土方工程居间合同6篇.docx

《土方工程居间合同6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程居间合同6篇.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土方工程居间合同6篇土方工程居间合同土方工程居间合同1联系地址:_联系电话:_甲乙双方为了发挥双方的优势，根据_经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。一、委托事项1、乙方接受甲方委托负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐，运输单位和甲方洽谈，向运输单位提供该工程项目的信息，并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。2、“居间成功”是指完成本条例所全部委托事项，运输单位与甲方签订书面的工程施工合同，乙方仅为运输单位提供信息，或为甲方提供联络协助，撮合等服务，均视为委托事项完成。二、乙方的义务1、乙方必须向运输单位提供有关该工程项目的信息，乙

2、方有义务协助运输单位对该工程项目进行实地考察。三、运输方的义务1、运输单位负责提供营业执照等相关材料，负责和进行合同谈判。2、如果居间成功，则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同，运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬，如果未按时支付则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间、和支付方式1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付_元，作为居间费。2、每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天_每车总趟数/天_总数。3、居间费的支付时间为:运输单位每辆

3、车往返一次由甲方向乙方支付一次。4、甲方可以转账或现金支付。五、运输单位在该项目提供的_最终以运输单位实际在该项目上提供的总的_为主六、本协议所述项目的工期为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的期限为准，如果运输单位与甲方签订的合同需要续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时，该协议终止。七、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。约责任。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密作出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违八、争议解决方式如果发生协议争议，双方协商解决。协商不成，双方同意提交协议签订地_委员会_。九、其他事项1、乙方不得将本

4、协议委托事项进行转委托。2、本协议一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方:_法定代表人:_乙方:_法定代表人:_年_月_日协议签订地:_土方工程居间合同2甲方(委托人):身份证号码:联系地址:联系电话:乙方(居间人):身份证号码:联系地址:联系电话:甲乙双方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。一、委托事项1、乙方接受甲方委托负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐，运输单位和甲方洽谈，向运输单位提供该工程项目的信息，并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。2、“居间成功”是指完成本条

5、例所全部委托事项，运输单位与甲方签订书面的工程施工合同，乙方仅为运输单位提供信息，或为甲方提供联络协助，撮合等服务，均视为委托事项完成。二、乙方的义务1、乙方必须向运输单位提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助运输单位对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向运输单位提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。三、运输方的义务1、运输单位负责提供营业执照等相关材料，负责和进行合同谈判。2、如果居间成功，则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同，运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬，如果未按时支付则逾期每日按未支付居间报

6、酬的10%向乙方承担违约金。2、每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天_每车总趟数/天_车辆总数。3、居间费的支付时间为:运输单位每辆车往返一次由甲方向乙方支付一次。4、甲方可以转账或现金支付。五、运输单位在该项目提供的车辆最终以运输单位实际在该项目上提供的总的车辆为主六、本协议所述项目的工期为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的期限为准，如果运输单位与甲方签订的合同需要续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时，该协议终止。七、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密作出

7、不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。八、争议解决方式如果发生协议争议，双方协商解决。协商不成，双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方:乙方:_年_月_日_年_月_日土方工程居间合同3甲方(委托人)：_联系电话：_乙方(居间人)：_联系电话：_甲乙双方为了发挥各自的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：第一条、委托事项1、乙方接受甲方委托负责就兰海铁路隧道工程(以下称该工程项目)引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供

8、关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与发包单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。第二条、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手

9、续齐全，并能够正常施工。4、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎重严谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。第三条、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责与发包单位进行合同谈判;在必要条件下，甲方同意授权乙方就该工程项目与发包单位进行合同谈判，但合同相关条款的.确定必须经过甲方同意。2、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的专业施工合同，甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，无条件按照本合同第四

10、条约定的付款方式向乙方支付居间报酬。4、我公司承诺将按照业主方要求进行施工，按质按量按工期要求施工。第四条、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、甲方向乙方支付本项目居间费用为6%，第一笔居间费合同签订后支付%，其余款项按业主结算方式按比例、按进度给予支付，该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。2、居间成功后，在甲方或其关联组织在与工程的发包方签订建设工程施工合同并进场实际施工按照月进度，业主方实际向甲方所支付工程款按比例支付。3、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条，无须提供发票。4、如果经过乙方努力，该建设工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实

11、际参与施工，甲方无须支付居间费。对于乙方在该业务接洽过程中产生的相关业务费用，由乙方自行承担，甲方不再另行支付。第五条、保密事项1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三者泄露。2、乙方在居间过程中所获取的甲方商业秘密，不得向第三方透漏，不得据此作出不利甲方的任何行为。1、本合同经双方签字或盖章后生效。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。第七条、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方均同意提交签约地仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决为最终裁决，双方不再产生异议。第八条、其

12、他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份。3、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方盖章)：_法定代表人或委托代理人：_乙方(盖章)：_法定代表人或委托代理人：_日期：_年_月_日土方工程居间合同4甲方:_乙方:_甲乙双方依据_及有关法律在平等自愿、等价有偿基础上,双方经过充分协商，就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议：一、本协议所指项目方是指名下_。二、乙方促成甲方与项目方所拉的土方工程项目位于_。三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为甲方每拉一车土方，项目方应向甲方支付_元人民币;

13、有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通，乙方应协助甲方与项目方的沟通。四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方签订的拉土方施工合同的期限为准，如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成，甲方与项目方续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。五、甲方在该项目提供约辆车进行拉土方施工，最终以甲方实际在该项目上提供的_为主。六、甲方承诺每辆车每拉一车土方向乙方支付_(大写：_)作为居间费，每天居间费的计算方法：每天居间费=每车每趟的.居间费_/天;车总趟数_/天_总数七、甲方应将乙方的居间费汇至乙方指定的账户内开户行：_户名：_账号：_八、居间费的支付时间为

14、甲方应每天向乙方支付一次。九、违约责任甲方应依据协议约定足额及时向乙方支付居间费，如甲方未按照协议约定向乙方足额及时支付居间费，应向乙方支付所有可算工程价值总费用的30%作为违约金(所有可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方所有_所拉土方的天数)。十、争议解决甲乙双方在履行协议中若有争议，协商解决，协商不成，向乙方所在地法院所在地起诉解决十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。十二、本协议一式一份，由乙方保管。甲方：_乙方：_住址：_住址：_年_月_日_年_月_日土方工程居间合同5甲方:乙方:甲乙双方依据中华人民共和国合同法及有关法律在平等自愿、等价有偿基础上,双方经过

15、充分协商，就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议：一、本协议所指项目方是指名下渑池县煤矿。二、乙方促成甲方与项目方所拉的土方工程项目位于三门峡渑池县张村镇露天煤矿(下文均称渑池县煤矿)。三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为：甲方每拉一车土方，项目方应向甲方支付105元人民币;有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通，乙方应协助甲方与项目方的沟通。四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方签订的拉土方施工合同的期限为准，如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成，甲方与项目方续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。五、甲方在该项目提供约辆车进行拉土方

16、施工，最终以甲方实际在该项目上提供的车辆为主。六、甲方承诺每辆车每拉一车土方向乙方支付元(大写：)作为居间费，每天居间费的计算方法：每天居间费=每车每趟的居间费/天每车总趟数/天车辆总数七、甲方应将乙方的居间费汇至乙方指定的账户内：开户行：户名：账号：八、居间费的.支付时间为：甲方应每天向乙方支付一次。九、违约责任甲方应依据协议约定足额及时向乙方支付居间费，如甲方未按照协议约定向乙方足额及时支付居间费，应向乙方支付所有可算工程价值总费用的30%作为违约金(所有可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方所有车辆所拉土方的天数)。十、争议解决甲乙双方在履行协议中若有争议，协商解决，协

17、商不成，向乙方所在地法院所在地起诉解决十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。十二、本协议一式一份，由乙方保管。甲方：乙方：住址：住址：年月日年月日土方工程居间合同6甲方(委托人)：_乙方(受托人)：_甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就土石方工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。单位签订书面的工程承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方与二、乙方的义务1、乙方必须向甲

18、方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式居间报酬的.计算方法1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的_%。2、居间报酬在甲方与乙方引荐的包施工合同

19、)后日内付清。单位签订该工程项目的专业承_%。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。六、合同终止1、本合同签字生效后，如果至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订日：_年_月_日合同签订地：_甲方(盖章)：_法定代表人：_乙方(盖章)：_法定代表人：_