理后再验收，家规定的建筑质量标准。为此，外语学院要求建筑公司返工修理后再验收，建筑公司拒绝返工修理，认为不影响使用。双方协商不成，外语学院以建建筑公司拒绝返工修理，认为不影响使用。双方协商不成，外语学院以建设工程质量不符合约定为由诉至法院。法院判决建筑公司对不合格工程进设工程质量不符合约定为由诉至法院。法院判决建筑公司对不合格工程进行返工、修理。行返工、修理。在该案中，外语学院与建筑公司签订的建设工程承包合同意志表示真在该案中，外语学院与建筑公司签订的建设工程承包合同意志

20、表示真实，合法有效。建筑公司应当履行合同约定的义务，保证建设工程的质量，实，合法有效。建筑公司应当履行合同约定的义务，保证建设工程的质量，向发包人外语学院交付验收合格的工程。既然建筑公司承建的图书馆经验向发包人外语学院交付验收合格的工程。既然建筑公司承建的图书馆经验收查明质量不符合合同的约定，发包人外语学院又要求建筑公司对质量不收查明质量不符合合同的约定，发包人外语学院又要求建筑公司对质量不合格的该工程进行返工、修理，那么建筑公司理应承担返工、修理的责任。合格的该工程进行返工、修理，那么建筑公司理应承担返工、修理的责任。根据根据合同法合同法第二百八十一条第二百八十一条“施工人的原因致使建设工程

21、质量不符合施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”建筑公司无理拒绝外语学院的正当要求，显然既违反了双方订立的合同，建筑公司无理拒绝外语学院的正当要求，显然既违反了双方订立的合同，又违反了法律的规定。因此，法院认定建筑公司承担修理、返工的责任，又违反了法律的规定。因此，法院认定建筑公司承担修理、返工的责任，是完全正确的。如果本法生效后遇到同类案

22、件，建筑公司还应承担修理、是完全正确的。如果本法生效后遇到同类案件，建筑公司还应承担修理、返工后逾期交付的违约责任。返工后逾期交付的违约责任。案例四：发包人应承担的赔偿责任案例四：发包人应承担的赔偿责任 某工厂与某建筑工程队于某工厂与某建筑工程队于19941994年年7 7月月2121日签订了一份工厂土地平整工程日签订了一份工厂土地平整工程合同。合同约定：承包人为发包人平整土地工程，造价合同。合同约定：承包人为发包人平整土地工程，造价2222万元，交工日期是万元，交工日期是19941994年年1111月底。在合同履行中因发包人未解决征用土地问题，承包人施工时月底。在合同履行中因发包人未解决征用

23、土地问题，承包人施工时被当地群众阻拦，使承包人被当地群众阻拦，使承包人7 7台推土机无法进入施工场地，窝工台推土机无法进入施工场地，窝工328328个台班日。个台班日。后经双方协商同意将原合同规定的交工日期延迟到后经双方协商同意将原合同规定的交工日期延迟到19941994年年1212月底。在施工过月底。在施工过程中，发包人接到上级主管部门关于工程定额标准的规定后，与承包方口头程中，发包人接到上级主管部门关于工程定额标准的规定后，与承包方口头交涉，同意按实际完成的工作量，按主管部门规定的机械化施工标准结算。交涉，同意按实际完成的工作量，按主管部门规定的机械化施工标准结算。工程完工结算时，因承包人

24、要求按省标准结算，发包人要求按本行业定额标工程完工结算时，因承包人要求按省标准结算，发包人要求按本行业定额标准结算，又因停工、窝工问题发生争议，发包人拒付工程款。承包人诉至法准结算，又因停工、窝工问题发生争议，发包人拒付工程款。承包人诉至法院要求支付工程款，赔偿窝工损失。法院判决发包人依合同约定的结算标准院要求支付工程款，赔偿窝工损失。法院判决发包人依合同约定的结算标准支付工程款，并且赔偿给承包人造成的停工、窝工的实际损失。支付工程款，并且赔偿给承包人造成的停工、窝工的实际损失。在本案中，发包人应当为承包人提供施工场地和施工条件，既然该在本案中，发包人应当为承包人提供施工场地和施工条件，既然该

25、承包工程为平整土地工程，发包人在施工之前应负责将土地征用事宜办承包工程为平整土地工程，发包人在施工之前应负责将土地征用事宜办理完毕。而发包人不仅没有办妥土地征用手续，没有为承包人提供施工理完毕。而发包人不仅没有办妥土地征用手续，没有为承包人提供施工条件，而且也没有通知承包人暂不能如期开工，致使承包人按期开始施条件，而且也没有通知承包人暂不能如期开工，致使承包人按期开始施工时受到当地群众阻拦，推土机无法进入施工场地，窝工工时受到当地群众阻拦，推土机无法进入施工场地，窝工328328个台班日。个台班日。事后虽经双方协商将交工日期延迟，但是已经给承包人造成了不可挽回事后虽经双方协商将交工日期延迟，但

26、是已经给承包人造成了不可挽回的经济损失。而且承包人的经济损失是因为发包人未能按合同约定提供的经济损失。而且承包人的经济损失是因为发包人未能按合同约定提供施工场地造成的，发包人当然应当赔偿因此给承包人造成的窝工损失。施工场地造成的，发包人当然应当赔偿因此给承包人造成的窝工损失。这是完全符合这是完全符合合同法合同法的第二百八十三条规定，按的第二百八十三条规定，按“发包人未按照约发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、

27、窝工等损失”处理。处理。案例五：隐蔽工程应及时检查案例五：隐蔽工程应及时检查 某建筑公司负责修建某学校学生宿舍楼一幢，双方签订建设工程合同。某建筑公司负责修建某学校学生宿舍楼一幢，双方签订建设工程合同。由于宿舍楼设有地下室，属隐蔽工程，因而在建设工程合同中，双方约定由于宿舍楼设有地下室，属隐蔽工程，因而在建设工程合同中，双方约定了对隐蔽工程（地下层）的验收检查条款。规定：地下室的验收检查工作了对隐蔽工程（地下层）的验收检查条款。规定：地下室的验收检查工作由双方共同负责，检查费用由校方负担。地下室竣工后，建筑公司通知校由双方共同负责，检查费用由校方负担。地下室竣工后，建筑公司通知校方检查验收，校

28、方则答复：因校内事务繁多由建筑公司自己检查出具检查方检查验收，校方则答复：因校内事务繁多由建筑公司自己检查出具检查记录即可。其后记录即可。其后1515日，校方又聘请专业人员对地下室质量进行检查，发现日，校方又聘请专业人员对地下室质量进行检查，发现未达到合同所定标准，遂要求建筑公司负担此次检查费用，并返工地下室未达到合同所定标准，遂要求建筑公司负担此次检查费用，并返工地下室工程。建筑公司则认为，合同约定的检查费用由校方负担，本方不应负担工程。建筑公司则认为，合同约定的检查费用由校方负担，本方不应负担此项费用，但对返工重修地下室的要求予以认可。校方多次要求公司付款此项费用，但对返工重修地下室的要求

29、予以认可。校方多次要求公司付款未果，诉至法院。未果，诉至法院。本案争议焦点在于隐蔽工程（地下室）隐蔽后，发包方事后检查的本案争议焦点在于隐蔽工程（地下室）隐蔽后，发包方事后检查的费用由哪方负担的问题。按费用由哪方负担的问题。按合同法合同法第二百七十八条：第二百七十八条：“隐蔽工程在隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”本条法律本条法律规定，承包方在隐蔽工程竣工后，应通知发包方检查，发包方未及时检

30、规定，承包方在隐蔽工程竣工后，应通知发包方检查，发包方未及时检查，承包方可以停工。在本案中，对于校方不履行检查义务的行为，建查，承包方可以停工。在本案中，对于校方不履行检查义务的行为，建筑公司有权停工待查，停工造成的损失应当由校方承担。但建筑公司未筑公司有权停工待查，停工造成的损失应当由校方承担。但建筑公司未这样做，反而自行检查，并出具检查记录交与校方后，继续进行施工。这样做，反而自行检查，并出具检查记录交与校方后，继续进行施工。对此，双方均有过失。至于校方的事后检查费用，则应视检查结果而定，对此，双方均有过失。至于校方的事后检查费用，则应视检查结果而定，如果检查结果是地下室质量未达到标准，那

31、因这一后果是承包方所致，如果检查结果是地下室质量未达到标准，那因这一后果是承包方所致，检查费用应由承包方承担；如果检查质量符合标准，重复检查的结果是检查费用应由承包方承担；如果检查质量符合标准，重复检查的结果是校方未履行义务所致，则检查费用应由校方承担。校方未履行义务所致，则检查费用应由校方承担。案例六：发包方的监督和检查权案例六：发包方的监督和检查权 某企业为扩大生产规模，欲扩建厂房某企业为扩大生产规模，欲扩建厂房3O3O间，欲与某建筑公司签订建设间，欲与某建筑公司签订建设工程合同。关于施工进度，合同规定：工程合同。关于施工进度，合同规定：2 2月月1 1日至日至2 2月月2020日，地基完

32、工；日，地基完工；2 2月月2121日至日至4 4月月3030日，主体工程竣工；日，主体工程竣工；5 5月月1 1日至日至1010日，封顶，全部工程竣工。日，封顶，全部工程竣工。2 2月初工程开工，该企业产品在市场极为走俏，为尽早使建设厂房使用投产，月初工程开工，该企业产品在市场极为走俏，为尽早使建设厂房使用投产，企业便派专人检查监督施工进度，检查人员曾多次要求建筑公司缩短工期，企业便派专人检查监督施工进度，检查人员曾多次要求建筑公司缩短工期，均被建筑公司以质量无法保证为由拒绝。为使工程尽早完工，企业所派检均被建筑公司以质量无法保证为由拒绝。为使工程尽早完工，企业所派检查人员遂以承包人建筑公司

33、名义要求材料供应商提前送货至目的地。造成查人员遂以承包人建筑公司名义要求材料供应商提前送货至目的地。造成材料堆积过多，管理困难，部分材料损坏。建筑公司遂起诉企业，要求承材料堆积过多，管理困难，部分材料损坏。建筑公司遂起诉企业，要求承担损失赔偿责任。企业以检查作业进度，督促企业完工为由抗辩，法院判担损失赔偿责任。企业以检查作业进度，督促企业完工为由抗辩，法院判决企业抗辩不成立，应依法承担赔偿责任。决企业抗辩不成立，应依法承担赔偿责任。本案涉及发包方如何行使检查监督权问题。根据本案涉及发包方如何行使检查监督权问题。根据合同法合同法第二百七第二百七十七条规定：十七条规定：“发包人在不妨碍承包人正常作

34、业的情况下，可以随时对作发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查业进度、质量进行检查”。企业派专人检查工程施工进度的行为本身是行。企业派专人检查工程施工进度的行为本身是行使检查权的表现。但是，检查人员的检查行为，已超出了法律规定的对施使检查权的表现。但是，检查人员的检查行为，已超出了法律规定的对施工进度和质量进行检查的范围，且以建筑公司名义促使材料供应商提早供工进度和质量进行检查的范围，且以建筑公司名义促使材料供应商提早供货，在客观上妨碍了建筑公司的正常作业，因而构成权利滥用行为，理应货，在客观上妨碍了建筑公司的正常作业，因而构成权利滥用行为，理应承担损害赔偿责任

35、。承担损害赔偿责任。第三节第三节 合同风险的对策合同风险的对策合同风险对策经济措施合同措施 工程保险技术组织措施工程索赔合作共同承担风险业主投资预算措施承包商报价策略合同中保全措施谈判完善合同保留金施工方进场财产工程担保风险准备金预留暂定金额提高报价不可预见费调整报价策略使用保留条件附加说明完善合同条款风险条款合理化风险大责任留给业主增加承包商权益保护条款得力人员精心报价采用成熟工艺方法得力项目管理人员资信好能力强分包单位人材物重点保证加强监督检查分包联营承包联营承包联营承包联营承包是指两家或两家以上的承包商（最常见的为设计承包联营承包是指两家或两家以上的承包商（最常见的为设计承包商、设备供应

36、商、工程施工承包商）联合投标、共同承接工程。商、设备供应商、工程施工承包商）联合投标、共同承接工程。1、联营承包的优点、联营承包的优点承包商可通过联营进行联合，以承接工程量大、技术复杂、风险大、难以承包商可通过联营进行联合，以承接工程量大、技术复杂、风险大、难以独家承揽的工程，使经营范围扩大；独家承揽的工程，使经营范围扩大；在投标中发挥联营各方技术和经济的优势，珠联璧合，使报价有竞争力。在投标中发挥联营各方技术和经济的优势，珠联璧合，使报价有竞争力。在国际工程中，国外的承包商如果与当地的承包商联营投标，可以获得价在国际工程中，国外的承包商如果与当地的承包商联营投标，可以获得价格上的优惠，这样更

37、能增加报价的竞争力。格上的优惠，这样更能增加报价的竞争力。在合同实施中，联营各方互相支持，取长补短，进行技术和经济的总和作。在合同实施中，联营各方互相支持，取长补短，进行技术和经济的总和作。这样可以减少工程风险，增强承包商的应变能力，能取得较好的工程经济效这样可以减少工程风险，增强承包商的应变能力，能取得较好的工程经济效果。果。通常联营仅在某一工程中进行。该工程结束，联营体解散，无其他牵挂。通常联营仅在某一工程中进行。该工程结束，联营体解散，无其他牵挂。2、联营承包的形式、联营承包的形式 联营承包是指几个承包商签订联营合同，组成联营体。每个承包商在联联营承包是指几个承包商签订联营合同，组成联营

38、体。每个承包商在联营关系上被称为联营成员。联营体与业主签订总承包合同，所以对外只有一营关系上被称为联营成员。联营体与业主签订总承包合同，所以对外只有一个承包合同。个承包合同。联营成员之间的关系是平等的，按各自完成的工程量进行工程款结算，联营成员之间的关系是平等的，按各自完成的工程量进行工程款结算，按各自投入资金的比例分割利润。按各自投入资金的比例分割利润。实施过程中通常有两种形式：实施过程中通常有两种形式：在联营成员中产生一牵头的承包商为代言人，具体负责联营成员之间，在联营成员中产生一牵头的承包商为代言人，具体负责联营成员之间，以及联营体与业主之间的沟通和工程的协调。以及联营体与业主之间的沟通

39、和工程的协调。各联营成员派出代表组成一管理委员会，负责工程项目的管理工作，各联营成员派出代表组成一管理委员会，负责工程项目的管理工作，处理与业主及其他方面的各种合同关系。处理与业主及其他方面的各种合同关系。3、联营合同的特点、联营合同的特点联营合同在性质上区别于承包合同，联营合同的目的是合同双方（或各方）联营合同在性质上区别于承包合同，联营合同的目的是合同双方（或各方）为了共同的经济目的和利益而联合；为了共同的经济目的和利益而联合；联营合同的基本原则是，合同各方应有互相忠诚和互相信任的责任，在工联营合同的基本原则是，合同各方应有互相忠诚和互相信任的责任，在工程过程中共同承担风险，共享权益；程过

40、程中共同承担风险，共享权益；联营各方在工程过程中，为了共同的利益，有责任互相帮助，进行技术和联营各方在工程过程中，为了共同的利益，有责任互相帮助，进行技术和经济的总合作，可以互相提供劳务、机械、技术甚至资金，或为其他联营成经济的总合作，可以互相提供劳务、机械、技术甚至资金，或为其他联营成员完成部分工程责任，但这些都应为有偿提供；员完成部分工程责任，但这些都应为有偿提供；联营合同受总承包合同关系的制约，属于它的一个从合同；联营合同受总承包合同关系的制约，属于它的一个从合同；由于联营合同风险较大，承包商应争取平等的地位。由于联营合同风险较大，承包商应争取平等的地位。小浪底水利枢纽主体工程建设采用国

41、际招标，三个主体土建工程国际承包商均采小浪底水利枢纽主体工程建设采用国际招标，三个主体土建工程国际承包商均采取联营承包形式，一标大坝标黄河承包商由取联营承包形式，一标大坝标黄河承包商由3家公司组成联营体，以家公司组成联营体，以意大利意大利英波吉罗英波吉罗公司为责任方；二标进水口泄洪洞和溢洪道群标中德意联营体由公司为责任方；二标进水口泄洪洞和溢洪道群标中德意联营体由7家公司组成，以家公司组成，以德德国国旭普林公司为责任方；旭普林公司为责任方；三标发电系统标小浪底联营体由三标发电系统标小浪底联营体由3家公司组成，以家公司组成，以法国法国杜美杜美兹公司为责任方。兹公司为责任方。第四节第四节 合同风险

42、对策措施的选择合同风险对策措施的选择v规避和防范合同风险的措施有时间的先后及优先级别技术组织措施 完善合同条件和保全措施购买工程保险工程保险 采用合伙或分包措施分担风险 提高不可预见费用（承包商）通过合同谈判修改合同条件 通过索赔弥补风险损失工程保险历史工程保险历史 v工程保险作为一个相对独立的险种起源于二十一世纪初，第一张工程保险保险单是1929年在英国签发的承保泰晤士河上的拉姆贝斯大桥建筑工程。v工程保险针对的是具有规模宏大、技术复杂、造价昂贵和风险期限较长特点的现代工程，其风险从根本上有别于普通财产保险标的的风险。v国内从1979年中国人民保险公司开办工程保险，但是，工程保险真正发展是伴

43、随着改革开放进行。究其原因：一是随着我国的对外开放，大量的国外投资者到中国投资，兴建大量的工程项目，而这些国外的投资者从自身风险分散的角度出发需要工程保险的保障；二是在对外开放的形势下我国的一些工程企业开始涉足海外工程市场，而这些工程企业在海外工程的投标过程中作为履约的条件需要办理工程保险；三是国内的一些建设项目由于业主单位的企业化和承包单位推行项目经理制，客观上需要对于风险进行有效的控制和管理，也为工程保险的发展提供了机会。工程保险工程保险v工程保险是指以各种工程项目为主要承保对象的工程保险是指以各种工程项目为主要承保对象的一种财产保险。一般而言，传统的工程保险仅指一种财产保险。一般而言，传

44、统的工程保险仅指建筑工程保险和安装工程保险，但进入建筑工程保险和安装工程保险，但进入20世纪后，世纪后，各种科技工程发展迅速，亦成为工程保险市场日各种科技工程发展迅速，亦成为工程保险市场日益重要的业务来源。益重要的业务来源。v工程保险的意义在于，一方面，它有利于保护工程保险的意义在于，一方面，它有利于保护建筑主或项目所有人的利益，另一方面，也是完建筑主或项目所有人的利益，另一方面，也是完善工程承包责任制并有效协调各方利益关系的必善工程承包责任制并有效协调各方利益关系的必要手段。要手段。工程保险特点工程保险特点v与传统的财产保险相比较，工程保险具有如下特征：v（一）承保风险责任广泛而集中 v（二

45、）涉及较多的利益关系人 v（三）不同工程保险险种的内容相互交叉 v（四）工程保险承担的主要是技术风险 v工程保险的责任范围由二部分组成，第一部分主要是针对工程项下的物质损失部分，包括工程标的有形财产的损失和相关费用的损失；第二部分主要是针对被保险人在施工过程中因可能产生的第三者责任而承担经济赔偿责任导致的损失。v工程保险的主要险种包括：建筑工程保险、安装工程保险、科技工程保险。建筑工程保险v建筑工程保险承保的是各类建筑工程，即适用于各种民用、工业用和公共事业用的建筑工程，如房屋、道路、桥梁、港口、机场、水坝、道路、娱乐场所、管道以及各种市政工程项目等，均可以投保建筑工程保险。v建筑工程保险的被

46、保险人大致包括以下几个方面：v一是工程所有人，即建筑工程的最后所有者；v二是工程承包人，即负责建筑工程项目施工的单位，它又可以分为主承包人和分承包人；v三是技术顾问，即由工程所有人聘请的建筑师、设计师、工程师和其他专业技术顾问等。v当存在多个被保险人时，一般由一方出面投保，并负责支付保险费，申报保险期间的风险变化情况，提出原始索赔等。v建筑工程保险的保险标的范围广泛，既有物质财产部分，也有第三者责任部分。安装工程保险安装工程保险，是指以各种大型机器、设备的安装工程项目为保险标的的工程保险，保险人承保安装期间因自然灾害或意外事故造成的物质损失及有关法律赔偿责任。v安装工程保险的适用范围亦包括安装工程项目的所有人、承包人、分承包人、供货人、制造商等，即上述各方均可成为安装工程保险的投保人，但实际情形往往是一方投保，其他各方可以通过交叉责任条款获得相应的保险保障。