回迁房买卖合同集锦_1.docx

《回迁房买卖合同集锦_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《回迁房买卖合同集锦_1.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、回迁房买卖合同集锦回迁房买卖合同集锦1 卖方：_（简称甲方）身份证号：_ 买方：_（简称乙方）身份证号：_ 依据中华人民共和国合同法中华人民共和国人民共和国城市房地产管理法及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公正、自愿协商全都的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在，建筑面积为_平方米。 其次条上述房产的交易价格为：单价人民币_元整（大写：_）。 本合同签定之日甲乙双方同意以分期付款方式付款，即乙方先付给甲方人民币_元，余下乙方在_年_月_日前付清尾款，甲方应于收到乙方先期付款之日起并应在交房当日将等费用结清。 第三条税费分担：甲乙双

2、方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。双方经协商产权过户交易税费由方担当。 第四条产权证办理出2个工作日内，甲方携带回迁协议书身份证、户口本原件，各极协作乙方办理房屋过户手续。 第五条违约责任：甲方未按规定期限将房产产权证过户给乙方，应赔偿乙方双倍购房金即人民币_元整（大写人民币：_）。 第六条甲方自愿交付给乙方_元，做为房产证办理保证金，过户给乙方后，乙方退还甲方 第七条本合同发生争议的.解决方式，在履约过程中发生的争议，双方可通过协商，诉讼方式解决。 第八条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，其补充商定，经双方签章与本合同具法律效力。 出卖方（甲方）签

3、字：_配偶：_ _年_月_日 购买方（乙方）签字：_ _年_月_日 回迁房买卖合同集锦2 甲方（卖方）： 身份证号： 乙方（买方）： 身份证号： 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商全都，达成以下合同条款： 一、甲方自愿将位于XX县城南四路北，东升小区5栋22号建筑面积99.3平方米回迁商服房屋（尚未办理产权登记）卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方，双方自愿达成如下协议条款。 二、双方协商此商服楼总价款为人民币贰拾玖万元整，即人民币290，000.00元。 三、付款方式：达成协议后乙方付给甲方定金#万元，甲乙双方签订合同之日付人民币#万元，其余楼款在甲方办理完回迁房屋房屋

4、产权登记后由乙方一次性付清。 四、房屋产权及具体状况的承诺 1、出卖人应当保证对所出卖房屋具有全部权、处分权，保证乙方享有独立的经营权和全部权、处分权等与房产有关的.权利，保证任何人不得就此楼房向买受人主见任何权利。 2、出卖人应当保证出卖该房屋没有产权纠纷，在该出卖房屋上与开发商或者其他任何人没有任何债权债务纠纷。甲方应保证该房产没有任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。 3、出卖人在国家有关部门允许此楼盘办理产权登记开头一个月内必需办理回迁房屋产权登记，所涉及的全部税、费均由由甲方交纳。 4、出卖人在办理完回迁房屋产权

5、登记后，应无条件义务协作乙方办理二手房交易产权登记过户，此项交易所涉及的契税、测量、房产交易、工本费等费用由乙方缴纳。 5、乙方在达成协议、签订合同以及在甲方办理完回迁房屋产权登记后，应当依据合同商定当日履行付款义务。 6、此楼房以合同签订之日起为交付日，交付日前发生的附属物丢失、平安事故等责任损失由甲方担当。交付日后一切责任事故损失均由乙方负责，乙方具有独立的经营自主权、处分权等一切与此楼房相关的财产权利。 五、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付伍万元元违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付一百元罚金，逾期30日视为违约，适用违约金罚则商

6、定；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。 六、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。 甲方（卖方）：（印） 住址： 电话： 合同签订日期: 年月 日 乙方（买方）：（印） 住址： 电话： 中间证明人签字：（印） 身份证号： 电话： 合同签订日期: 年 月 日 回迁房买卖合同集锦3 卖方： (以下简称甲方) 买方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，全都同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。 一、甲方自愿将坐落于安徽

7、省合肥市肥西县上派镇灯塔村拆迁挂户房，建筑面积为68平方米的自有住宅，以及挂户房拆迁后补偿的安置房出售给乙方。 二、经双方商定挂户房房屋总价，共计人民币：陆万伍仟元整(65000.00元)。购买安置房价格以政府出台的为准，挂户房拆迁后政府安置房房屋一切费用由乙方支付。 三、全部拆迁补偿均属乙方拥有。 四、双方商定，本协议签订之日，乙方一次性交清拆迁挂户房费给甲方;待交付安置房时，乙方按自己需要的面积支付安置房房款。安置房领取时，甲方需将安置房房屋钥匙、及相应信息交给乙方，乙方拿到后写个收单。 五、甲方必需保证其出卖给乙方的安置房，产权为交易本人，绝无他项权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。 六、

8、甲方所出售的房屋为拆迁安置房房产全部权，乙方通知甲方在能办理房屋产权时，甲方应当准时办理产权登记，甲方办理完产权登记后把相关信息交给乙方，乙方在了解到能办理产权过户手续时。通知甲方立刻关心办理房屋产权过户，甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费，交易税费由乙方担当。 七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力关心乙方。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方患病损失的.，由甲方负赔偿责任。 八、双方签订本合同后，双方应当共同遵守。甲方不得将房屋以任何形式占有、抵押、转让给他人，如若违约本商定应赔偿房屋总价外，还需要赔付安置房房屋总价款50%

9、的违约金给乙方。 九、乙方不得以任何形式拒绝购买甲方房屋，如若违约乙方应赔偿给甲方安置房房屋总价款50%的违约金。 十、合同生效后，房屋升值与甲方无关。 十一、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院仲裁。 十二、本协议一式两份，双方各执一份为凭。附双方身份证复印件。 十三、本协议自双方签字之日起生效。 甲方(签字)： 乙方(签字)： 电 话： 电 话： 年 月 日年 月 日 回迁房买卖合同集锦4 出卖人（甲方） 买受人（乙方） 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在公正

10、、自愿、协商全都的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。 1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。 2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。 甲方同意乙方去开发商处依据房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。 3、依据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米 元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的答谢金。 4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方答谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付

11、三分之一；基余的待楼房交付后十日内支付完毕。 5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 .假如回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的答谢金。 6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。假如需要甲方方面的相关手续，甲方有义务关心供应。 7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当关心乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应当供应一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方患病损失的，由甲方负赔偿责任。 8、乙方如在本房屋买卖合同

12、成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。 9、本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假如甲方违约，除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及答谢金外，还应当支付 元的违约金。 10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方 元的违约金。 10、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。 11、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 12、本协议自双方签字之日起生效。 甲方： 年月 日 乙方： 年 月 日 回迁房买卖合同集锦5 卖房方(简

13、称甲方)：_ 买房方(简称乙方)：_ 经过甲乙双方协商，就甲方向乙方出卖甲方全部在建回迁房产一事，达成以下条款： 一、甲方同意将位于_区域约_平方米回迁楼房以_万元人民币的价格出售给乙方。 二、甲方保证该回迁房屋是符合现有国家及_市房屋上市的有关规定及政策法规；甲方必需保证拥有该回迁房屋的独立产权；无任何产权争议及纠纷，并有权将该房屋上市交易。甲方保证该回迁房屋手续真实有效，回迁房屋地址在_区域，甲方保证该回迁房屋有效挨次为第 _号。否则，由此造成乙方的任何损失均由甲方予以赔偿，具体赔偿数额按合同第四项。 三、乙方情愿在本合同第一条款和其次条款成立的前提下，就向甲方购买上述回迁房的完全产权之事

14、签订本合同，并认可在这种状况下签订才具有法律的效力。 四、乙方将购买房屋款项一次性交清后，甲方将房屋全部手续交付乙方。自甲乙双方交接之日起，双方信守合约，如有违约，违约方支付双倍房价的违约金既人民币_万元作为违约赔偿。 五、乙方负责办理过户各种手续，并担当过户费用。 六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时，如需要甲方供应有效证件和准时到场时，甲方无条件负责协作。不得以任何理由推脱，如不协作，属违约行为。 七、房屋拆迁中的拆迁补偿过度费归乙方全部，如需领取甲方予以协作关心。 七、协议_式_份，甲乙双方各执_份。此协议自签订之日起立刻生效。并永久有效。 甲方产权人：_ _年_月_日 乙方签字：_

15、_年_月_日 甲方共同全部人：_ _年_月_日 回迁房买卖合同集锦6 卖方： (以下简称甲方) 买人： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，全都同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。 一、甲方自愿将坐落于 县 街 小区 栋 室，建筑面积为 平方米，地下室面积的 平方米的回迁楼房(包括附属设备)，出售给乙方。修理基金甲方已缴纳。 二、经双方商定房屋总款共计人民币：方扣押甲方五千元，作为关心乙方办理过户手续保证金，但乙方每年向甲方支付6%的利息，在办理过户手续时乙方一次连本带息支付给甲方。 三、双方商定，本协议签订之日，乙方一次性交

16、清房款;甲方同时将房屋钥匙及在开发商、物业所交款项的收据付给乙方。同时双方为对方出具相应的.收到凭证。 四、甲方必需保证其出卖给乙方的房屋，产权为交易本人，绝无他项权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。 五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，甲方关心乙方找开发商解决，甲方不担当赔偿责任。 六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权变更时立刻关心乙方办理产权过户手续，但全部费用由乙方负责。

17、 七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力关心。 八、合同生效后，房屋升值与甲方无关。室内外设施归乙方全部，因管理纰漏使用不当，造成自身和他人损害，第三者物品损坏，乙方负责。 九、甲方在房屋出售给乙方即乙方付清房款与甲方签订本合同后不得将房屋另行转让给他人，如若违约本商定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款20%的违约金。 十、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 十一、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。 十

18、二、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 十三、本协议自双方签字之日起生效。 甲方(签字)： 身份证号： 电 话： 身份证号： 电 话：乙方(签字) 年 月 日 回迁房买卖合同集锦7 售方： (以下简称甲方) 买方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 一、甲方自愿将坐落于内蒙古乌海市海勃湾区依林佳苑A区9号楼 4 单元 401室，建筑面积为 93.57 平方米的 401 号自有回迁楼房，出售给乙方。 二、上述房屋包括附属设备，经双方商定房屋价格

19、(人民币) 3473 元/平方米;总款共计人民币： 叁拾贰万伍仟元整 (大写)。 三、双方商定，本协议签订之日，乙方一次性-交付房款;甲方同时将房屋钥匙、房屋产权证明及身份证结婚证复印件等相关证件交付给乙方。同时双方应当同时为对方出具相应的收到凭证。 四、甲方必需保证其出售给乙方的房屋，产权为交易本人，绝无他项权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。 五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。 六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第一时间办理产权登记，甲

20、方办理完全产权登记后，应立刻关心乙方办理产权过户手续。经甲乙双方协商全都同意办理房屋过户手续所需缴纳的税费、手续费及各项费用均由乙方担当。 七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应于四个工作日内关心乙方办理完产权过户事宜。甲方应当无条件关心乙方办理过户手续，供应一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方患病损失的，由甲方负赔偿相关法律责任。 八、合同生效后，房屋升值与甲方无关。 九、本合同订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。该房屋交付前因该房屋对外所负债务及相应缴费均与乙方无关，由甲方担当。该房屋交付后一切税收、费用因该房

21、屋对外所负债务及相应缴费均与甲方无关，由乙方担当。 十、甲方在房屋出售给乙方即乙方交付房款与甲方签订本合同后不得将房屋另行转让给他人，如若违约本商定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款60%的违约金。 十一、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。 十二、甲方法定继承人全都同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议全部条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。 十三、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。 十四、本协议一式两份，双方各执一份为凭。 十五、本协议自双方签字之日起生效。 甲方(签字)： 乙方(签字)： 身份证号： 身份证号： 电 话： 电 话： (法定继承人看法/签字)： 身份证号： 电 话： 年 月 日15