土城居间合同范本(汇总21篇).docx

《土城居间合同范本(汇总21篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土城居间合同范本(汇总21篇).docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土城居间合同范本(汇总21篇)第一条委托事项及具体要求：_第二条居间期限：从_年_月_日至_年_月_日。第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立金额的_%或者(大写)_元。委托人应在合同成立后的_日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用(大写)_元。第五条本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一致；2.因不可抗力致使不能实现合同目的；3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4.当事人一方迟延履行主要义

2、务，经催告后在合理期限内仍未履行；5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条委托人的违约责任：_，居间人的违约责任：_。第七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项：_第八条本合同未作规定的，按v民法典的规定执行。委托人(章)：_居间人(章)：_鉴(公)证意见：_住所：_住所：_法定代表人：_法定代表人：_居民身份证号码：_居民身份证号码：_委托代理人：_委托代理人：_电话：_电话：_开户银

3、行：_开户银行：_账号：_账号：_邮政编码：_邮政编码：_鉴(公)证机关(章)：_经办人：_年_月_日土城居间合同范本第2篇转让方(以下简称甲方)：地址：受让方(以下简称乙方)：地址：根据v城市房地产管理法和其它相关法律的有关规定，甲乙双方就工厂转让事宜，按照“平等、自愿、合法”的原则，签订该房地产转让.一、转让房地产状况：房屋所有权证号码：土地使用权证号码：房地产座落：_市区街(路)号建筑面积：平方米;转让面积：平方米占地面积：平方米;房屋用途：工业厂房房屋权利：土地使用权：划拨出让二、房地产转让包括土地使用权和房产所有权的转让，该产权清晰，无纠纷.否则，甲方违约，该合同无效，并赔偿乙方全部

4、损失.三、双方申报成交价款(或房产价值)为人民币(大写)仟佰拾万仟佰拾元整.四、本合同经双方同意、盖章，并经房地产交易部门审查批准后有效.五、双方议定付款及房屋交付办法(按下列第种办理)1、合同生效后，乙方付甲方定金(大写)仟佰拾万仟佰拾元整，经房地产交易部门批准后乙方即付清余下的全部购房款：(大写)仟佰拾万仟佰拾元整，同时到房屋产权登记发证部门申请办理房屋所有权登记，甲方将房屋交付乙方.2、乙方一次性付清全部购房款：(大写)仟佰拾万仟佰拾元整，并到房屋产权登记发证部门办理房屋所有权证后，甲方将出卖的房屋交给乙方。六、本合同签订生效后，双方应认真履行，如甲方中途反悔不卖，须以定金的两倍赔偿乙方

5、，如乙方反悔不买，则定金归甲方所有。七、甲、乙双方应遵守国家房产政策、法规，并按规定交纳税费。八、本合同未尽事项，甲、乙双方可另行协议，其补充协议经双方签章后与本合同具有同等效力。九、本合同一式肆份，甲、乙方各执一份，房地产交易部门存档一份。十、双方在履行本合同过程中如有纠纷，可选取如下解决纠纷方式之一：1、向仲裁委员会申请仲裁2、向人民法院提起诉讼甲方盖章：乙方盖章：土城居间合同范本第3篇*方:乙方:经*、乙双方友好协商,*方同意将地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。二、工程地点:三、工程量:土石方约万立方米左右,在线内组织施工

6、,工程结算按实际完成工程量计算。四、承包方式:采用包工的方式,单价以元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土*手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。五、结算方法:乙方进场后,*方先付元给乙方进场费,以后按立方米结算一次,以此类推。余款在工程竣工后经验收土城居间合同范本第4篇*方(委托人)：_乙方(受托人)：_*乙方为了发挥双方的优势，根据中华*共和国合同法，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受*方委托，负责就土石方工程项目(以下称该工程项目)，引荐*方和该项目的单位直接洽谈，向*方提供关于该工程项目的重要信息

7、，并最终促成*方与单位签订该工程项目承包施工合同。单位签订书面的工程承包施工合同。（学生打架调解协议书）2、“居间成功”是指*方与二、乙方的义务1、乙方必须向*方提供有关该工程项目土城居间合同范本第5篇甲方(委托人)：_建筑公司联系地址：_乙方(居间人)：_联系地址：_甲乙方为了发挥双方的优势，根据v民法典，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就_省_工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本

8、条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同

9、的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建

10、设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的_%。2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_元整；在正常施工的两个月内，应支付_；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按_%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实

11、际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担_差_等_费用)。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付_元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解

12、决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：_(盖章)：_乙方(盖章)：法定代表人或委托代理人：_法定代表人或委托代理人：_合同签订地：_合同签订日：_土城居间合同范本第6篇*方：乙方：经*、乙双方友好协商，*方同意将地段，全部土石方工程发包给乙方施工，现就有关条款明确如下：一、工程内容：地段内土石方挖填与平整运弃。二、工程地点：三、工程量：土石方约万立方米左右，在线内组织施工，工程结算按实际完成工程量计算。四、承包方式：采用包工的方式，单价以

13、元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土*手续费用等所有费用，全部由乙方负责，石方和混凝土结构双方协商另行计价。五、结算方法：乙方进场后，*方先付元给乙方进场费，以后按立方米结算一次，以此类推。余款在工程竣工后经验收土城居间合同范本第7篇甲方（委托人）：联系地址：乙方（居间人）：联系地址：甲乙方为了发挥双方的优势，根据v合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、市工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部

14、委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。3、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全

15、面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。1、如居间不成功，则乙方需在3个工作日内退还甲方该活动费。2、本项目居间费用为工程结算造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%作为酬金。2、居间成功后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。3、甲方以转帐的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项

16、。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至年月居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：合同签订地：合同签订日：土城居间合同范本第8篇甲方：（居间人）_联系地址：_乙方：（委托人）_联系地址：_甲乙为了发挥双方的优势，根据v合同法，经双方充分协商，依平等自

17、愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项甲方接受乙方委托，向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的专业承包合同。二、甲方的义务1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息，并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。三、乙方义务1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。3、如果居间成功或提供工程信息有效，则乙方应按本协议约定，向甲方支付居间报酬。四、居间报酬金

18、额、支付时间和支付方式1、项目居间费用总额_项目信息费_项目提成_。A、项目信息费装修面积_（含）项目，_元项目；装修面积_项目，_元项目。B、项目提成：净合同额的_%1）居间人仅提供工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成_%。2）居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成_%。3）净合同额指除去建设单位等返点，_%税金后的合同额。4）居间人能协助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。2、项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。3、项目提成发放：项目签订合同后按照进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕

19、后一次性发放，具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。4、乙方可以转帐或现金的方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。六、协议终止1、本协议签字生效后，有效期_年。七、其他事项1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。联系方式：_联系方式：_年_月_日_年_月_日土城居间合同范本第9篇*方（委托方）：乙方（居间方）：根据中华*共和国合同法经*乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就*方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承

20、包*质：分包；4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米（税后价，下同），土方超过1km运距及石方开炸等按照*方与总承包方签订的分包合同规定执行。二、委托事项：1、乙方接受*方委托，负责上述工程引荐*方与*西玉龙建筑工程有限公司签订分包合同；2、签订分包施工合同总价伍亿元*。三、乙方义务：1、真实详尽地向*方介绍有关工程概况；2、主动维护*方利益，积极协调与总包方的关系。四、*方义务：1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续；2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。五、居间报酬，支付时间和方式：1、本工程居间费按照*方分包的工程量提取，每立方土方提取写：

21、元）；2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后*方依据居间费比例标准支付给乙方；3、委托方可以转账或现金方式支付；4、居间人也可以有权委托总包方*西玉龙建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。六、其它事项：1、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在合同签订地仲裁；2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任；同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人（项目经理）更改而失效；3、本合同为*乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，*方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方；4、*乙双方对本协议履行过程中所接触或获知

22、的对方任何商业信息，均有永久*的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任；5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。*方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日*方：乙方：*乙方为了发挥双方的优势，根据中华*共和国合同法经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。一：委托事项乙方接受*方委托负责就土石方工程项目，引见*方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向*方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成*方与项目方签订该

23、工程项目承包合同。二：乙方义务乙方必须向*方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助*方对该工程进行实地考察。乙方承诺向*方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。三：*方义务*方负责提供资质*书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。如果居间成功，则由*方全面履行和项目方所签订的*施工单位合同，*方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。如果居间成功，则*方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。四：居间费用与支付方式本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。居间费用在*方与项目方签订正式合同后_内付清。*方可以转账或现金方

24、式的方式支付。五：合同终止如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。六：其他事项本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。*方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日*方（委托人）：乙方（受托人）：*乙方为了发挥双方的优势，根据中华*共和国合同法，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项乙方接受*方委托，负责就工程项目，土方工程量约200万m3.引荐*方和该项目的总包单位直接洽谈，向*方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成*方与建设单位签订该工程项目的*承包施工合同。二、乙方的义务1、乙

25、方必须向*方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助*方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向*方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。三、*方义务1、*方负责提供资质*书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。2、由*方全面履行和总包单位所签订的*施工单位合同。*方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、*方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。2、居间报酬在*方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开

26、工后月内付清。3、*方可以转帐或现金的方式支付。五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向*法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。六、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。*方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日土城居间合同范本第10篇出租人（甲方）：_，身份证号：_；承租人（乙方）：_，身份证号：_。根据v合同法等有关法律、法规的规定及双方本着平等、自愿、合法、自愿、诚实信用原则，就租赁土地事宜经协商达成如下协议：第一条：租赁土地范围及用途乙方

27、承租甲方土地面积_平方米，用以_。第二条：租赁土地期限租赁开始时间为_年_月_日，结束时间为_年_月_日。若土地租赁期限已满，为保证乙方用地，乙方要求延长租赁期限，甲方无条件延长租期；租赁费按年计算。第三条：租赁土地租金本协议租金实行（_年）支付制，租金总额（大写）_租金支付方式为（现金）。第四条：甲方的权利和义务1、甲方有权按本协议约定向乙方收取相关的租金。2、协议签订后一天内提供场地。3、除有明确约定外，不得干涉乙方正常的生产经营活动。4、乙方完工退场时，甲方不得以任何理由增加费用，干扰乙方退场。5、甲方应负责协调相邻土地所有人之间的关系及周边道路的使用，相邻土地所有人不得以任何理由阻碍乙

28、方施工生产。6、甲方应提供出租权的有效证明、身份证、户口本等有效证件，经乙方验证后复印其文件备存。所有复印件仅供本次租赁使用。第五条：乙方的权利和义务1、乙方有权根据需要在承租的土地上新建、扩建、改建永久性或临时性建筑物、构筑物以保证生产，以及种植，如：种树、农作物，和养殖等。2、乙方不得将租赁的土地使用权，进行转让和抵押给第三方。3、乙方有义务按本协议约定的时间、方式和数量向甲方支付租金。4、乙方如果需要改变土地用途的，应事先征得甲方同意并由甲方按有关规定报批后，重新协商。2、本协议有效期限内双方达成终止协议。3、本协议任何一方因地震、风暴、水灾、战争等不可抗力丧失继续履行本协议的能力。第七

29、条：免责条款因不可抗力或其他不可归责于双方的原因，使土地不适于使用或租用时，甲方应协调解决，满足乙方正常使用。如果协调解决不了的，由此造成的损失由甲方承担。第八条：租赁场地的交还租赁期满或协议因解除等原因提前终止的，乙方应于租赁期满或协议终止后5日内将租赁的场地交还甲方。乙方未按照约定交还的，甲方有权采取必要措施予以收回，由此造成的损失由乙方承担。第九条：争议解决方式协议履行中发生的争议，由双方协商或镇政府有关部门协调解决。第十条：附则本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。自签字盖章之日起生效。甲方（签章或签字）：_乙方（签章或签字）：_年_月_日_年_月_日土城居间合同范本第11篇委托人(以下

30、简称甲方)：居间人(以下简称乙方)：甲、乙双方经过友好协商，按照v合同法的相关规定，达成本合同。第一条甲方因与_建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。第二条甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构

31、代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。第五条乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬;2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期

32、一日需支付乙方违约金一千元。第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。第六条本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。第七条如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_年_月_日_年_月_日土城居间合同范本第12篇甲

33、方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则达成以下协议：一、租赁范围和用途甲方将所属耕地亩的土地出租给乙方使用。租地界址乙方租赁土地的用途为特色农业和特色中草药种植。二、租赁期限、租赁金额及支付办法：1、租赁期限为年，从年月日至年月日。2、租用该地的面积、金额：该土地面积为亩；年租金为，合同期总租金为元。3、付款方式：租金的交纳采取按年支付的方式，由乙方于每年的月日交纳给甲方，先交后用。三、甲方权利义务（一）、权利甲方有权按照本协议约定向乙方收取租金；监督承租方依照本合同的约定的用途合理利用和保护土地；制止承租方损害承包地和农业资源

34、的.行为；（二）、义务维护承租方的土地承包经营权，不得非法变更、解除本合同；不得干涉承租方的生产经营自主权和正常的生产经营活动；为承租方的生产经营活动提供方便；四、乙方权利义务（一）、权利依法享有承包地使用、收益的权利，有权自主组织生产；经营和处置产品；（二）、义务乙方应按照本协议约定向甲方交纳租金；维持土地的农业用途，不得用于非农建设；依法合理利用土地，不得给承包地造成永久性损害；五、违约责任1、乙方应按照约定向甲方交纳租金。如逾期交纳租金日以上，乙方除应补交所欠租金外还应按日向甲方支付年租金千分之一的违约金；如逾期超过日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付年租金百分之十的违约金。2、甲方不

35、得擅自解除合同或以任何理由影响该协议的执行。否则，乙方有权拒付租金并不承担违约责任，由此给乙方造成的一切损失，由甲方承担赔偿责任。3、如果因国家政策调整或其他不可抗力，导致合同不能履行或合同目的不能实现的，双方均可解除合同，并且不承担违约责任六、双方协商一致可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。八、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。九、本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方代表：乙方代表：盖章：盖章：签订日期：年月日签订日期：年月日土城居间合同范本第13篇委托方：_

36、(以下简称甲方)法定代表人：_通讯地址：_联系方式：_银行户头：_银行卡号:_居间方：_(以下简称乙方)法定代表人：_通讯地址：_联系方式：_银行户头：_银行卡号:_甲、乙为了发挥双方的优势，根据v合同法等相关法律规定，经双方充分协商，本着自愿、平等、互利互惠、诚实守信的原则，特订立如下协议,以资共同遵守。第一条委托事项1、甲方计划承接乙方接洽的_工程项目，甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方委托。2、乙方应尽力为甲方撮合促成该工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同之日起甲方第三人签订工程合同日止。第二条居间人的权利和义务1、乙

37、方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍公司的相关情况，但甲方书面确认是商业秘密的除外。2、乙方应该认真完成甲方的委托事项，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。3、乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。4、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方承担责任。5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。第三条甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料。2、如果居间成功，则由

38、甲方全面履行和第三方所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功则由甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。第四条居间费用及支付方式1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程施工(承包)合同金额的百分之四点五(_%)酬金。支付方式为：账户划账。作为乙方的佣金、劳务费等居间费。上述甲方支付给乙方的费用为税后费用，税费甲方自愿承担。第五条合同的解除1、委托期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除。2、本合同约定目的实现，乙方收到甲方按照本合同第四条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除。3、

39、委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同约定目的不能实现的。4、当事人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实现的。5、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)，因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。第六条违约责任甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额_%的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。第七条声明及保证甲方：1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有能力签署并履行本合同。2、甲方签

40、署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人委托授权书)，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。5、甲方保证自有资质的真是性及合法性。乙方：1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。3、本合同的

41、签署是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第八条保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密)予以保密。为经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务或有损客户利益的活动。第九条争议的处理如甲乙双方发生合同争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向_方所在地人民法院提起诉讼解决。第十条合同解释、补充及附件本合同的理解与解释应依据合同目的和文