一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》模拟试卷及答案解析.pdf

《一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》模拟试卷及答案解析.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》模拟试卷及答案解析.pdf（125页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师考试 建设工程法规及相关知识模拟试卷及答案解析一级建造师考试 建设工程法规及相关知识模拟试卷1一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于法的效力层级，下列表述错误的是（）oA.宪法至上B.特别法优于一般法C.新法优于旧法D.下位法优于上位法2.某施工企业中标某大学教学楼项目，工程竣工验收合格，后经审计部门审计发现一些问题，以下法律关系表述错误的是（）oA.施工企业与大学之间法律地位平等B.审计部门与大学是行政法律关系C.施工企业与大学是社会法律关系D.大学与施工单位是民法商法法律关系3.下列不属于法人应当具备的条件是（）。A.有必要的财产或者经费

2、B.有自己的名称、组织机构和场所C.从成立之日起，具有法人资格D.能够独立承担民事责任4 .某建设单位委托某设计院进行一项建设工程项目的设计工作，合同中没有约定工程设计图的归属。设计院委派李某等完成这一设计任务，该设计图纸的著作权属于（）。A.建设单位B.李某等C.施工单位D.设计院5 .施工现场的施工噪声可能产生的债，属于因（）而发生的债。A.合同B .不当得利C.侵权D.无因管理6 .某施工企业的分公司承揽某施工项目，项目施工中由项目部商务经理与材料商签订购买水泥合同，水泥送到后用于工程施工。后因价款双方发生纠纷，施工企业未能按时支付货款。最终应由（）承担付款责任。A.施工企业B.分公司C

3、.项目部D.商务经理7 .工程建设项目在开工前应取得项日土地的建设用地使用权，该建设用地使用权只能存在于（）之上。A.国家土地所有权B .集体土地所有权C.农村土地所有权D.城市用地所有权8.不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为，其后果是（）oA.赔偿损失B.消除影响C.返还财产D.解除关系9.王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司的业务往来。王某辞职后又用甲公司盖了章的空白合同与乙公司签订钢材购销合同，则该钢材采购合同是（）的。A.可撤销、可变更B.效力待定C.按有效处理D.无效10.包工头李某的施工队挂靠在具有二级资质的建筑公司下承包了一栋

4、住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准，给业主造成较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任。A.施工队B.建筑公司C.施工队和建筑公司连带D.视双方事先的约定11.关于知识产权，下列表述正确的是（）。A.注册商标的有效期为1 0年B.实用新型专利权和外观设计专利权自核准之日起生效C.当事人提交专利申请文件之日为申请日D.发明专利权的期限为1 0年1 2.甲乙双方签订一份房屋买卖合同，约定甲将一套房子以1 0 0万元卖给乙,乙在签订合同后第二天支付5 0万元作为定金。甲收到定金后反悔，拒绝把房子卖给乙，则乙可以要求甲返还（）万元。A.50B.150C.70D.10013.如果一个建设工程项目

5、同时由多家保险公司承保，则投保人应当（）提出索赔要求。A.按连带责任B.按照约定的比例分别向不同的保险公司C.按投保时间顺序D.自愿选择保险人1 4.在某工程建设中，施工负责人命令某工人在没有任何安全防护的情况下施工，导致该工人意外坠落身亡。施工负责人可能构成的犯罪是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.强迫劳动罪15.建设单位申请领取施工许可证时，不需要具备的前提条件是（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.建设资金全部到位C.已经依法确定建筑施工企业D.已经取得规划许可证1 6.房屋建筑工程施工总承包特级企业应当符合的条件包括（）。A.企业具有注册一级

6、建造师（一级项目经理）1 2 人以上B.注册资本金3 亿元以上，净资产3.6 亿元以上C.大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高D.以近5 年单项建安合同额衡量已完成工程的业绩达1 亿元1 7.以下列合同中，不能实现留置权的合同是（）（A.运输合同B.担保合同C.保管合同D.加工承揽合同1 8.在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应由（）。A.第三人自己承担损失B.代理人独自向第三人承担责任C.被代理人独自向第三人承担责任D.被代理人与代理人向第三人承担连带责任1 9.拟采用邀请招标方式的国家注资工程必须经（）批准。A.国务院发展计划部门B.省级发展计划部门C.省人民政

7、府D.省建设行政主管部门2 0.某工程施工项目，招标人标底价格约为7 0 0 0 万元，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，下列选项中，（）万元数额满足该项目投标保证金要求。A.8 0B.1 0 0C.1 4 0D.7 0 02 1.招标人和中标人应当（）按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.自确定中标人之日起30 日内B.自确定中标人之日起1 5 日内C.自中标通知书发出之日起1 5 日内D.自中标通知书发出之日起30 日内2 2.按照 注册建造师管理规定，以下不予注册的情形是（）。A.申请人甲的年龄为6 1 岁B.乙因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之

8、日止正好满3 年 C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人丁申请注册之日止4 年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故2 3.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视同（）。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包工程2 4.甲施工单位与乙施工单位联合承包某高速公路工程，双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故，给建设单位造成1 0

9、0 0 万元损失。对该损失的处理方法，正确的表述是（）。A.乙承担全部责任B.乙承担主要责任，甲承担次要责任C.甲、乙承担连带责任D.由双方协商责任的分配2 5.下列行为属于违法分包的是（）。A.总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位B.总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给某水电安装单位C.总承包单位经建设单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司D.消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司2 6.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。A.要约B.要约邀请C.承诺D.询价2 7.要约可以撤销的合法时间是（）。A.要约生效前B.受要约人已经为履行合同做了准备工作C.撤

10、回要约的通知先以要约到达要约人D.要约生效后，受要约人承诺前2 8 .某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格。以下说法正确的是（）。A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B.因为合同无效，承包人应要求对方赔偿损失C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款2 9 .某水电站项目，工程竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉。双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（）起算。A.工程竣工验收合格之日B.工

11、程移交之日C.竣工结算文件提交之日D.起诉之日3 0.某工程项目总承包单位按照合同约定将水暖工程部分分包给甲公司，甲公司将电力安装部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现部分路灯存在质量问题i经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。下列说法错误的是（）oA.甲乙之间的合同是违法分包合同B.乙承担修复费用后，甲应按照甲乙合同约定支付工程款C.乙承担修复费用后，甲应参照甲乙合同约定支付工程款D.人民法院可以收缴甲的违法所得31.根据 合同法规定，因建设单位未能按约定在2月1日支付工程款，施工单位经催告在合理时间内仍未支付，施工单位于4月1 5日通知建设单位解除合同，建设单位存在

12、异议，于5月8日向人民法院提出申请确认解除合同的效力，人民法院于5月1 5日受理此案，则该合同从（）解除。A.2月1日B.4月1 5日C.5月8日D.5月1 5日32.甲公司中标某商务中心建筑工程。按照承包合同约定，工程所用混凝土由甲公司采购。施工期间，建设单位要求甲公司从自己的关系单位乙混凝土公司采购商品混凝土。监理单位检测查验合格后入场使用，后因乙公司的混凝土达不到强制性标准要求，造成工程质量缺陷。对此事故无须承担责任的是（）。A.甲公司B.乙公司C.建设单位D.监理单位3 3.某施工现场监理单位发现设计图纸存在计算错误，指令施工单位立即停止施工。停工后经专家论证，认为设计图纸与监理的停工

13、指令均有错误。施工单位的停工损失应向（）索赔。八建设单位B.监理单位c.设计单位D.设计单位与监理单位3 4.某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于2 0 0 7 年 1 2 月 1 5 日出具了评标报告，招标人在公示后于2 0 0 7 年 1 2 月2 3 日向甲单位发出中标通知书，甲单位于2 0 0 7 年 1 2 月 2 6 日收到中标通知书，则该中标通知书于（）产生法律效力。A.评标报告出具之日B.发出中标通知书之日C.收到中标通知书之日D.公示期满日3 5.用人单位可以随时单方解除劳动合同的是（）oA.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任

14、务造成严重影响B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作C.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作D.单位由于经营不善等经济原因，一次性辞退部分劳动者3 6.甲开发商与乙签订商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前，甲又将此套别墅出售给丙，并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（）A.要求甲支付违约金B.要求甲双倍返还定金C.要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅D.要求甲交付合同约定的别墅房屋37.下列合同中，不属于诺成合同的是（）。A.贷款合同B.施工合同C.保管合同D.加工承揽合同38.某建筑工程项目，施工单位

15、委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）oA.钢材供货商应自己亲自完成代购行为B.钢材供货商在紧急情况下可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任39.承、发包人以 建设工程施工合同（示范文本）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达2个月无故拒不组织验收。此情况下，正确处理方式是（）A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日为验收合格日C.视

16、为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收40.下列有关商事仲裁的说法中，表述正确的是（）。A.仲裁委员会隶属于行政机关B.仲裁委员会之间属于上下级或平行关系C.仲裁不以公开审理为原则D.仲裁的审理方式、开庭形式不能由当事人协商确定41.某建筑公司从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕后，建筑公司以自己的名义将该批模板卖掉。后建筑公司与租赁公司协商，租赁公司不同意将该批模板出售，此时该买卖模板的合同处于（）状态。A.待追认B.无效C.效力待定D.失效42.下列标准中，不属于国家强制标准的是（）。A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B.施工（包括安装）验

17、收等通用的综合标准C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准D.工程建设通用的信息技术要求43.建筑施工企业在向建设行政主管部门申请资质时，不属于必须具备的条件的是（）o A.有符合规定的注册资本和净资产B.有符合规定的专业技术人员、技术装备C.有符合规定的工程质量保证体系D.有已完成的建设工程业绩4 4.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，工程完工后，在未进行竣工验收的情况下就对外营业，使用中发现部分承重墙有严重裂缝，则该质量责任应由（）承担。A.业主B.监理公司C.总承包人D.物业公司4 5.某建设工程施工合同签订于2 0 0 8 年 3 月 2日，合同约定工程开、竣

18、工日期分别为2 0 0 8 年 3 月 1 0 日和2 0 0 9年 1 0 月 1 日；后工程于2 0 0 9年 1 0 月 1 5 日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在（）前行使。A.2 0 1 0 年 4月 1日B.2 0 1 0 年 1 0 月 1日C.2 0 1 0 年 4月 1 5 日D.2 0 1 0 年 1 0 月 1 5 日4 6.某工地晚上2 0 点进行混凝土工程施工，振捣棒的噪声值应该限制在（）分贝。A.7 5B.6 2C.7 0D.5 54 7.根据 绿色施工导则规定，施工现场内为减少道路占用土地，通路宜设置成（）A.环形B.网格形C.发散形D

19、.对角线形48.下列施工作业人员的做法中，（）属于正当行使紧急避险权。A.甲凭经验判断脚手架可能不稳，撤离了现场B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离现场D.丁发现施工现场存在极大安全隐患，拒绝进入岗位作业49.某工程项目由于发包人原因导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员也转场施工，此时施工现场的安全防护应由（）负责。A.发包人B.施工方C.发包人和施工方共同D.监理方50.根据 建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（）oA.法律法规B.施工合同中约定采用的推荐性标准C.工程施工图

20、纸D.工程监理合同5 1.某施工单位中标后与开发商签订一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具降价5%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据5 2.对全国建设工程安全生产实施监督管理的部门是（）。A.国务院负责安全生产监督管理的部门B.国务院铁路、交通、水利等有关部门C.国务院D.国务院建设行政主管部门5 3.施工项目中，需

21、要由总包统一组织安排的是（）。A.生产安全事故应急救援预案B.应急救援组织的建立C.应急救援人员的配备D.救援器材、设备的配备5 4.专项施工方案的专家论证、审查工作由（）组织。A.建设单位B.建设行政主管部门C.施工单位D.监理单位5 5.常用的减少事故损失的安全技术措施有隔离、个体防护、设置薄弱环节、避难与（）等。A.消除危险源B.救援C.故障一安全设计D 邛艮制能量5 6.下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述，错误的是（）。A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离B.办公、生活区的选址应当符合安全性要求C.未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍D.施工现场使用

22、的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸5 7.下列对于强制性标准的理解，错误的是（）。A.国家标准就是强制性标准B.违反强制性标准就是违法C.强制性标准必须执行D.强制性国家标准的代号为 G B 5 8.人民法院依照法定程序强制执行生效法律文书的方法和手段不包括（）oA.查封、冻结、划拨被执行人的存款B.扣留、提取被执行人的收入C.强制被执行人迁出房屋D.强制有关单位交付财物或票证5 9.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请。A.1 5 日B.3 0 日C.6 0 日D.3 个月6 0 .以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，

23、不正确的是（）。A.申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请B.申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请C.被申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭D.被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决6 1 .下列选项中，（）属于监理单位的安全责任。A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续C.编制工程概算时确定建设工程安全费用D.申领施工许可证6 2 .某单位8 月5 日接到人民法院裁定书后不服裁决，上诉的期限是（）。A.8 月2 0 日前B.8月 1 5 日前C.8 月 1 2 日前D.1 1 月5日前6 3

24、.根据 仲裁法规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请提交（）。A.仲裁委员会所在地的基层人民法院B.证据所在地的中级人民法院C.仲裁委员会所在地的中级人民法院D.证据所在地的基层人民法院6 4.某建筑公司因对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服申请复议，该复议应向（）提出。A.市质量监督站B.区质量监督站C.市建委D.区建委6 5.合同法 规定，当事人既约定违约金,又约定定金的，一方违约时，（）。A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.两者可同时适用D.由未违约方选择适用一种6 6

25、.根据 建筑市场诚信行为信息管理办法规定，对建筑市场诚信行为的公布的表述中，（）是错误的。A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B.对整改确有实效的，经批准公布期限最短不得少于3个月C.申请行政复议的，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.属于 全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准 范围的不良行为记录，应在当地和全国公布6 7.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起（）日内组织消防验收。A.7 B.1 0C.2 0D.3 06 8.某高层建筑，在地下桩基施工中基坑发生坍塌，造成1 2 人死亡，直接经济损失9 0 0 余万元。本次事故属于（）0A.重大事故B.特别重大事故C.

26、较大事故D.一般事故6 9.2 0 0 1 年 5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2 0 0 1 年 8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为2 0 天。根 据 民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（）。A.2 0 0 1 年 5 月 5日至2 0 0 2 年 5 月 5日B.2 0 0 1 年 5月5日至2 0 0 2 年 5月2 5 日C.2 0 0 1 年 5 月 5日至2 0 0 3 年 5 月 5日D.2 0 0 1 年 5 月 5 E 1 至 2 0 0 3 年 5月2 5 日7 0.当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处

27、理，应当（）oA.依法提起行政复议B.依法提起行政诉讼C.依法提起申诉D.依法申请仲裁或者向法院提起民事诉讼二、多项选择题（共 3 0 题，每题2 分。每题的备选项中，有 2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）7 1.国务院制定的是（）。A.北京市建筑市场管理条例B.城乡规划法C.对行政法的解释D.行政法规E.城市房地产开发经营管理条例7 2.下列主体中，不可以作为保证人的是（）。A.某理工大学B.某工程咨询公司C.经公司同意保证的某建筑公司西南分公司D.某公司的子公司E.某三甲医院7 3.根据 合同法规定，下列合同中，无效的是（）。A

28、.损害社会公共利益的合同B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同D.因重大误解签订的合同E.恶意串通，损害个人利益的合同7 4.依据 工程建设项目施工招标投标办法规定，将被作为废标处理的是（）oA.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E.未参加开标会议单位的标书7 5.依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括（）。A.有名合同B.双务合同C.单务合同D.无偿合同E.有偿合同7 6.下列关

29、于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（）。A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿D.职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼7 7.在我国建设工程领域,依照 建筑法 规定，可以自愿投保的险种有（）0A.工程设计责任险B.建筑工程一切险C.建筑意外伤害险D.安装工程一切险E.工程监理责任险7 8.某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后施工单位向乙索要回货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，正确的有（）oA.向甲

30、供应商支付货款属于合同之债B.向乙供应商支付货款属于合同之债C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系D.乙供应商获得货款形成无因管理之债E.乙供应商获得货款形成不当得利之债79.甲企业与乙银行签订一份5 0 0万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期6个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有（）oA.丙公司对此5 0 0万元的债务不再承担保证责任B.乙银行有权要求丙公司对5 0 0万元债务承担责任C.乙银行有权要求甲企业对5 0 0万元债务承担全部责任D.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求

31、丙公司承担责任E.乙银行有权要求甲企业对4 0 0万元债务承担责任，丙公司对100万元债务承担责任8 0.根 据 注册建造师管理规定，注册建造师享有的权利是（）。A.在不合格文件上签章B.在规定范围内从事执业活动C.保管和使用本人注册证书、执业印章D.对本人执业活动进行解释和辩护E.未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动8 1.根据 工程建设项目招标范围和规模标准规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（）oA.生态环境保护项目B.体育、旅游等项目C.城市垃圾处理设施D.科技、教育、文化等项目E.商品住宅、经济适用住房项目8 2.某建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定

32、提交投标文件的截止时间为2 0 0 6 年 6 月2日上午9点，下列说法正确的是（）。A.开标时间可以为2 0 0 6 年 6月 2日上午1 0 点B.开标由该市建设行政主管部门主持C.开标邀请所有投标人参加D.开标时，由公证人当众检查投标文件的密封情况E.招标人对2 0 0 6 年6月 2日上午9点 1 5 分送达的投标文件不予受理8 3.工程建设项目施工招标投标办法规定，投标保证金将被没收的行为包括（）OA.投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件B.中标通知书发出后，招标人变更中标人C.在提交投标文件截止时间前修改投标文件D.拒不提交所要求的履约保证金E.无正当理由不与招标人签订合同84.

33、下列行为属于违法分包的是（）。A.总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位B.建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可的分包C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工全部自行完成D.总承包单位将其承包的部分专业工程交由具备相应资质条件的单位完成E.分包单位将其承包的建设工程再分包85.下列关于劳动合同试用期的说法中，正确的有（）oA.劳动合同期限3个月以上不满1年的，不允许约定试用期B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月C.签订无固定期限合同的，试用期不得超过1年D.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期E.如果是短期劳动合同，合同中可以只约定试用期86.供

34、应商向建筑公司发出销售建筑玻璃的要约，建筑公司对要约的内容作出了变更，属于实质性变更的是（）。A.要求玻璃尺寸变化B.要求价格降低C.要求包装结实D.要求送货时间变更E.要求提供权利瑕疵担保87.根据 建筑法 建设工程安全生产管理条例规定，下列关于安全生产管理规定的叙述，正确的是（）oA.建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责B.施工单位主要负责人依法对工程项目的安全生产工作全面负责C.施工单位3 0 0 人以上应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员D.不安全不生产，生产必须安全E.管生产必须同时管安全8 8.工程监理单位在实施工程监理的过程中，发现安全事故隐患，其能够采取

35、的措施有（）A.罚款B.要求施工单位整改C.要求施工单位暂时停工D.要求施工单位停业整顿E.向有关主管部门报告8 9.工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。A.质量B.安全C.环境保护D.进度E.投资9 0.根据最高法院的司法解释，（）,发包人享有合同解除权。A.承包人未经发包人同意分包合同的B.承包人非法转包合同的C.不履行合同约定的协助义务的D.提供的建筑材料不符合强制性标准的E.合同约定的工期内未完工，且经催告后，在合理期限内仍没有完工的9 1.以下关于诉讼时效中止和中断的表述，正确的是（）。A.在诉讼时效期间的最后6 个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行

36、使请求权的，诉讼时效中断B.在导致诉讼时效中止的原因消除后，诉讼时效期间继续计算C.诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中止D.权利人向债务保证人主张权利的，不能认定诉讼时效中断E.从中断时起，诉讼时效期间重新计算9 2.以下（）不属于建筑施工企业的特种作业人员。A.油漆工B.钢筋工C.电工D.架子工E.运输司机9 3.对委托合同的概念理解正确的是（）。A.委托合同是有偿合同B.受托人处理委托事务取得的财产，属于用益物权C.受托人为处理委托事务垫付的必要费用如果产生利息，必须有约定D.委托人应当预付处理委托事务的费用E.转委托经委托人同意，受托人仅就第三人的选任及其对第三人

37、的指示承担责任9 4.对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（）。A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由建设单位负责维修后向监理单位索赔B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，由施工单位承担经济责任C.因使用单位使用不当造成的损坏，施工单位不负责修理D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修9 5.文物保护法实施条例规定，承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位,应当由有相应等级的单位承担,其所取得的资质是（）资质证书。A.文物保护工程B.建设工程相应等级C.文化教育产业D.古建筑工程技术E.文物保

38、护管理96.建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修内容，包括（）oA.质量B.范围C.权限D.期限E.责任97.下列可以作为认定案件事实依据的证据的是（）。A.一方当事人提出的证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据B.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协，在其后的诉讼中作为证据C.当事人在陈述中承认的对己方不利的事实和认可的证据D.有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人的证据E.法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据

39、和理由9 8.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基则上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议。下列有关和解的说法，正确的是（）oA.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行B.已提请仲裁的，当事人达成和解协议，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.已提起诉讼的，当事人达成和解协议，可以请求法庭在和解协议基础上制作裁定书D.诉讼当事人之间达成解决争议问题的妥协，其结果是撤回起诉E.只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解99.下列事件中，可以提起行政复议的是（）。A.作业人员魏某偷盗工地钢筋被公安机关罚款B.李某的一级建造师执业资格证书被单位扣押C.劳动部门对范某与单位之间的

40、劳动争议进行调解D.城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E.质检总站对不合格建材采取扣押措施100.执行根据是当事人申请执行，人民法院移交执行以及人民法院采取强制措施的依据。执行根据主要有（）oA.基层人民法院制作的民事判决书B.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书C.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书D.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定E.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书答案与解析一、单项选择题1.【答案】D2.【答案】C3.【答案】C4.【答案】D【解析】本题考核的是著作权的归属。该设计图纸的著作权属于受托人，也就是设计

41、院，李某等有署名权。5.【答案】C6.【答案】A【解析】项目部没有法人资格，其属于企业的派出机构。7.【答案】A【解析】工程建设项目在开工前应取得项目土地的建设用地使用权，该建设用地使用权只能存在于国家土地所有权之上，不包括集体土地所有权。8.【答案】C9.【答案】B【解析】若乙公司不知道该事，该合同有效;若乙公司知道此事，该合同无效。10.【答案】c【解析】此题应毫不犹豫地选择具有 连带”一词的选项。11.【答案】A12.【答案】C【解析】定金最多是交易额的20版 也 就 是2 0万元，剩余的不能算是定金。2 0万元的2倍再加上30万元为7 0万元，即乙可以要求甲返还70万元，其 中40万元

42、为甲违约应支付的双倍定金。13.【答案】B14.【答案】C15.【答案】B16.【答案】B17.【答案】B18.【答案】D19.【答案】C【解析】拟采用邀请招标方式的国家注资工程必须经省人民政府批准，注意不是省发改委。20.【答案】A【解析】工程建设项目施工招标投标办法规定，投标保证金一般不得超过投标总价的2%,但最高不得超过8 0万元人民币。21.【答案】D22.【答案】B【解析】按 照 注册建造师管理规定，以下情形给予注册：(1)不具备完全民事行为能力;(2)申请在两个或两个以上单位注册；(3)未达到注册建造师继续教育要求；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕；(5)因执业活动受到刑事

43、处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年；(6)因前款规定以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3 年；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2 年；(8)在申请注册之日前3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求；(1 0)年龄超过6 5 周岁；(1 1)法律法规规定不予注册的其他情形。2 3 .【答案】B2 4 .【答案】C2 5 .【答案】A【解析】劳务分包不需要建设单位认可，也可以全部分包出去，但是分包单位不能再分包。2 6 .【答案】A2 7 .【答案】D2

44、8 .【答案】D2 9 .【答案】B3 0 .【答案】B3 1 .【答案】B32.【答案】D【解析】注意是监理单位检测查验合格后才入场。虽然是甲方指定，但是施工单位也有认真检测和对此不合格产品负责的责任。33.【答案】A34.【答案】B35.【答案】A36.【答案】C37.【答案】C38.【答案】C【解析】因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。该题中，钢材供应商并不是故意的，所以施工单位不能向钢材供应商索赔。39.【答案】B40.【答案】C4

45、1.【答案】B42.【答案】C43.【答案】C44.【答案】C45.【答案】C46.【答案】C47.【答案】A48.【答案】C49.【答案】B【解析】本题主要考核施工单位的责任。50.【答案】D51.【答案】C52.【答案】D53.【答案】A54.【答案】C55.【答案】B56.【答案】D57.【答案】A58.【答案】D59.【答案】C60.【答案】C61.【答案】A【解析】选项B、C、D属于建设单位的责任。62.【答案】B【解析】对判决不服的，1 5日内向上一级人民法院提起上诉;对裁定不服的,1 0日内向上一级人民法院提起上诉。63.【答案】D64.【答案】C65.【答案】D66.【答案】D

46、67.【答案】C6 8 .【答案】A6 9 .【答案】A【解析】由于不是在最后6 个月发生的遇险情况，所以不能延期，只能按照原日期进行诉讼。7 0 .【答案】D二、多项选择题7 1 .【答案】DE【解析】对行政法的解释一般是最高法院作出的。7 2 .【答案】AE【解析】担保法规定下列单位不可以作保证人：(1)国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(2)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。(3)企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。7 3 .【答案】AC

47、E【解析】根 据 合同法，无效合同如下：(1)一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同；(3)以合法形式掩盖非法目的的合同；(4)损害社会公共利益的合同；(5)违反法律、行政法规强制性规定的合同。依 据 合同法，下列合同属于可变更、可撤销合同：(1)因重大误解订立的合同；(2)订立时显失公平的合同；(3)因欺诈胁迫而订立的合同；(4)乘人之危订立的合同。7 4.【答案】ABCD【解析】工程建设项目施工招标投标办法第 5 0 条规定，以下情形将被作为废标处理：(1)无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；(2)未按规

48、定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；(4)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；(5)未按招标文件要求提交投标保证金的；(6)联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。7 5 .【答案】A D7 6 .【答案】A B E7 7 .【答案】A C E7 8 .【答案】A C E7 9 .【答案】A C【解析】债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，禾经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。8 0 .【答案

49、】B C D8 1.【答案】A B D8 2.【答案】C D E【解析】开标时间和投标截止时间是同一时间，由招标人或招标代理主持会议。开标时，由招标人委托的公证人或投标人或投标人代表当众检查投标文件的密封情况。8 3.【答案】A D E【解析】在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：(1)在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的；(2)中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。8 4.【

50、答案】B E8 5.【答案】B D E【解析】(1)劳动合同试用期的时间长度限制：1)劳动合同期限3个月以上不满1的，试用期不得超过1个月；2)劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3)3年以上固定期限劳动合同和无固定期限劳动合同，试用期不得超过6个月。(2)试用期的次数限制：1)只能约定1次试用期;2）以 完 成 一 定 工 作 任 务 为 期 限 的 合 同 或 者 合 同 期 限 不 满3个 月 的，不得约定试 用 期；3）试 用 期 包 含 在 劳 动 合 同 期 限 内。如 仅 约 定 试 用 期，则该期限不是试用期,而 是 合 同 期 限。（3）试 用 期 内 的