钢管脚手架分项工程施工承包合同.docx

《钢管脚手架分项工程施工承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢管脚手架分项工程施工承包合同.docx（74页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、钢管脚手架分项工程施工承包合同 第一篇：钢管脚手架分项工程施工承包合同 钢管脚手架分项工程报价单 一、分包工程对象及供应劳务内容 工程名称：小池家园二期新建工程 工程地点：黄梅县小池镇 分包范围：脚手架分项工程 二、分包工程期限及工程要求 1、开工时间：自钢管材料进场、内架起先运用至外脚手架撤除完毕为止，工期9个月，如工期顺延，按建筑面积0.1元/.天计取材料租金。 2、施工进度：按项目部制定的施工进度支配执行。 三、承包方式 包工包料。包全部涉及到脚手架的材料，如钢管、扣件、工字钢、铁板、钢丝绳、平安网、兜网等；包质量、进度、平安、现场文明；全部手工工具、电动机械及个人劳保防护用品，现场附墙

2、和加固结点金属构件的去除切割。 四、承包内容 1、内架：每栋供应3套内架支撑所需的钢管、扣件、顶托，不包含垂直方向夹柱的钢管。 2、外架：外架的规范搭设及撤除，本建筑物11层，16#工字钢悬挑2次，分别各从1层顶和7层顶悬挑一次。乙方供应立网及兜网，外架外排刷漆，剪刀撑全设置，外架外排加设单拦腰杆。 3、防护：楼梯、电梯井、平安通道、钢筋棚、防护棚以及塔吊接料平台的平安规范搭设及撤除。 4、预埋：工字钢及外架连接件预埋由甲方供应材料，乙方负责预埋。 五、承包价格 按每栋实际建筑面积计算，综合单价为45元/平方米。 六、付款方式及结算 每月按工程进度的50%付款，结构封顶后付至总造价的60%，脚

3、手架撤除完毕付至总价的90%，余款三月内付清，不含税票。 其次篇：分项工程施工承包合同.脚手架 分项工程施工承包合同 甲方：福建省高华建筑公司施工队(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规、规范的规定，为了进一步加强工程施工管理，明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任，分工协作，亲热协作，保质保量地完成工程建设施工任务，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，甲方承包的朝辉东方城四期1#、5#楼外墙脚手架工程根据实际需要，包工包料承包给乙方施工，实行社会单价，不留活口一次性单价包干，经双方协商，订立条款如下： 一、工程概况： 1.

4、1、工程名称：朝辉东方城四期 1.2、工程幢号： 1、5#楼包括地下室和车库 1.3、工程地点：马鞍山市慈湖河路慈湖河地块 1.4、结构形式：现浇框架剪力墙结构 二、承包内容：包工包料 2.1、全部满意施工运用平安防护的外墙钢管脚手架搭设、撤除全过程，以及运用过程中的修理、整改，材料包括钢管、扣件，槽钢、木枋、钢丝绳、竹芭隔层满铺、平安网全密封等。施工现场深基坑防护、施工队圈地防护、材料圈场防护和各班组临时所用钢管等。材料运输转运，材料卸车码堆(施工期间必需无条件完成卸车及装车工作，未能装运的材料必需依据甲方指定的地点分类码堆整齐，如因乙方不刚好派人码堆材料，则甲方有权派人整理，由此造成的人工

5、费用甲方从乙方的工程款扣除)等，做到工完场清平安文明施工。 2.2、全部防护搭设包括：钢筋棚、井架、卷扬机、平安通道、楼梯口、电梯口、全部临边防护、木工卸料平台搭设等，外架二次、三次搭设、补网及全部机械变换场地再搭设防护等。 2.3、加工和预埋全部加固外架用预埋的环筋，甲方供应钢筋。外架全部阳角都要用竹条绑扎。 2.4、地下室车库及一层层超群标准层结构乙方供应钢管扣件，由木工搭拆，木工撤除时清理洁净，并由乙方指定地点集中堆放。乙方供应木工剪力墙钢管，不供应扣件。 三、承包方式：包工包料 3.1、包工：其次条承包内容内所发生的一切人工费不另加点工费用。 3.2、包料：包工包料包工具、电线、劳保用

6、品，照明灯具(甲方仅供大灯)等材料。 3.3、乙方按甲方要求供应满意施工所需的人员在甲方管理组织下施工，乙方收取承包计量单价见合同第七条一款；乙方施工及管理人员工资包括福利、平安、劳保等费用由乙方担当。 四、质量检查与工程质量： 4.1、乙方必需接受甲方对其施工过程的监督，认真根据施工图纸、设计变更及相关施工指令、技术交底进行施工。假如施工质量达不到平安规范要求，致使监理和工程部叮嘱停工整改每项罚款100-300元，乙方担当返工的全部费用，工期不予顺延。 4.2、乙方应配备现场技术管理人员，每层外架搭设完成进行自检，合格后报项目部技术人员复检，复检合格后报房地产工程部及监理检查质量到达省标标准

7、按平安验收规范进行验收。 五、工期进度： 5.1、以外架起先搭设计算运用工期，到通知外架撤除之日为止外架撤除时间暂定十天，工期拾捌个月。乙方严格依据甲方拟定的施工工期进行施工，不得以任何理由进行推托，每一个层面架如不能按时完成罚款1000元，甲方可以单方面从工程款扣除。若因乙方工人缺乏造成工期延误，一切由乙方负责。外架撤除完成后，其全部的施工人员、机具设备等必需刚好全部撤离现场。 5.2、若架体期限因甲方工程延期不能按期全部撤除，在到期时间后即拾捌个月以后到通知撤除期间所剩余的末撤除架体按其建筑面积比例每天0.12元/计算。 5.3、本工程全部项目必需确保省级文明施工要求，脚手架如达不上省标化

8、，所造成脚手架返工、加固，所产生的一切费用由乙方担当，若做不到省标化工地，另甲方有权在本合同所定的价格上按每平米5元扣回，作为甲方损失的赔偿金。 5.4、在施工中乙方若无法履行合同而造成中途停工影响工程施工进度的如延误多天乙方仍无能为力按甲方进度支配进行，甲方有权拒付工程进度款并可另行调换其它施工队伍进场，由些所造成的一切损失由乙方自负。 六、平安文明施工： 6.1、平安要求：乙方进场后必需接受平安“三级教化，刚好向甲方供应有关人员的身份证明文件。乙方必需遵守工程建设平安生产有关管理规定及平安生产操作规程，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，杜绝事故发生，倘如发生平安

9、事故，因架子工自身操作不当和架子搭设缘由所造成的平安事故，全部平安事故责任和经济损失均由乙方自己负责，由架子搭设缘由所造成的各班组施工人员和其它施工人员平安事故发生，其责任和经济损失均由乙方负责。若不是以上缘由，每次经济损失在贰万元以内由乙方自负，在贰万元以上甲乙双方各担当50。造成恶 劣影响的，除追究乙方责任外，甲方有权单方面解除协议，全部进入现场施工人员，每人投保险金额壹佰元，双方各付50。乙方施工中在上料平台上码堆物件不得超过500公斤。 6.2、乙方进入施工现场必需戴平安帽，不得穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚；不得违章作业、违章指挥，禁止在高空开玩笑及高空抛物；在施工现场用电不得乱搭乱接，不得

10、运用护套线、胶质线、现场用电必需听从电工支配；不得运用电炉、电砂锅、电饭煲、电磁炉、电热棒等。若由此引发平安事故，一切责任及费用由乙方担当。平安帽、平安带由乙方自理。职工宿舍用电、用水装表运用，每间以电70度为准，超过用量按每度2元计算。 6.3、在施工现场未戴平安帽或穿拖鞋每人每次罚款30元，超过三人次以上未戴平安帽或穿拖鞋每人每次罚款50元，屡次不改者每人次罚款100元及清退出场。平安帽由甲方指定统一颜色。 6.4、在施工现场乱拉乱接电线、运用电炉、电砂锅、电饭煲、电磁炉、电热棒等，觉察后除没收外每次罚款300元，若由此引起触电、火灾事故，由乙方担当全部责任。 6.5、文明施工要求：乙方代

11、表必需亲临施工现场抓好质量、平安工作，乙方必需接受甲方指定的场地整齐堆放材料，保持施工场地整齐。不得随地大小便，生活区保持整齐卫生，不得携带家属(儿童)住工地和进入施工现场。严禁在工地打架斗殴、酗酒、赌博，防止偷盗发生，因高层施工全部的电梯井内均有钢筋网格，不得随便剪割，因高空作业，严禁向周边抛弃杂物，否则后果自负。施工中发生班组之间交叉作业、运用机械、材料时刚好向甲方代表或其他管理人员提出协调运用，若发生上述事情其后果由乙方全部负责，包括经济、民、刑事责任。 6.6、在施工现场觉察大便一次罚款100元并负责现场卫生清理一天，在工地中出现打架斗殴现象，除公安部门处理外，每人每次罚款1000元，

12、过错方从重(1000元以上)。 6.7、施工期间乙方应刚好清理工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清。工程施工中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必需通过人货梯或塔吊运输到地面，严禁从高空干脆向外抛物。 七、工程量结算、单价与工程款支付： 7.1、计量与单价：按搭设外架层数的施工设计图、变更图及定额规定的建筑面积计算规则为准(包第 二、三条款全部的内容和乙方现场施工管理费)，1#、5#楼外架按建筑面积每平米综合单价元计算，地下室车库及一层层超群标准层结构内满堂架按每平米综合单价元计算。 7.2、工程款支付：主体施工二层楼面前，乙方架体必需起先搭设，每月搭设完成 并满意施工需要时，阅历收合格可供正常运用

13、后，甲方付至乙方已完成工程量款的50%即：完成建筑面积承包单价50%，主体结构封顶后甲方付到乙方完成工程量款的80%即已完成建筑面积承包单价80%，乙方架体单栋撤除完毕，甲方应付至单栋乙方已完成量款的90%即已完成建筑面积承包单价90%，外架全部撤除后，叁个月内甲方一次性付给乙方全部余款。乙方每次支承工程款前应将当月工人的工资表和工人花名册提前三天上报给甲方，甲方付款后，乙方必需刚好将工程款发给工人，不得挪用工人的工资，否则甲方将解除与乙方的合约；所造成的损失均有乙方自行担当。如遇春节发放的工资，不能结清工人工资，甲乙双方协商先支付已完成的工作量的87把工人工资结算。乙方每月30日上报进度工程

14、量，次月10日按审定进度工程量付款。 7.3、乙方供应木工剪力墙钢管产生的费用由木工和乙方双方协商达成协议，二个月结一次帐，剪力墙钢管全部撤除后，十天内全部付清，由甲方代付代扣。 7.4、工程款支付方式：凭乙方代表借据凭证、以现金或银行支票方式支付。 7.5、工程项目竣工后10日内乙方编制工程结算书交甲方审核，甲方应在30天内审核完毕，超过时间甲方不能审核，视同认可乙方编制决算数量。 八、双方责任: 8.1、甲方责任：创建施工条件，供应，协调支配乙方施工人员进场，按合同支付工程款，供应施工所需技术资料及相关图纸、变更。转发业主，项目部关于施工管理文件。 8.2、甲方负责供应：塔吊和人货梯每座各

15、一台，开机人员工资由甲方负责，各座配电箱一个，电到每层二级配电箱，工人宿舍及仓库，塔吊和人货梯跟其它班组共用。 8.3、乙方责任：乙方向甲方供应专项脚手架施工方案，并通过监理审批。乙方应按施工进度要求做好施工前准备工作，按时组织施工人员进场施工，施工人员必需持操作证方可上岗。乙方应对职工进行平安教化和法纪法规培训，遵守公司及项目各项规章制度。乙方应每天对施工的质量进行检查，听从甲方的质量管理，甲方现场管理人员可随时对施工质量进行检查或抽查，甲方对乙方和质量提出异议要求整改时，乙方应无条件接受，并担当由此造成的全部费用。 8.4、乙方自负工具施工用加班灯具、末级配电箱、电线等施工中所需各种工具。

16、乙方施工期间应严格按图纸和平安规范进行施工，不得偷工减料，以免造成平安事故。 九、特约条款： 9.1、乙方为表示对承包脚手架专项工程的诚意，情愿付给伍万元整为要合同的履约保证金，待乙方人员材料进场后无息退还。倘如甲方通知乙方进场施工时，乙方不能进场或提出放弃承包该脚手架专项工程，甲方有权拒退上述保证金。 9.2、乙方在施工过程中必需保证每月发放工人工资，不得拖欠，若出现工人因此 引起的一切纠纷、投诉、闹事等事务，由乙方担当全部责任。 十、违约责任： 10.1、本合同生效后，双方应严格遵守。否则，违约方应向对方赔偿违约金伍万元。 10. 2、乙方必需严格依据本合同第五条商定的工程需求定量完成工作

17、，每延误工期一天罚款1000人民币。若经整改仍不能满意甲方进度质量要求，甲方有权单方面解除合同不算违约，按乙方实际完成工程量60%结算，其损失由乙方担当，余下作为补充人员和重新组织班组的工程延期损失费。但人力不行抗拒的因素及甲方造成的误工在十日以上，经现场主管人员负责确认后，每人每月补贴五十元整，工期顺延。 10.3、本合同签订后甲方应在开工前十五日内通知乙方进场。 十一、争议： 争议解决程序和方式：若发生争议，双方本着实事求是的精神刚好协商解决。看法不一样协商不成时，可向施工所在地或甲、乙双方单位所在地的人民法院、劳动局及法律相关机构、提出申请、仲裁、调解或诉讼。 十二、社会治安： 乙方必需

18、遵守业主、项目部、公安局有关治安管理条例。如乙方施工期间有发生经济、民、刑事、事故，其责任与费用由乙方自负。 十三、合同生效与终止： 本合同自双方签字起生效，至验收合格后，剩余结算款甲方支付乙方后，协议自然终止。 十四、合同份数： 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜另行协商，进行补充条款，其补充条款与本协议具有同等法律效应。 甲 方：福建省高华建筑公司施工队乙 方： 代 表：代 表： 联系电话：18608671113联系电话： 身份证号码： 2022年月日 第三篇：钢管脚手架施工承包合同 篇一：钢管脚手架施工承包合同2 钢管脚手架施工承包合同 合同编号： 发包方： 以下称甲方 承包方：

19、 以下称乙方 由于工程施工的需要，甲方现将项目钢管脚手架分项工程发包给乙方施工，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程实际状况，为明确双方的权利、义务和责任，特定立如下合同条款，作为双方共同遵守的根据。 第一条：工程概况 l、工程名称： 2、工程地点： 3、工程性质： 其次条：承包形式 乙方按经有关部门批准的施工方案在确保质量及平安文明施工前提下对工程范围含围 护内容实行包工、包料的形式进行综合单价承包。 第三条：承包范围、承包内容、架体形式 1、承包范围：本工程0.00以上的全部外脚手架及需用钢管搭设的临时平安防护设

20、施 含人货电梯平台、平安通道、防护棚、电梯平台及其日常维护、塔吊附着安装围护架、 “四口、五临边钢管平安围护、防护栏杆搭拆施工，外墙平安网挂设阻燃型、挡脚扳安装、塔吊转料平台。 2、承包内容： (1) 施工工作内容：包括外架、防护栏杆、铺设竹笆片、挂拆水平及垂直平安密目网、人货电梯平台及防护搭拆、塔吊附着安装围护架搭拆、砼泵管加固，施工期间的加固及正常维护保养和更新材料、钢管油漆甲方指定样式、预埋件埋设及割除、悬挑梁安装、u型卡预埋材判甲供。 (2) 乙方自行供应外架所需的施工材料，包括全部材料的供应、运输装卸、堆码，含钢管、连接件、扣件、竹笆片、钢丝绳、平安网阻燃型、平网、铁丝、工宁钢、扎丝

21、、预埋杆件钢管、钢筋油漆等，底座垫块方木甲供。 (4)室内四口、五临边栏杆防护工程。 (5)平安通道、防护棚的搭拆、临建的防护工程和平安通道按甲方施工方案进行包工包料施工。 (6) 悬挑底部接受满铺木板封闭，另设单层兜网木板甲供。 (7) 塔吊回转半径内的机械与平安通道等防护棚。 (8) 临边防护包含电梯井、楼梯、采光井、室内楼梯洞口等的临边防护栏，不包括基 坑。 (9) 塔吊型钢转料平台的制作与安装。 (10) 塔吊走道及平台。 (11) 除上述内容外的施工现场所需各种平安防护工程搭拆及合同范围内全部架子工程的围护。 以上承包范围及内容甲方可以根据现场实际状况，做具体增减、调整。 3、架体形

22、式： (1) 。 (2) 乙方负责搭设两道水平防护网五层一道或按甲方要求，甲方另外要求搭设的按现场签证。 (3) 脚手板接受竹笆片，并保证每个操作层有满铺竹笆。 (4) 每六层设二道挡脚板，挡脚板、护身栏杆、剪刀撑刷红白间接线。 第四条：合同价款、工程计量方法 1、外墙脚手架的承包单价为该单价包含本工程主楼、裙楼外墙脚手架、 人货电梯平台的脚手架搭设、撤除，以及搭、拆所需的全部架料以及平安防护用品包括钢 管、扣件、平安网、脚手板等。 2、模板支撑及加固等需要的钢管、扣件等材料由乙方供应，按运用层的建筑面积钢 管实际支撑净高以体积计算，承包单价为 元m3 3、上述单价为综合含税包干单价，包含了完

23、本钱工程所需的乙方管理费，工人进退场 费、劳保平安帽、平安带、雨衣、雨鞋等、保险及医疗费、工人平安事故的医疗和处理 等费用，人工费、机械费，文明施工费，赶工费、不行预见费、利润、材料的损耗等，且本 单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整，如遇市场人工费跌浮另行商 议，但乙方不得因此影响工程进度。 4、脚手架的搭设工期以单体工程独立计算，由起先搭设之日起计算，至甲方要求撤除 完成最终一步架体之日结束由甲乙双方指定专人做好书面确认。若超工期费用为 元日平方米，按实际搭设在外墙的架体的投影面积计算，由于乙方缘由延误的工期不计延期费用。 5、零星点工按行结算，过期不补。 6、甲方如需乙

24、方搭设其它临时设施，根据工程量的人小与材料的投入进行现场签证另 行计费。 7、以上单价均己包含日常修理费用。 8、工程计量：按中华人民共和国国家标准建筑工程建筑面积计算规范(gb/t50353-2005)计算建筑面积作为双方结算的根据，地下室面积不计。 9、若因乙方自身缘由中途退场依据已完成量的70%结算。 lo、井架口面积按双倍计算。 第五条：付款方式 1、住宅地下室主体结构封顶且e#楼主体结构六层梁板砼浇筑完15天内，发包人向承 包人支付已完工程量价款的%；之后工程款按每月支付乙方一次工程款，支付比例为己 完成工作量的 %。 2、主体结构封顶时，支付至已完成量的 %。 3、脚手架落架到底后

25、一个月内，支付至合同总价的%。 4、工程竣工验收合格后半年内付至已完工程总价的 %。 5、拆架结束后，乙方提交完好的结算资料含工程量计算式、合同等，甲方项目部收到后两个月内审核完毕并出具初审看法，乙方接到对账通知后一个月内核对确认。若乙方未在竣工后两个月内提交完好结算资料，甲方将根据有关资料自行计量，若乙方接到核对通知后末刚好核对，视为认可初审结果。结算经甲方审核并经甲方公司本钱管理部核定后一个月内付清。 6、乙方申请进度款，必需供应当月完成工程量计算书及劳务工签字的上月工资发放清 单，经现场施工员、质检员、材料员、生产副经理平安总监和技术副经理确认当月是否存在的质量、平安问题及扣款若有后，由

26、甲方预算负责人审核，最终由项目经理签字后 支付。否则，甲方有权拒付进度款。 7、乙方若发生的工程进度、质量、平安文明等问题的惩处确定，乙方必需以现金方式上交给甲方财务，否则，甲方有权在当月支付的工程款中干脆双倍扣除。 8、工程款以转账形式转入双方商定的劳务公司账户，劳务公司所收取的管理等一切费用由乙方担当。 第六条：工期要求 1、合同工期：附着升降钢管双排脚手架工期为17个月，工期分栋计算，工期起算时间从甲方正式通知起先搭设的时问起算，工期结束时间至甲方正式通知乙方撤除完成最终一 步架体之日止，但不包含施工电梯口的卸料平台等架体现场具备拆架条件后，乙方必需按 照甲方通知时问内撤除完毕。人货电梯

27、口的架体及防护延期不计算工期费用。若外架工程 较合同工期提前完成，视同到达合同工期。 2、工期要求：乙方必需按甲方支配具体工期要求完成任务，确保满意甲方施工工期进 度要求。每层梁板砼搅捣完后次日起一天内搭设至上一层结构施工防护要求，乙方未能刚好 搭设钢管脚手架，造成工期延误，每个施工节点每延误一天处3000元罚款，干脆从乙方进 度款中扣除，并担当给甲方造成相应损失的赔偿责任，同时合同工期相应顺延。由于乙方原 因延误的工期不计延期费用。 第七条：工程质量、验收标准 1、质量目标： ，若乙方范围内的工作达不到上述要求，结算单价按以上上述单价的_%计算。 2、质量标准：依据本工程施工组织设计、扣件式

28、钢管落地脚手架施工技术标准(jgj131-2001)和建筑施工平安检查标准(jgj59-99)，建筑施工高处作业平安技术规范(jgj80 91)、悬挑式脚手架施工技术标准及现行国家、省、市的有关规范、标准和操作规程。 3、每道工序施工完成，乙方自检合格后通知甲方，由甲方通知监理、业主核验。若经监理、业主核验达不到合格要求，应无条件返工整改，直到合格为止，由此产生的返工费用均由乙方担当；脚手架、平安网和竹榀如经双方验收确认后被人为破坏，甲方应补偿乙方整改所发生费用。 4、乙方在施工中所运用的材料必需符合现行国家及地方部门的认定的平安产品，特别 钢管、扣件、槽钢、密目网等质量符合国家标准，并经有关

29、部门检测合格，确保工程质置。 若由于乙方未按上述要求造成质量未达合同商定的标准，所产生的重新搭拆加固和其它等费 用均由乙方自行担当。 5、未到达施工及技术规范要求的部位，乙方在接到甲方整改通知单24小时内进行修改。 如逾期不修改，甲方有权托付其他单位进行修改，所发生的费用由乙方担当。 第八条：平安文明施工 l、乙方须遵守工程建设生产平安有关管理规定和工地的有关规章制度，对脚手架在搭 设、撤除过程的的生产工作负责，若因乙方自身缘由造成平安事故，事故责任由乙方负责并 担当相应的经济责任。 2、乙方必需严格依据平安生产标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施 的监督检查；遵守项目部平安措施和

30、平安技术交底要求，实行必要的平安防护措施，消退事 故隐患。 3、乙方必需对参与施工的人员进行平安文明施工教化，并与工人签订平安生产责任书 乙方施工人员自身平安防护用品由乙方自理。 4、脚手架作为建筑物平安防护屏障及装修作业平台，其它工种不得把脚手架当作支撑 点或承载重物，同时脚手架的平安性是由脚手架的整体性及结构的完好性来保证的，未经乙 方允许严禁他人破坏脚手架结构或擅自撤除脚下架。 5、乙方按施工规范铺设平安防护用品，脚手板接受竹笆片。 6、班组人员应佩带好个人防护用具，不戴平安帽的按50元人进行惩处，有3人 不戴平安帽的罚班组300元/人。 7、脚手架全部搭设完毕，经双方平安质量验收，填写

31、验收单后，甲方方可运用。在乙方通知甲方验收起三日内甲方必需协作好乙方作好验收工作并填写验收单。 8、钢管必需涂刷新油漆，踢脚板必需接受新的，材料进场前必需给甲方确认。 9、如发生事故，乙方应马上通知甲方，甲方按有关规定刚好上报有关部门，实行措施 处理，由事故责任方担当所发生的全部费用。 第九条：双方职责 l、甲方责任 (1)甲方负责设计图纸技术交底和质量、平安交底，并协调乙方与建设单位、监理单位以及各施工班组间的工作协作。 (2)开工前15日，甲方向乙方供应一份完好施工图及施工进度支配表。在工程施工期 间，如因设计变更等事项，甲方应刚好以书面形式通知乙方，以便于工程施工。 (3)免费供应塔吊，

32、施工电梯等垂直运输设备及施工用电。 (4)甲方如需撤除或整改脚手架应提前两天以书面形式通知乙方进行协作。 (5)甲方应妥当爱惜架体，不得超载运用，并要求其他班组不得随便撤除脚手架的连墙 件、扣件及其他构件等。 (6)甲方保证乙方供应到现场的材料只限于在本工地运用，如有其它用处须经乙方同意并办理相关手续方能运用。 (7)负责对乙方的施工方案进行审核，并交监理、业主审批，并对现场质量要求、施工规范和操作规程、平安生产、文明施工进行交底。统一支配技术资料的收集整理工作，审核 乙方编制的工程完工结算资料，负责工程竣工资料的最终编制，并向业主及相关部门报送。 (8)悬挑卸荷及卸料平台的钢筋预埋件由甲方制

33、作供应，悬挑型钢由甲方自行供应。 (9)为搭设外架所用的预埋杆件都由乙方负责切割清理归堆，废料回收给甲方。 2、乙方责任 (1)乙方进场前应编制外脚下架施工方案报送甲方，作为本合同附件。 (2)乙方必需严格依据施工图纸及现行旋工验收规范和有关操作规程要求进行旋工，确保工程质量到达本合同商定的质量标准。 (3)乙方脚手架搭设、撤除应满意甲方的施工进度。在搭设、撤除时，工地的施工机具及材料不得堆放在架子上。 (4)乙方进场人员应听从甲方、建设单位、监理单位现场管理人员的现场管理及监督。否则，甲方有权对乙方处于500-1000元次的罚款。 (5)乙方必需接受甲方项目经理部统一进度工期支配，满意和听从

34、甲方总体进度要求和进度支配，不得延误。若乙方因人员、设备或技术力气缺乏造成进度或质量达不到要求，甲方有权另聘班组进行赶工，赶工费用由乙方担当。并赔偿由此给甲方造成的损失。 (6)材料进场前，乙方必需进行独立标识，以防班组之问发生混用。材料进场后，乙方必需通知甲方仓管员、有相同材料的班组共同对进场材料进行数量盘点，并形成确认记录， 三方存档备态。否则，如发生材料丢失，甲方概不负责。 (7)材料设备进出场时，乙方必需按甲方要求做好出门条和材料设备进出场登记表的填写工作，以确保自身的材料设备不被他人盗走。 (8)进入施工现场的工人，乙方必需供应并严格要求佩带好平安帽和劳动爱惜用品。 (9)乙方进场后

35、需供应人员花名册、特殊工种操作证、工作人员身份证给甲方，严禁运用在逃犯罪人员；否则，甲方有权对乙方处于300-500元次的罚款，并提交警方处理。 (10)乙方操作人员必需持证上岗，对于无证上岗和违规、违章操作，甲方有权对乙方处于500-1000员/次的罚款；对于违章操作造成的工伤事故，由乙方白行担当相应的损失。 (11)乙方必需无条件协作甲方，有偿供应零星点工人员。否则，甲方有权对乙方处于500-1000元次的罚款。 (12)乙方施工人员严禁往低处抛物、酗酒、打架。否则，甲方有权对乙方处于500-1000 元次的罚款。 (13)由于乙方不按规范作业造成平安事故，责任由乙方负责。 第十条：环境爱

36、惜、职业健康； 1、 乙方所供应的产品及产品的原材料，服务应满意或设法满意国家、地方、行业 的有关环境爱惜和健康平安方面的法律法规要求，在保证质量的前提下，确保平安性能，并削减包装材料的运用。 2、乙方在运输过程中，应保证运输车辆状况良好，严禁带病一作。车辆排放的废气、 噪音及车辆冲洗排放废水要符合国家规定的标准，不得扰乱场区旁边居民的生污。车辆运行 过程中，应遵守交通规则，防止交通事故发生。进入施工现场应遵守工地各项规章制度。 3、乙方在生产、服务过程中应加强平安管理，预防平安事故及人身损害的发生，同时 应确保所供应的产品或服务的平安性能要求。 第十一条：履约保证金 本合同签订后3天内，乙方

37、必需支付履约保证金拾万元整小写：100000元。否则，甲方有权解除本合同，另行选择其他班组进场施工。该履约保证金待主体封顶后7天内无息退还。 第十二条：双方联系人及联系地址 1、双方地址及联系人员发生如下，若有变动应刚好书而通知对方。若无变更通知则视 为按如下地址发送的函件，视为收悉。 2、甲方地址： 联系人： 邮编：联系电话： 3、乙方确认通讯联系地址和联系电话如下 联系人： 电话：地址： 上述联系地址如有变更应刚好书面通知甲方。全部往函件根掘上述联系地址寄出后三日即视为送达乙方 第十三条：争议的解决 本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或调调解不成的，向合同签

38、定地人民法院提起诉讼解决。 第十四条、不行抗力 l、不行抗力：不行抗力包括斗争、*、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙双方责侄造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾难： 六级以上的地震； 八级以上持续一天的大风； 持续降暴雨24小时且降雨量达200 mm以上。 2、 不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方，并在力所能及的条件下快速实行措施， 尽力避开事念扩大，甲方应关心乙方实行措施。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。 不行抗力事务结束后一天内，乙方应向甲方汇报受害状况和损失状况，以及预汁清理和修复 的费用。 3、因不行抗力事务导致的费用及延误的工期双方按以下方法分别担当： 甲、乙双方人

39、员伤亡由其所属单位负责，并担当相应费用； 乙方机械设备及材料的损坏及停工损失，由乙方担当；篇二：钢管脚手架施工承包合同 钢管脚手架施工承包合同发包方 ： 以下称甲方 承包方 ： 以下称乙方 由于工程施工的需要，甲方现将卓越明郡小区建设项目钢管脚手架分项工程发包给乙方施工，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程实际状况，为明确双方的权利、义务和责任特定立如下合同条款，作为双方共同遵守的根据。 第一条工程概况 l、工程名称 2、工程地点 3、工程性质 其次条承包形式 乙方按经有关部门批准的施工方案在确保质量及平安文明施工前

40、提下对工程范围含围护内容，实行包工、包料的形式进行综合单价承包。 第三条承包范围、承包内容、架体形式 1、承包范围本工程0.00以上的全部外脚手架及需用钢管搭设的临时平安防护设施，含人货电梯平台、平安通道、防护棚每栋外架周边6米宽三道防护大棚、平安通道、木工防护棚、钢筋防护棚、地下室顶板周边防护架)电梯平台、及其日常维护、塔吊附着安装围护架、“四口、五临边钢管平安围护、防护栏杆搭拆施工外墙平安网挂设阻燃型、挡脚扳安装、塔吊转料平台的搭拆(成品缷料台)，电梯井及空洞内架。 2、承包内容 (1) 施工工作内容包括外架、防护栏杆、铺设竹笆片、挂拆水平及垂直平安密目网、人货电梯平台及防护搭拆、塔吊附着

41、安装围护架搭拆、砼泵管加固，施工期间的加固及正常维护保养和更新材料、钢管油漆，甲方指定样式、预埋件埋设及割除、悬挑梁安装、u型卡预埋材判甲供。 (2) 乙方自行供应外架所需的施工材料包括全部材料的供应、运输装卸、堆码含钢管、连接件、扣件、竹笆片、钢丝绳、平安网阻燃型、平网、铁丝、工宁钢、扎丝、预埋杆件；钢管、钢筋油漆等底座垫块方木甲供。 (4)室内四口、五临边栏杆防护工程。 (5)平安通道、防护棚的搭拆、临建的防护工程和平安通道按甲方施工方案进行包工包料施工。 (6) 悬挑底部接受满铺木板封闭另设单层兜网木板甲供。 (7) 塔吊回转半径内的机械与平安通道等防护棚。 (8) 临边防护包含电梯井、

42、楼梯、采光井、室内楼梯洞口等的临边防护栏不包括基 坑。 (9) 塔吊型钢转料平台的制作与安装。 (10) 塔吊走道及平台。 (11) 除上述内容外的施工现场所需各种平安防护工程搭拆及合同范围内全部架子工程的围护。 以上承包范围及内容甲方可以根据现场实际状况做具体增减、调整。 3、架体形式 (1) 。(2) 乙方负责搭设两道水平防护网五层一道或按甲方要求甲方另外要求搭设的按现场签证。 (3) 脚手板接受竹笆片并保证每个操作层有满铺竹笆。 (4) 每六层设二道挡脚板挡脚板、护身栏杆、剪刀撑刷红白间接线。 第四条合同价款、工程计量方法 1、外墙脚手架的承包单价为元。 该单价包含本工程主楼、裙楼外墙脚

43、手架、 人货电梯平台的脚手架搭设、撤除以及搭、拆所需的全部架料以及平安防护用品包括钢 管、扣件、平安网、脚手板等。 2、模板支撑及加固等需要的钢管、扣件等材料由乙方供应按运用层的建筑面积钢 管实际支撑净高以体积计算承包单价为 元m3 3、上述单价为综合含税包干单价包含了完本钱工程所需的乙方管理费工人进退场 费、劳保平安帽、平安带、雨衣、雨鞋等、保险及医疗费、工人平安事故的医疗和处理 等费用人工费、机械费文明施工费赶工费、不行预见费、利润、材料的损耗等且本 单价不受材料价格及国家政策影响综合单价不再做任何调整如遇市场人工费跌浮另行商 议但乙方不得因此影响工程进度。 4、脚手架的搭设工期以单体工程

44、独立计算由起先搭设之日起计算至甲方要求撤除 完成最终一步架体之日结束由甲乙双方指定专人做好书面确认。若超工期费用为 元日平方米按实际搭设在外墙的架体的投影面积计算由于乙方缘由延误的工期不计延期费用。 5、零星点工按元天计算人工费数量按实签证该费用纳入当月已完工程进行结算过期不补。 6、甲方如需乙方搭设其它临时设施根据工程量的人小与材料的投入进行现场签证另 行计费。 7、以上单价均己包含日常修理费用。 8、工程计量按中华人民共和国国家标准建筑工程建筑面积计算规范(gb/t50353-2005)计算建筑面积作为双方结算的根据地下室面积不计。 9、若因乙方自身缘由中途退场依据已完成量的70%结算。 lo、井架口面积按双倍计算。 第五条付款方式 1、住宅地下室主体结构