2023年工程居间合同2023年居间合同新规定(14篇).docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2023年工程居间合同2023年居间合同新规定(14篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年工程居间合同2023年居间合同新规定(14篇).docx(66页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 2023年工程居间合同2023年居间合同新规定(14篇)2023年工程居间合同 2023年居间合同新规定篇一 乙方(居间人):居间人姓名1、 身份证号码: 居间人姓名2、 身份证号码: 居间人姓名3、 身份证号码: 居间人姓名4、 身份证号码: 甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付,负责就 x有限公司厂区建立工程工程(以下称该工程工程),推举给甲方,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与建立单位和总包单位签订该工程工程的分包施工合同,取得施工权。 1.2“居间胜利”是
2、指完本钱工程工程与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间效劳托付事项。甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期工作的主要信息,并供应相关的业务询问效劳,开展对业主方和总承包方进展有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程重要信息的真实牢靠,最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则,视为乙方供应信息不真实,居间效劳不胜利,甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,帮助甲方做好各项工程争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍
3、有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续预备。 3.2假如居间胜利,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3.3假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同商定支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利,托付人应当按按商定支付酬劳”的规定,甲方完成签订该工程承包工程合同,并顺当的按施工分
4、包合同商定的时间、商定的内容开工后,收到工程预付款时本合同马上生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费: 4.1本工程居间费用为工程造价(剔除建立单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地根据事先商定的效劳费标准,即工程签定的合同工程量 万元的 %计 万元(税后),作为中介人的效劳酬劳。工程结算造价确认后,若有明显差异,最终一期居间效劳酬劳支付时进展相应调整。多还少补。 4.2本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间效劳费,计 万元;工程进
5、展到根据合同工期一半时间即开工令签发开头计算为其次次兑付日,兑付其次笔25%的居间效劳费,计 万元;当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间效劳费,计 万元(按工程审结价进展调整后支付)。 4.3甲方根据以下支付分流表金额安排,可以现金或者银行本票形式进展分别支付。居间效劳费支付分流表: 五、特殊商定: 5.1甲方取得工程建立施工合同后,若恶意躲避或有意拖延支付,自愿承受以下处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,实行停顿工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人效劳费的欠条;追回应兑现的居间人效劳费并按该费用总额加收每天5滞纳金;按中介居间人效
6、劳费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。 5.2居间效劳胜利完成后,在工程建立期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不担当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响,具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次效劳所涉及的相关文件资料,都具有同等效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本协
7、议所涉及的商业隐秘,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。 6.2乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后,假如20xx年12月30日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。 7.2假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决;如协商不成,协商不成,双方同意提交工程合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项
8、 9.1本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。 9.2本合同双方签字盖章后生效。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或托付代理人: 居间人或托付代理人: 联系电话: 联系电话: 合同签订地: 合同签订日期: 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方:(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或托付代理人: 合同签订地: 合同签订日: 2023年工程居间合同 2023年居间合同新规定篇二 甲方(托付人): 联系地址: 乙方(居间人): 联系地址: 甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和
9、国合同法,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付,负责就江西省井冈山茨坪道路改造工程工程(以下称该工程工程),引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方供应信息,或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的,均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、
10、建立单位供给材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实,乙方无权取得居间酬劳。 3、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、假如居间胜利,则甲方应
11、按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为工程施工合同金额的10%,。外包单位若未按估计全额审批居间费用按8%计算。 2、居间胜利后,居间酬劳按发包单位支付结算工程款进度百分比进展结算支付,竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方转帐方式支付。 4、居间费用税务各自担当。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议
12、所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 七、合同终止 1、本合同签字生效后,假如至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。 2、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 合同签订地: 合同签订日: 甲方(公章):_乙方(公章):
13、_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 2023年工程居间合同 2023年居间合同新规定篇三 甲方(居间人): 地址: 联系方式: 乙方(托付人): 地址: 联系方式: 甲、乙双方依据中华人民共和国合同法,依公平、自愿、等价有偿的原则,经过充分协商达成如下协议: 一、托付事项 1、甲方承受乙方托付,负责就 工程(以下简称“该工程工程”),向乙方供应关于该工程工程的重要信息,引荐乙方和该工程的招标单位洽谈,帮助乙方投标,并最终促成乙方与招标单位签订该工程工程的合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同,甲方仅为
14、乙方供应信息,或为乙方供应的联络、帮助、撮合等效劳的,均视为托付事项未完成。 二、居间期限 从 年 月 日至 年 月 日。 三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳为 工程签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。 2、居间胜利后,乙方应在收到第一笔工程预付款三日内,向甲方支付居间酬劳的50%,并在收到其次笔工程预付款三日内,向甲方支付剩余50%居间酬劳。 3、乙方应以 的方式支付居间酬劳。 四、居间活动费用的担当 居间活动费用是指甲方为完成托付事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的,居间活动的费用由居间
15、人负担,并从居间酬劳中扣除;居间人未促成合同成立的,甲方有权不向乙方返还居间活动费用。 五、双方的权利和义务 1、甲方向乙方供应有关该工程工程的信息,并保证其供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。 2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间酬劳及居间活动费用。 3、居间胜利的,则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任,均与甲方无关。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘,包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。 2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所猎取的对方的商业隐秘,实施对另一方不利的
16、任何行为,否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方担当相应的法律责任。 七、合同变更、解除和终止 1、经双方协商全都,可以变更或解除本协议。 2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的,本合同终止。 3、因不行抗力等导致本合同目的不能实现的,本合同终止。 八、违约责任 1、甲方未按本合同的商定履行其义务,隐瞒与订立合同有关的重要事实或供应虚假状况的,应向乙方支付违约金人民币 元(大写 圆整)。 2、乙方未按合同的商定向甲方支付居间酬劳或居间活动费用的,乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付违约金。 3、乙方不得隐瞒或供应虚假的施工合同金额
17、,否则须按施工合同实际金额的 向甲方支付违约金。 4、本合同生效后,任意一方单方解除本合同的,应向对方支付 违约金 。在前述违约金支付完成后,双方应连续履行本合同。 九、争议解决方式 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应协商解决,协商不能达成全都的,双方应提请北京仲裁委员会根据该会仲裁规章进展仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 十、其他事项 1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方:(盖章): 法定代表人或授权签字人: 年 月 日 乙方:(盖章): 年 月 日 法定代表
18、人或授权签字人: 2023年工程居间合同 2023年居间合同新规定篇四 编号:_ 本合同当事人 托付人(甲方): 居间人(乙方): 依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,托付人与居间人在公平、自愿的根底上,就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下: 第一条托付事项 甲方托付乙方在托付期限内为其居间查找符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩,参考条件请划圈,未选条件请划斜线),并帮助促成其与出租人签订房屋租赁合同: 坐落:_;楼房为_室_厅_卫;平房为_间;无装修;一般装修;精装修;防盗门;有线电视接口;空调;自然气;煤气;集中供暖;土暖气;热水器;电话;电视机;电冰箱;洗衣机;上下水;
19、家具_;楼层:_;构造:_;朝向:_;建筑面积:_平方米;月租金标准:_元;租期:_;房屋用途:; 房屋权属:_其他条件:_ 乙方还应供应以下效劳:_ 其次条托付期限 自_年_月_日至_年_月_日。 超过以上期限仍需要居间效劳的,双方另行签订居间合同或以书面形式将本合同托付期限延长。 第三条现场看房 乙方应伴随甲方到房屋现场看房。 乙方应当制做看房的书面记录,列明房屋的详细地址、看房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认,由双方各执一份。 乙方为甲方查找的房屋不满意甲方提出的必备条件或者甲方不满意出租人提出的特殊条件要求的,甲方有权拒绝签字并拒绝支付看房费。 第四条甲方义务 (一)应出示身份
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 工程 居间 合同 规定 14
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内