全国监理工程师合同管理历年真题及答案.pdf

《全国监理工程师合同管理历年真题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全国监理工程师合同管理历年真题及答案.pdf（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2004年度建设工程合同管理考试试卷一、单项选择题（共 50题，每 题 1分。每题的备选项中，只 有 1个最符合题意）1.下列关于代理的叙述，（）是不正确的。A.无权代理行为的后果山被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。A.物B.行 为 C.智 力 成 果 D.活动3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A.保证 B.定金 C.留置 D.质押4.依据有关建筑工程切险的规定，

2、下列描述中正确的是（）。A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据 担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时,由保证人承担责任。C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债

3、权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.依据 合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均价执行D.按市场价执行7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（）。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8.施工合同

4、中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同9.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务10.合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方

5、之前11.根据 合同法 的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（）。A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金12.合同法中规定的缔约过失责任是指（）。A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任13.依据 合同法的规定，出 现（）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益

6、C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段14.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作,故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（）。A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担15.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。A投标文件的密封不符合招

7、标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正16.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（）。A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，山评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认17.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（）。A.

8、投标须知B.资格预审表C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答18.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标19.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.施工 B.设备采购 C、设计 D.材料采购20.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其 中（）的投标书为最优投标书。A 投标报价1000万元，评标价950万元B.投标报价1050万元，评标价940万元C.投标报价980万元，评标价970万元D

9、.投标报价950万元，评标价960万元21.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应 当（）。A 仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人D.重新进行资格预审22.某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（）万A.45 B.57 C.42 D.6023.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定

10、金时，该合同处于（）状态。A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立24.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是（）.A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金25.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。A发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可在第一个通知发出3 5日内终止D.发出终止合同通知，通知发出14

11、内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同26.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之I起，到（）止。A.完成监理合同约定的监理工作之日B.监理合同规定的到期日C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D.完成正常工作和附加工作之I I27.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验28.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计

12、深度应能满足（）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作29.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意30.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之I I止C

13、.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止31.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商32.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）A.协议书 B.专用条款 C 标准条款 D.质量保修书33.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电

14、梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师34.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第2 2 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（）。A.延 误 1个月竣工赔偿 B.提 前 1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D.考虑工程师的认

15、可作用，按延误0.5个月赔偿35.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。A.保管员负责赔偿损失 B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失 D.发包人与承包人共同承担损失责任36.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程,但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）。A 发包人追加合同价款，相应顺延工期 B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D.承包人承担发生的费用，工期不予

16、顺延37.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（）。A 承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用 D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用38.施工中如果HI现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师39.依据

17、施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。A立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工40.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

18、D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延41.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。A.地基基础工程 B.屋面防水工程C.设备安装工程 D.排水管道工程42.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（）。A、4.2万元 B、2.2万元C、2.0万元 D、0.2万元43.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定,采购方应该（）。A、提取全部材料，按实际交付数量付款 B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C、拒绝提前

19、提货，拒付货款 D、提取全部材料，按订购数量付44.FIDIC 施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为基准日.从此日期 起 至（）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A.开标日 B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日 D.工程师颁发履约证书日45.依据FIDIC 施工合同条件，动员预付款的扣还应当（）。A 在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起

20、扣46.某采用FIDIC 施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但 应 当（）。A 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书I I为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任47.某采用FIDIC 施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为5 月 1 日，承包商在4 月 15 I I就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5 月 15日

21、工程师才发出竣工检验的通知。经过3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（）。A.4月 15日 B.5月 1 日C.5 月 15 日 D.5 月 1848.FIDIC 土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（）。A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质49.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承 包 人（）。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B.认为要求合理，先行支付后再

22、向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告50.依据FIDIC 施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对 因（）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。A.延误移交施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失二、多项选择题（共 30题，每题2 分。每题的备选项中，有 2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.在 担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（）。A 土地使用权 B.社会团体的教育设

23、施 C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具 E.依法被监管的财产52.建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。A.外力引起的电气装备 B.地震导致施工建筑物 C.台风摧毁施工现场内的临时工程D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物 E.气温变化造成精密仪表53.依据 合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（）履行。A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地54.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依 据 合同法的 规 定（）。

24、A 合同主体不变仍为甲乙两公司B.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务55.根据 合同法的规定，山于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。A.质量 B.结算 C.仲裁 D.标的 E 担保56.按照 合同法规定，与合同转让中的债权转让比较，由第三人向债权人履行债务的主要特点表现 为（）。A 合同当事人没有改变；B.第三人可以向债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商合同条款D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E.第三人履行债务后，由债务人与债权

25、人办理结算手续57.按照 招投标法的规定，（）可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A施工单项合同估算价150万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币。C.监理合同，单项合同估算价150万元人民币D.项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币E.项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币58.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长 D.招标费用高 E.评标工作量较大59.招投标法规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A.

26、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高60.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（）。A.最高报价衡量法 B.标底衡量法 C复合标底衡量法D.无标底衡量法 E.成本价衡量法61.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（）。A.中标函 B.投标保函 C.监理合同标准条件D.监理委托函 E.标准、规范62.依据委托监理合同示范文本

27、规定，委托人的义务包括（）。A.负责合同的协调管理工作 B.外部关系协调。C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意 E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人63.委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（）。A.设计标准认定权 B.工程款支付的签认权 C.工程设计变更的审批权D.施工技术方案的审核权 E.工程建设有关协作单位组织协调主持权64.依据委托监理合同示范文本规定，（）属于额外的监理工作。A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担.的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D

28、.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作65.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（）。A.经批准的可行性研究报告 B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.限额设计要求E.工程勘察资料66.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（）。A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费E

29、.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费67.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。A 委托设计任务的范围和内容B.发包人应提供的有关资料和文件C.项目投资要求D.双方的责任E.工程用地规划68.按照设计合同示范文本的规定，（）属于发包人的责任。A.提供设计依据资料B.提供设计预算资料 C.向施工单位进行设计交底D.对设计成果组织鉴定和验收E.提供设计人员需要的工作和生活条件69.依照施工合同示范文本通用条款的规定，（）属于发包人应当完成的工作。A、办理施工许可证 B.提供工程进度计划 C.确定坐标控制点D.做好施工现场地

30、下管线的保护工作。E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作70.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（）。A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延。71.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（）。A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包

31、人应办理保险的延续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，山发包人和承包人平均分担72.依据施工合同示范文本通用条款规定；进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包 括（）。A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见，B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可73.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工

32、合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权（）。A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.直接委托拍卖公司拍卖该工程D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿74.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验75.设备制造阶段的监理工作包括（）。A.原材料和元器件的进厂检验 B.部件的加工检验和试验 C.出厂前的预组装检验D.包

33、装检验 E.施工现场的到货开箱检验76.FIDIC 施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括（）。A.由工程师确定 B.提交争端裁决委员会决定 C.双方协商D.提交仲裁机构裁决 E.通过诉讼解决77.采用FIDIC 施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括（）等。A、施工工程的计划进度 B、分包商在施工阶段的安排 C.重要检查检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件 E.滞后于进度计划的责任78.采用FIDIC 施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。A 对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包商施工时间和顺序安排D.删减部分约定的承包工

34、作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式79.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（）。A.工程加速索赔 B.工程变更索赔 C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔 E.合同外的索赔80.在FIDIC 施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（）等。A 不可预见的外界条件 B.施工中遇到文物和古迹 C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰 E.后续法规的调整2004年度建设工程合同管理考试试卷参考答案一、单项选择题l.C 2.C 3.D 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.D 10.C ll.D 12.D 13.D14.B 15.D 16.D 17.B 1

35、8.D 19.C 20.B 21.C 22.C 23.A 24.C 25.D 26.C27.C 28.A 29.B 30.B 31.A 32.B 33.B 34.A 35.B 36.A 37.A 38.D 39.C40.C 4 l.B 42.B 43.D 44.D 45.C 46.D 47A 48.B 49.C 50.C二、多项选择题参考答案51.BCE 52.ABC 53.AE 54.CDE 55.BC56.AE 57.AE 58.AB 59.BD 60.BCD61.AC 62.BCE 63.BDE 64.CE 65.ACE66.ACD 67.ABD 68.AD 69.ACE 70.ADE7

36、1.ACD 72.ABCE 73.BDE 74.CD 75.ABCD76.ABCD 77.ACD 78.ABC 79.CD 80.ABE2006年度全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理试卷及答案一、单项选择题（共 50题，每 题 1分。每题的备选项中，只 有 1个最符合题意）1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客是（）。A物B.财C.行为D.智力成果2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定

37、,当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务3.依据 担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.定金4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则 应 由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失5.合同公证与鉴证的相同点是（）。A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质6.依据

38、 合同法的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是（）。A.传真 B.电子邮件C.登记 D.信件7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后8.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应 当 按（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是 合同法中 有 关（）的规定A.债权转让 B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务 D.债

39、务人向第三人履行债务10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（）确定费用负担的责任。A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款C.签订补充协议 D.按履行义务一方承担的原则11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（）的市场价履行。A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地12.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7 天后停止施工。该条款依据的是 合同法 中关于（）的

40、规定。A.撤销权 B.不安抗辩权 C.后履行方抗辩权 D.同时履行抗辩权13.合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。A.结算和清理 B.仲裁和诉讼 C.结算、清理、违约 D.结算、仲裁、违约14.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，（）。A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C.每次阶段支付时均不允许扣减定金D.勘察单位完成合同总价20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金15.依据 合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（）。A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增

41、加违约金B.约定违约金高于造成的损失时,应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿16.依据 合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（）。A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B.违约金和定金不能同时选用C.违约金是承担违约责任的必备形式 D.违约金和赔偿损失不能同时使用17.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（）。A.合同公证书 B.仲裁协议书 C.履约保函 D.合同担保书18.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）

42、方式发包。A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标C.应该采用议标 D.可以采用直接委托19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A.可以采用直接委托方式发包 B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案 D.必须委托中介机构代理招标20.某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后（）。A.招标文件及收费都不退回 B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回 D.招标文件及收费分别退回21.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于 招标投标法规定的时间，

43、且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。A.招标文件为准，开标时间后延 B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延 D.书面解答为准，开标时间不变22.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按 照 招标投标法的规定，中 标 人（）招标人的要求。A.应当接受 B.可以接受 C.应当拒绝 D.可以拒绝23.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。A.2900万元，3000万元 B.2900万元，2900万元C.3100万元，3000

44、万元 D.3100万元，2900万元24.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。A.委托人增加监理工作内容较多B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料25.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该 汽 车（）。A.不用归还委托人 B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费 D.归还委托人，并应支付租赁费26.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）

45、。A.按工程实际损失计算赔偿 B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D.应当双倍返还定金27.某工程施工需要中断主要公路交通2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（）的范围。A.正常监理工作 B.额外监理工作 C.变更监理工作 D.附加监理工作28.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2 万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（）。A.3万元 B.5万元 C.7万元 D.10万元29.按照建设工程设计合同示范文

46、本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更30.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（）A.发包人赔偿，延误的工期顺延 B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延 D.自己承担，延误的工期不予顺延31.按照施工合同

47、示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则 视 为（）。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进步指示32.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定II期开工，则发包 人（）。A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延33.某

48、工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（）。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延 B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延34.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。A.发包人承担全部费用，工期相应顺延 B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延 D.承包人承担全部费用，工期相应顺延35.某

49、施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应 山（）。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用 B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用 D.承包人负责检验，承包人承担检验费用36.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（）承担。A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.发包人和承包人共同37.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。A.发包人 C.承包人 B.设计单位 D.监理单位38.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）。A.工程验收通过 B.承包人

50、送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款39.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（）。A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地40.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则 应 由（）。A.承包人承担相关费用，工期不予顺延 B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担