2023年招投标与合同管理试卷一及超详细解析超详细解析答案分析.pdf

《2023年招投标与合同管理试卷一及超详细解析超详细解析答案分析.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年招投标与合同管理试卷一及超详细解析超详细解析答案分析.pdf（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 共 9 页 第 1 页 一、单选题（共 20 小题，每小题 2 分，共计 40 分，请将答案填在选择题答题卡上）1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A）。A.进入有形建筑市场进行招标投标活动 B.进入无形建筑市场进行招标投标活动 C.进入有形建筑市场进行直接发包活动 D.进入无形建筑市场进行直接发包活动 2、中华人民共和国建筑法规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（B）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。A.技术职称 B.执业资格 C.注册 D.岗位 3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A ）服务。A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督

2、D.工程策划 4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B）家。A.2 B.3 C.4 D.5 5、工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（B）万元人民币以上的，必须进行招标。A.2 B.50 C.100 D.150 6、下列不属于工程建设项目招标范围和规模标准规定的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（C ）。A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目 B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目 C.商品住宅，包括经济适用住房 D.生态环境保护项目 7、招标投标法规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投

3、标文件截止之日止，最短不得少于（A ）。A.20 天 B.30 天 C.10 天 D.15 天 8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（B ）资质确定等级。A.一级 B.二级 C.三级 D.特级 共 9 页 第 2 页 9、下列不属于招标文件内容的是(D)。A.投标邀请书 B.设计图纸 C.合同主要条款 D.财务报表 10、建设工程施工合同（示范文本）规定的设计变更范畴不包括(B)。A.增加合同中约定的工程量 B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施 C.改变承包人原计划的工作顺序和时间 D.更改工程有关部分的标高 11、

4、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（B ）为依据。A.工程量清单 B.实际工程量 C.承包方报送的工程量 D.合同中的工程量 12、工程建设项目施工招标投标办法和工程建设项目货物招标投标办法关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（B ）。A.投标保证金一般不得超过投标总价的 1%，最高不超过 50 万元人民币 B.投标保证金一般不得超过投标总价的 2%，最高不超过 80 万元人民币 C.投标保证金一般不得超过投标总价的 2%，最高不超过 50 万元人民币 D.投标保证金

5、一般不得超过投标总价的 1%，最高不超过 80 万元人民币 13、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(D )为准。A.招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释 C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件 14、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C ）。A.建设单位 B.施工单位 C.招标代理 D.设计单位 15、某工程项目在估算时算得成本是 1000 万元人民币，概算时算得成本是 950万元人民币，预算时算得成本是 900 万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是 800 万元人民币。根据招标投

6、标法规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（D ）。A.1000 万元 B.950 万元 C.900 万元 D.800 万元 共 9 页 第 3 页 16、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（A ）A.要约撤回 B.要约撤销 C.承诺撤回 D.承诺撤销 17、合同争议的解决顺序为（A ）A.和解调解仲裁诉讼 B.调解和解仲裁诉讼 C.和解调解诉讼仲裁 D.调解和解诉讼仲裁 18、业主在（B ）合同中承担的风险最小。A.可

7、调总价 B.不可调总价 C.单价 D.成本加酬金 19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C ）处理 A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的

8、真实性和准确行负责。C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。二、多选题（共 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分；每题有两个或两个以上的正确答案，全部选对得 2 分，少选得 1 分，错选得 0 分；请将答案填在选择题答题卡上。）21、获得施工总承包资质的企业，可以(ABCE )。A.对工程实行施工总承包 B.对主体工程实行施工承包 C.对所承接的工程全部自行施工 D.将主体工程分包给其他企业 共 9 页 第 4 页 E.将劳务作业分包给具有相应资质的企业 22、根据我国招标投标法规定，招标方式分为（AC ）A.公

9、开招标 B.协议招标 C.邀请招标 D.指定招标 E.行业内招标 23、在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（BC ）。A.组织现场勘察 B.编制招标文件 C.选择招标方式 D.进行资格预审 E.对招标文件澄清 24、采用工程量清单报价法编制的投标报价，主要由（ABCD）几部分构成。A.分部分项工程费 B.其它项目费 C.措施项目费 D.规费和税金 E.间接费 25、投标文件有（BCD）情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。A.大写金额与小写金额不一致 B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书 C.关键内容字迹模糊、无法辨认的标书 D.未按招标文件要求提交投标保证金的 E.总价金额与单价金

10、额不一致 26、所有的合同的订立过程都必须经过（BC ）过程。A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.公证 E.签证 27.建设工程施工合同（示范文本）由（ACE ）组成。A.协议书 B.中标通知书 C.通用条款 D.工程量清单 E.专业条款 28.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（BC）请求撤销合同。A.建设行政主管部门 B.仲裁机构 C.人民法院 D.工程师 E.设计单位 29.按照 FIDIC 施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有（DE ）A.承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工 C.因承办商施工原因造成的爆炸 D.汇率变

11、化 共 9 页 第 5 页 E.法律变化 30.某施工项目双方约定 3 月 10 日开工，当年 10 月 10 日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3 月 20 日开工，则（AE ）。A.承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用自行承担 B.承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用由发包人承担 C.承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，可获提前竣工奖励 D.如果工程在 10 月 20 日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E.如果工程在 10 月 20 日竣工，承包人承担拖期违约责任 三、案例分析（本题共计 10 分

12、。）【背景】某工程项目招标，招标人根据项目实际情况，确定了项目招标工作主要内容和工作程序确定为：1、成立招标工作小组；2、发布招标公告；3、编制招标文件；4、编制标底；5、发放招标文件；6、组织现场踏勘和招标答疑；7、投标单位资格审查；8、接受投标文件；9、开标；10、确定中标单位；11、评标；12、签订承发包合同；13、发出中标通知书。【问题】上述招标工作程序是否妥当？(2 分)如果不妥，请确定合理的招标工作程序。（8 分）答:不妥当。共 9 页 第 6 页 正确的招标工作程序应为：1-3-4-2-7-5-6-8-9-11-10-13-12。四、案例分析（本题共 5 个问题，共计 15 分。

13、）【背景】某重点工程项目计划于 2004 年 12 月 28 日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于 2004年 9 月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间 9 月 2022 日购买了招标文件。招标文件中规定，10 月 18 日下午 4 时是招标文件规定的投标截止时间，11 月 10 日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E 四家企业提交了投标文件，但 C 企业于 10 月 18 日下午 5 时才送达，原因是中途堵车；10 月 21 日下午由当地招投标监

14、督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共有 7 人组成，其中当地招投标监督管理办公室 1 人，公证处 1 人，招标人 1 人，技术经济方面专家 4 人。评标时发现 E 企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于 10 月 28 日提出了评标报告，B 企业综合得分第一名。11 月 10 日招标人向 B 企业发出了中标通知书，并于 12 月 12 日签订了书面合同。【问题】（1）企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。（3 分）（2）C 企业和 E 企业投标文件是否有效？说明理由。（3 分）（3）请指出开标工作的不妥之

15、处，说明理由。（3 分）（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。（3 分）（5）业主和中标单位于 12 月 12 日签订书面合同的做法是否妥当？说明理由。（3 分）（1）答：不妥当。根据招标投标法（第十一条）规定，省、自治区、直辖 共 9 页 第 7 页 市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。（2）答：C 企业和 E 企业投标文件无效。理由：根据招标投标法（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案

16、 C 企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据招标投标法和评标委员会和评标方法暂行规定，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案 E 企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。（3）答：1）根据招标投标法（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。本题招标文件规定的投标截止时间是10 月 18 日下午 4 时，但迟至 10 月 21 日下午才开标，是不妥之处一；2）根据招标投标法（第三十五条）规定，开标应由招标人主持

17、。本题由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。（4）答：根据招标投标法和评标委员会和评标方法暂行规定，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。招投标法还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。本题技术、经济等方面的专家比例为 4/7，低于规定的比例要求。（5）答：不妥当。理由：第四十

18、六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本题 11 月 10 日发出中标通知书，迟至 12 月 12 日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过 30 天，违反了招标投标法的相关规定。共 9 页 第 8 页 五、案例分析（本题共 5 个问题，共计 15 分。）【背景】某施工单位通过对某工程的投标获得了该工程的承包权，并与建设单位签订了施工总价合同，在施工过程中发生了如下事件。事件 1：基础施工时，建设单位负责供应的混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误 4 天。事件 2：建设单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方

19、停工 10 天。事件 3：在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签订了室内隔墙板供销合同，在合同内约定，如供方不能按照约定的时间供货，每天赔偿订购方合同价0.05%的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延 8 天。事件 4：施工单位根据合同工期要求，冬季继续施工，在施工过程中，施工单位为保证施工质量采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共计 20 万元。事件 5：施工单位进行设备安装时，因业主选定的设备供应商接线错误导致设备损坏，使施工单位安装调试工作延误 5 天，损失 12 万元。【问题】以上各个事件中，施工耽误延误的工期和增加的费用应由谁来承担？说明理由。（每个事件各得 3 分）

20、答：事件 1：建设单位应给予施工单位补偿工期 4 天和相应的费用。因为混凝土预制桩供应不及时，使该工作延误，是属于建设单位的责任。事件 2：建设单位应给予施工单位补偿工期 10 天和增加费用的责任。这是因为建设单位的原因造成的施工临时中断，从而导致承办商工期的拖延和费用支出的增加，因而应由建设单位承担。事件 3：应由材料供应商支付违约金，施工单位字迹承担工期延误和费用增加的责任。材料供应商在履行该供销合同时，已经构成了违约行为，所以应由材料供应商承担违约金。而对于延误的工期来说，材料供应商不可能承担此责任，反映到建设单位和施工单位的合同中，属于施工单位应承担的责任。事件 4：施工单位应承担的责任。在签订合同时，保证施工质量的措施费已包括在合同价款内。共 9 页 第 9 页 事件 5：应由建设单位承担由此造成的工期延误和费用增加。建设单位分别与施工单位和设备供应商签订了合同，而施工单位与设备供应商之间不存在合同关系，无权向设备供应商提出索赔，对施工单位而言，应视为建设单位的责任。